1、2022精选工程合同集锦4篇精选工程合同集锦4篇随着人们法律意识的加强，关于合同的利益纠纷越来越多，签订合同也是非常有必要的行为。那么正式、规范的合同是什么样的呢？以下是我为大家收集的工程合同5篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。工程合同 篇1发包单位： (以下简称甲方)承包单位： (以下简称乙方)甲方因建设需要，委托乙方承建打桩工程。为明确双方各自的相互权利、义务，根据(中华人民共和国合同法)，国家工商管理局和建设部颁发的(gf-91-0201)(建设工程施工合同示范文本)，结合本工程的具体情况，双方经充分协商，特订以下合同条款，双方共同信守遵行。第一条、 工程名称：第二条、 工程地点：第三条
2、、 工程内容：1、单桩深度暂定 米，共约 条， 单桩竖向承载力特征值 kn，单桩竖向极限承载力为 kn。2、本工程乙方包工包料，包打桩人工费，包施工用电缆，包质量、包工期、包安全、包普通桩尖、包焊条等辅助材料。打桩单价：500桩按 元/米，此单价含桩管材料费及辅材费、人工费、施工用水电费、普通桩尖( 元/个)，含税金。如使用标准桩尖，价格另议。桩接头采用焊接接头，接头不宜多于3个3。竣工结算时，按实际施工量计算，单桩计算方法，从自然地面计算到桩尖。送桩深度要求，以甲方工程部及监理公司现场书面通知为准：送桩深度不得超过甲方书面通知送桩深度1米或露出自然面以上，所产生费用由乙方负责(指浪费桩或送桩
3、过深产生的接桩费用)工程结算以甲、乙方双方确认的最终结算为准。第四条、施工工期：1、自试桩之日起计 个日历天，要求桩机在 年 月 日前进场施工。并于 年 月 日前完成全部打桩施工任务，如工期不能按期完成，每迟一天罚款合同总价的1，总额不超过合同总价的10%。2、如因政府停电、设计图纸变更影响施工进度，遇人力不可抗拒的自然灾害等原因时，如因台风、暴雨造成停工，导致乙方出现停工、窝工24小时以上，经双方协商，签证，工期方可顺延。3、因其他意外情况的停工，双方应共同查明原因，分清责任，其损失由责任方负担，由于停工，窝工原因而造成损失时，属甲方责任的，工期顺延，窝工半天起开始签证，窝工的桩机按每台每天
4、1000元补尝。属乙方责任的，由乙方自行赶工，乙方原因造成工期拖延，每延迟一天罚款XX元。第五条、付款方式：(一) 乙方须持有加盖公司财务章收据及发票支取工程款。(二) 乙方在保质量的基础上，甲方同意以下付款方法：1、甲方在收到乙方进度款报表后应在七天内办理有关审批手续，并及时支付进度款；2、打桩完工，桩测试合格付到总工程进度款的70%；3、余下30%工程款于桩基础验收合格三个月内支付清。甲方须在乙方打完最后一根桩的三个月内完成桩基础验收工作；验收时间越过三个月，甲、乙双方视桩基础为合格工程，并同时支付工程余款。第六条、承包方式：1、技术要求：根据设计图纸和地质资料，乙方确保单桩设计承载力，以
5、静载法检测抽样试验结果为准。试桩合格，费用则甲方负责；试桩不合格，费用由乙方负责，并保证返工合格为止，一切费用由乙方承担，并赔偿甲方相应的损失。2、税金负责：由乙方负责，本工程价格为含税价。3、水电费负责：由乙方负责。第七条、甲方责任：1、甲方监理公司应委派人员驻工地负责工程质量进度进行监督签证。2、交施工图纸两份和地质资料一份，并组织有关部门会审。3、按乙方施工要求搞好施工及进桩现场的“三通一平”，提供水源、电源到桩基础施工现场，保证施工场地人员、机器、材料进出畅通。由甲方负责清理好场地地面，地下一切障碍物，如场地下陷不能正常施工，甲方必须回填到乙方可以施工为止，费用由甲方负责，确保材料送到
6、指定施工区域。4、甲方负责以书面形式提供细线基点、0.00标高及送桩深度;待乙方将轴线及桩位放好后,由甲方组织有关人员进行复核,如乙方所放轴线及桩位复核无误后作书面的确认。5、施工报建手续和报建费由甲方办理和承担，乙方负责提供有关资料。6、甲方提供桩基础施工图2份，工程地质勘查报告1份，组织有关部分进行图纸会审，乙方整理后各方盖章后，自存留底。7、甲方按照乙方提供的进桩计划，及时提供合格管桩。第八条、乙方责任：1、乙方委派 同志为现场代表及项目指挥。2、组织各种机械进退场，开工前向甲方提供编制的施工组织设计(包括施工现场平面图、网络图及负责人名单)，做好各项施工准备工作，乙方负责压桩工人住宿及
7、饭堂费用。3、进场时须向甲方提交桩机证及机长、桩机手证。4、如实做好单桩施工记录及各种交工验收资料。5、确保单桩设计承载力，如经检验不合格，乙方负责因此而导致的经济责任。6、听从甲方及监理人员的指挥管理及现场代表提出的各项意见及要求。7、严格控制工程进度，不得拖延工期，及时按阶段向甲方提交工程进度，以便甲方支付工程进度款。8、乙方应将驻现场施工人员名单报当地公安部门备案，费用由乙方承担。9、乙方应注意施工安全负责进行安全教育，做到文明施工注意用电安全，如发生工伤事故，均由乙方负责，现场应设置安全员。10、乙方应做好现场保安工作及教育，做好四防，加强防范措施，设置专人负责。11、工程完工后，乙方
