1、建筑工程零工合同篇一：零工合同建筑施工承包劳务合同甲方（全称）：乙方（全称）：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程劳务承包事项协商一致，订立本合同。一、 工程概况工程名称：名门世家住宅小区工程地点：临邑县苍圣大街东首工程施工依据： 根据现场的实际要求安排工作。二、 工程承包范围： 三、 承包方式及单价： 零工按元/ 工日，若遇小型承包双方另外协商。乙方在签订合同前，应对现场进行详细了解，开工后，不得以任何理由对价格进行调整或退场，否则，乙方须赔偿2万元违约金。四、 质量标准： 五、 安全文明标准： 六、施工与
2、付款安排： 乙方向甲方承诺按照甲方的要求进行施工。甲方承诺按月给乙方结算工程量，按照主楼的进度情况付款，付款比例为已完工程实际造价的90%，优先考虑甲方的资金情况，若资金紧张，可随时延缓支付，最迟年底清算所有欠款。七、协调配合 2、乙方服从甲方制定管理制度的承诺：格要求。 3、乙方关于工作垃圾、理，保证工作面清洁卫生，积极主动地配合其他承包单位的施工。4、乙方对已完成工程成品保护的承诺：负责已完工程的成品保护，承担未交付之前发生损坏的维修费用。对于非乙方责任造成的损坏，乙方出据可信依据，并及时与甲方现场代表找业主及责任方协调，乙方负责维修工作，费用由责任方承担；施工时注意对甲方其它工种的成品进
3、行保护，若因乙方原因对甲方成品造成损坏，由乙方负责赔偿。八、安全施工工队进行施工，施工费从乙方工程款中扣除。幷对其行为进行处罚，以示警告。 九、违约、索赔： 双方约定构成违约的其它情况：甲方（或乙方）未能按合同约定履行自己的义务或发生错误以及应由其承担责任的其他情况视为违约。 双方约定索赔的办法： 如出现索赔双方自行协调解决，协调解决不成或不愿协调解决的，向公司劳动力管理部门申请解决，调解不成的，可以向市劳动争议仲裁委申请仲裁。十、其他1、不可抗力：指战争、动乱、空中飞行物坠落以及风暴、洪灾等。2、合同解除 双方约定具备合同解除的条件：具有下列情况之一的，甲方可解除合同：乙方不服从甲方的管理和
4、安排，不能保证施工质量、施工进度，不能保证安全生产、无视文明施工的。 乙方严重违反甲方的规章制度和劳动纪律的。 具有下列情况之一的，乙方可解除合同：甲方违反国家规定，无安全防护设施，劳动安全卫生条件恶劣和严重危害乙方人身安全和身体健康的。甲方不履行本合同，拖欠人工费（不按期支付）或违反国家劳动法规政策，侵犯乙方合法权益的。3、合同份数十一、补充条款1、乙方施工过程中保证严格按照安全用电规范的要求使用机械设备，不私自接电，不违章用电，不使用电炉、碘钨灯等高危用电器具做饭取暖。若因乙方违章用电引起安全事故，由乙方承担全部责任，并无条件接受甲方处罚。若由乙方施工人员违反安全操作规程引起的事故或乙方施
5、工人员在施工现场以外出现交通事故，乙方承担全部责任。2、乙方在施工前，对已完成的成品进行验收，无异议后方可进行施工。若有异议，在施工前提出，由甲方负责解决；若施工后在提出异议的，由乙方自行解决，承担所需一切费用。3、乙方承包范围内的内容，在完工后出现质量问题，保证在接到甲方通知2小时内到达现场维修，若不能按时到达维修，愿接受甲方200500元罚款。4、乙方保证施工成品质量满足规范规定要求和公司质量要求，达不到规范规定要求愿接受甲方处罚。5、乙方施工期间的生活垃圾和建筑垃圾运送到指定地点。保证不从高空向下抛掷物体，若发现我方高处抛掷垃圾或物体现象，我方愿接受甲方1000元/次的罚款。6、乙方做好
6、对自身工人的教育工作，保证本班组人员不发生盗窃工地财产和其他施工队的财物，若发现本班组有盗窃行为，愿接受甲方XX30000元的罚款，盗窃人员移交司法机关处理。7、乙方保证服从甲方的综合协调安排，全力配合其它承包单位的工作，不发生闹事及打架斗殴现象，若因乙方人员滋意闹事造成人员伤亡及甲方机械设备的损坏，全部责任由乙方自行承担，并负责赔偿甲方因处理此事件而造成的停工损失。另自愿接受甲方5000元罚款。 十二、合同生效：合同订立时间：合同订立地点： 甲方：（签章）乙方：（签章） 篇二：劳务(零工)协议劳务（零工）协议甲方：XX工程有限公司地址： XX乙方： XX地址： XX根据中华人民共和国合同法、
7、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就本工程劳务作业合作事项协商一致，签订本劳务作业施工协议，双方共同遵照执行。一、零工名称： 防火门安装材料费 二、零工内容： XX工地防火门安装三、零工工期：依据甲方要求及现场使用需求，确定为 22 天。 时间： XX年 3 月 1 日至 XX 年 3 月 23 日。四、零工价款：本工程价款为：4500 元，大写人民币： 肆仟伍佰元整 ，计算方式为： 150元/日。（详见附件明细表） 五、零工价款的拨付及结算方式：验收合格并由工程部现场抽查核实后一次性付清。 六、质量要求： 符合验收规范。 七、乙方责任：1、如因乙
8、方原因造成其劳务务工人员工资纠纷，一切后果均由乙方承担，与甲方无关。2、零工结算款，必须由第三方到财务领取，如因乙方管理原因造成安全事故，一切后果均由乙方承担，与甲方无关。3、乙方应加强对劳务作业人员的管理，自觉遵守甲方现场的施工管理规定。 八、工程保修：本工程保修期为一年，XX年 3 月 24 日至 XX 年 3 月 24 日。 九、违约责任：违约方违约承担违约责任。 十、争议：甲、乙双方在履行本协议时发生争议，可自行协商解决。如协商不成的，可向日照市法院提起诉讼。十一、本协议自签定后即生效，至全部工程作业内容竣工验收、工程价款结清后即失效。本协议一式贰份，甲、乙双方各执壹份。甲方： 乙方：
9、委托代理人： 委托代理人： 电话： 电话： 年月日 年月 日 附件1 合同编号： 篇三：零星工程施工合同范本零星工程施工协议书（NO. ）发包方（以下简称甲方）： 承包方（以下简称乙方）：应甲方需要，依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程组织施工事项协商一致，特订立本协议。一、工程名称：二、工程地点：三、工程施工范围及技术要求：详见施工图纸及工程量清单。四、工程造价：本工程预算价为元（大写金额：整）（详见工程预算书）。五、承包方式：包工包料。六、付款方式：合同签订后 7日内，甲方支付乙方合同款项的30%作为
10、预付款；工程完工时，甲方一次性支付剩余款项。七、结算方式：实测工程量固定单价八、工程工期工期总日历天数为 天，自 年月 日至年月 日。九、施工要求1、乙方必须严格按照甲方技术要求及核定的工程数量进行施工，按时保质保量完成，工程质量标准须达到合格以上。2、乙方应自觉提高安全生产意识，做好现场安全防护措施，确保施工安全，施工过程中一切安全责任及措施费用概由乙方负责。十、其它事项1、乙方必须严格控制工期。2、乙方必须协调解决本工程施工中的纠纷和相关事宜。十一、本协议共2 页，一式肆份，甲方执壹份，乙方执壹份，自双方签字盖章之日起生效。附件：工程预算书 甲 方（盖章）： 法定代表人（签字）： 签订日期
11、：年 月 乙 方（盖章）： 法定代表人（签字）： 签订日期：年 月 2 日 日篇四：劳务零工合同范本劳务零工合同范本零工劳务服务协议书范本一委托方(甲方)：服务方(乙方)：经双方协商，甲方委托乙方提供劳务服务。协议内容如下：第一条：工作内容：第二条：合同价款：人民币大写： (小写 )第三条：合同的生效期限及终止：1、本合同经双方负责人、法定代表人或委托代理人签字，加盖双方公章或合同专用章后生效。2、本合同因下列原因终止;(1)合同期满。(2)双方书面协商一致提前终止。(3)因不可抗力导致本合同目的已无法达到或者一方已经不可能继续履行本合同。第四条：付款方式：鉴于工作量较小，服务期间甲方不先期支
12、付乙方费用，在工作完成后10日内一次性支付服务款，但也不再留扣乙方的质保金，如逾期不能支付工程款，每逾期一日按应付未付金额的万分之二支付逾期付款违约金，承包方有违约行为的除外。第五条：如本合同履行期间发生了争议，双方应当协商解决，协商不成时，任何一方均有权向合同履行地人民法院起诉。第六条：本合同一式两分份，甲乙双方各执一份，均具有同等法律效力。甲方(公章) 乙方(公章)法定代表人(委托代理人)： 法定代表人(委托代理人)：日期：餐厅零时工劳动合同范本二根据中华人民共和国劳动法，甲乙双方经平等协商，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。一、合同期限甲方聘用乙方在甲方 (部门)担任临时岗位工作。