8、按(城市档案管理规定)做好施工原始记录，汇集施工技术资料作竣工验收文件移交甲方(一式四份)。第九条、注意事项；1、乙方按桩基础施工图及设计更改通知施工，如质量不合格属乙方造成的，其返工费用由乙方负责。2、按施工图及国家现行有关施工验收规范进行工程质量验收。3、施工过程中出现的断桩问题，如属施工技术问题，则由乙方负责；如属地质和桩自身质量问题，则由甲方负责。4、打桩过程引起的桩偏位超出桩基础规范允许范围而导致承台或基础梁加大，相应的费用由乙方负责。5、因地质原因所致压桩机不能施工，甲方可改用其他方法施工如冲孔灌注桩，所产生的费用由甲方负责；不列入本合同工期内。第十条、当不可抗力因素消除后，双方应
9、继续履行合同义务或协商变更、终止合同。第十一条、其它条款：本工程甲方已全权委托中山市火炬建设监理公司进行质量和工程建设管理。第十二条、未尽事宜，甲方双方协商，补充合同条款解决。双方签定的补充条款同具法律效力。如遇合同争议，双方协商不成时，可提交仲裁委员仲裁，或依法向中山市人民法院起诉。第十三条、本合同自双方代表签字盖章后立即生效，当工程款付清后自行终止，合同正本一式二份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。甲方(盖章)： 乙方(盖章)：法人代表签名： 法人代表签名：委托代理人签名： 委托代理人签名：合同签定日期： 年 月 日合同签定地点：工程合同 篇2一、 项目概况二、 项目投资建设方式三、
10、项目回购方式四、 合同价格五、 工程开竣工时间六、 质量标准七、 组成合同文件八、 乙方向甲方承诺按照合同约定对本项目进行投资建设九、 合同文本一式十份十、 合同生效投资建设合同主要条款一、 总则二、 项目概况三、 合同价格及支付四、 合同价格的调整五、 双方的义务和权力六、 对乙方的规定七、 工程建设八、 担保九、 融资十、 项目移交十一、 违约十二、 合同终止十三、 不可抗力十四、 争议解决十五、 其它条款建设工程施工合同协议书一、 工程概况二、 工程承包范围三、 合同工期四、 质量标准五、 建安工程价款六、 组成本建设工程合同的文件七、 本协议书中有关词语含义与本项目bt投资建设合同和建
11、设工程施工合同通用条款中的定义相同八、 承包人向发包人承诺按照合同约定竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任九、 发包人向承包人承诺按照本项目bt投资建设合同约定的期限和方式支付建安工程价款及其他支付的款项十、 合同生效附：建设工程施工合同通用条款建设工程施工合同专用条款工程合同 篇3发包方：承包方：根据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例以及其它有关法律条规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本喷泉工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程名称：二、工程地点：三、工程内容及材料要求：喷泉工程安装，严格按照经甲方确认的动画效果以及材料表清单验收，设备的名称、型号、数量、产
12、地、品牌见附表。四、工程计价方式：本工程实行包人工、包材料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包保修、包税费、包验收通过等的承包方式。五、工程造价：小写：元 （大写：）六、工期： 天，开工日期为20 年 月 日，如甲方原因或不可抗拒因素造成延误，工期顺延。七、验收方式及提出异议的期限：工程竣工调试完工后，甲方按相关规范和双方认可的效果进行验收。八、结算方式及期限预付款30%，设备材料进工地安装五日内付工程款40%。完工后付20%，工程验收后10天内付款5%，留5%作为质保金，一年保修期满一周内付清。本工程不包含税金。九、违约责任：1.任何一方单方面解除本合同的，由违约方承担一切损失。2.除不
13、可抗力原因外，如果甲方未能按本合同规定支付款项，则甲方应向乙方支付逾期违约金，其支付方法是：每延误一（壹）周，（不足一周按一周计），违约金为延误部分金额的百分之零点五（0.5%）。此违约金最高不得超过延误部分合同金额的百分之五（5%）。3.除不可抗力原因外，如果乙方未能按期交付工程，乙方应向甲方支付逾期违约金，其支付方式是：每延误一（壹）周，（不足一周按一周计），违约金为延误部分金额的百分之零点五（0.5%）。十、质量保证产品质量保修期为1年，质量保修期内产品出现质量问题，由乙力接到甲方通知后48小时到达，无偿维修。保修期满后，维修喷泉只收取材料成本费和运输费，不收取维修费。十一、解决合同纠纷
14、的方式：双方协商解决，协商不成，可直接向工程所在地人民法院提起诉讼。十二、本合同一式4份，甲乙双方各执2份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人：法定代表人：委托代表人：委托代表人：20 年 月 日工程合同 篇4发包方： （以下简称甲方）承包方： （以下简称乙方）根据民法典、中华人民共和国建筑法及其它相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，结合本工程具体情况，甲方现将承接的和合国际城三期12楼的木工项目以包工不包料形式委托乙方施工。为进一步明确责任，保障合同双方利益，保证工程顺利进行，经甲乙双方友好协商达成一致。特订立本合同。一、工程
15、概况1、工程名称：和合国际城三期12楼。2、工程地点：仙桃大道东xx与昌升路交汇处。3、工程规模：地上二十九层加地下一层，框剪结构。4、工程质量：合格工程。5、工程工期：根据甲方与建设方制定的合同工期组织施工。二、承包内容严格按照施工图纸及甲方与建设方合同明确的土建工作内容和施工变更通知组织施工，做到安全文明施工。主要承包内容如下：从基础垫层至屋面排架层的所有木工项目的劳务用工，施工中木工所需电线、小型机械及工具。（1）人工：含施工放线，抄水平点（控制线、标高传递由甲方负责），含模板制作，内木工所需钢管脚手架，刷脱模剂，转运、安装、拆除，楼地面清理，施工场地清理等。主楼、附楼完工后所有模板、方
16、木上的钉子清理干净，并运至指定地点归堆摆放整齐。建筑物砼上的钉子、铁丝清理干净。膨膜砼的清理。（2）材料：含钉子、铁丝，小型木工机械及配套施工电线，其他木工工具自带（丝杆、刀卡、山型卡、脱模剂由甲方提供）。三、劳务计价办法1、承包单价：（1）23、5元 大写：贰拾叁元伍角每平方米（含二次结构）；（2）全部按模板展开面积计算。2、在施工中不存在任何杂工及承包价以外的任何费用。四、付款方式按形象进度，具体付款依次如下：1、主楼地下室完工、混凝土浇捣后按地下室已完成工程量的60%付款。2、标准层每完工六层按已完成标准层工程量的60%付款一次，直至屋面花架层完工。3、主楼主体完工后，进入附楼地下室施工
17、阶段，附楼地下室完工后，按附楼已完成工程量的60%付款。4、所有主体结构完成后（含二次结构）模板堆放整齐、模板方木上的钉子清理干净、场地清理干净后共付款至完成总工程量的95%。5、余款5%待内外粉刷完工后，一个月之内一次性全部结清。6、乙方不得以过春节及其他理由为由要求甲方支付合同外工程款项。五、质量要求乙方必须严格依照图纸和变更通知及国家现行规范施工，严格遵守操作程序，各阶段进入下一步施工之前，必须达到设计质量要求并认可后方能进入下阶段施工。如因管理不善、违反操作规程、违背图纸要求所造成的材料损失、用工损失、工期延误损失均由乙方负责。乙方必须确保模板安装质量，梁XX、侧板必须派专人制模，反之
18、则甲方有权高于市场价另请他人制模。天棚按清水模板要求施工，因乙方模板安装不到位所产生的施工找平达不到不粉的要求，其返工的费用由乙方承担。六、安全文明施工乙方应严格执行国家安全生产法、安全文明施工规范和操作规范组织施工，时刻对工人进行安全教育，严禁酒后作业，不许穿拖鞋、高跟鞋作业，现场施工人员必须戴安全帽，高空施工人员严禁乱扔杂物。高度重视安全，杜绝一切安全隐患。如出现大小安全事故，甲方不承担任何责任，全部由乙方负责。七、双方责任和义务1、甲方的责任和义务（1）、甲方必须及时按合同支付人工工资（2）、甲方提供完整施工图纸一份，并及时传达变更通知（3）、甲方提供的刀卡、丝杆等工具，乙方必须签领条方
19、可领取。完工后乙方必须按所领品种、数量返还，如有失落应由乙方负责赔偿。2、乙方的责任和义务（1）加强民工职业道德教育，严格按照操作规程施工。（2）加强民工安全知识教育，杜绝安全隐患，确保施工安全。（3）接受相关部门的检查，服从监理和技术负责人的统一管理、安全文明施工，不能随意变更图纸，如需变更，必须由相关部门出具变更通知单，否则造成的返工费用均由乙方承担。八、其他事项1、乙方必须按甲方与建设方施工进度计划组织施工，能加班加点应尽量加班加点，力争提前完成施工任务。乙方如质量、工期达不到要求，甲方有权将乙方清退出场，并按所完成的工程量80%结算。2、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字后生效，具备同等法律效力。甲方（公章）：_乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_法定代表人（签字）：_年_月_日_年_月_日