13、合同期限为一年，自 年 月 日至 年 月 日。二、乙方工作内容(需填写)三、甲方的权利与义务(一)负责乙方的日常人事管理;(二)负责支付乙方工资，每日 元。(三)其它;四、乙方的权利与义务(一)接受甲方的管理，并按合同要求认真履行岗位职责，服从工作岗位安排或调整，遵纪守法，圆满完成工作任务;(二)享受合同规定的工资待遇;(三)在签订本合同时自愿遵守甲方的有关规定;(四)其他(一)乙方有下列情况之一，甲方可以解除合同，须提前30天以书面形式通知：1.履行合同差、完不成工作任务、考核不合格;2.甲方撤并或减缩编制需要减员，经双方协商就调整岗位达不成协议的;3.患病或非因工负伤按国家规定的医疗期满后
14、，经有关机关鉴定，乙方不能从事原工作，或医疗期满尚未痊愈的;4.订立合同的客观情况发生重大变化，经当事人协商不能就变更合同达成协议的。(二)乙方有下列情况之一，甲方可以随时解除合同：1.严重违反劳动纪律或用人单位规章制度，损害单位经济权益，造成严重后果以及严重违背职业道德，给单位造成极坏影响的;篇五：建筑施工劳务分包合同.0 建筑施工劳务分包合同 工 程 名 称：陇州河滨商贸中心2#楼 施工总承包单位： 宝鸡市第二建筑工程有限责任公司第五项目部劳务分包单位： 陕西万方劳务有限公司 二 零 一三 年 六月 建筑施工劳务分包合同 工程承包人（甲方）：宝鸡市第二建筑工程有限责任公司第五项目部劳务分包
15、人（乙方）：陕西万方劳务有限公司 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就陇州河滨商贸中心2#楼工程的基础、主体结构施工劳务分包事项，协商一致，订立本劳务分包协议，以供双方共同遵守。一、工程概况：工程名称：陇州河滨商贸中心2#楼工程地点：宝鸡市陇县、虢蔡路南侧、南环路北侧项目概况：本工程为框架剪力墙结构，地下一层，地上十六层，建筑高度地上米。工程内容：本工程基础、主体结构工程施工过程中的全部劳务工作；本工程基础、主体结构工程施工过程中所需辅材及文明工地建设等事宜。二、工程承包范围（包人工费、包辅材、包进度、包安全、包质量、
16、包文明工地）：从本工程基础垫层开始至混凝土结构结构构件、非结构构件（圈梁、构造柱、过梁、栏板、遮阳板、雨篷等）施工全部完成，具体以本工程建施、结施图以及施工过程中关于结构部分变更内容为准，施工过程包含以下全部内容：1.现浇混凝土：现场搅拌混凝土浇筑、养护、成品保护等；2.钢筋工程：钢筋制作、钢筋绑扎；3.模板工程：模板制作、模板组装、模板安装、模板拆除；4.脚手架工程：外脚手架、安全防护架及施工所需所有架体搭设、维护、拆除、挑架钢梁制作、垫木制作等、主体封顶后主体外架不拆除；5.施工用设备基础施工、配合安装、防护棚搭建；6.文明工地建设；7.地基清槽；8.材料装车、卸车、归库、现场调整、整理；
17、共 11 页 第 1 页 9.施工辅材； 10.职工劳动保护用品；11.持证上岗的塔吊指挥人员；具体内容：1.现浇混凝土： 工作内容包括：配合现场自拌混凝土后盘上料及料斗清理、混凝土运输、配合泵车下料、搅拌站及施工现场卫生打扫、砂、石料归堆、冬施搅拌水加热等全部工作。混凝土浇筑工作内容包括：布料机安、拆，清理。泵管安、拆、清理、归堆，堵泵时处理等，混凝土入模、振捣、刮平、收面（细拉毛），拆模后外露的模板拉杆、拉片、铁丝的割（錾）除，混凝土表面的打磨、修补、胶条、污物的清除、处理、墙体预留洞及钢模对拉杆眼封堵等全部工作。 现浇混凝土养护工作内容包括：布设水管、混凝土覆盖、洒水养护，混凝土养护覆盖
18、物解除、整理、归库等全部工作内容。 成品保护工作内容包括：成品保护设施的制作、安装、拆除等全部工作内容。2.钢筋工程： 钢筋制作工作内容包括：识图、出料单，钢筋解捆、钢筋调直、钢筋切断、钢筋弯曲、成品料堆放、保护层垫块制作、作业场所清扫等全部工作内容。 钢筋绑扎工作内容包括：成品料运输、安装、搭接、绑扎、保护垫层块安放、成品保护、工完场清等全部工作内容。 预留、预埋钢筋的制作、运输、安装；钢筋卡具的制作、安装、拆除。3.模板工程： 模板制作工作内容包括：下料、拼接；预留孔、洞模板的制作等全部工作内容。 模板安装工作内容包括：模板清理、刷脱模剂，放线（主轴线以外的所有线）、打标高（由甲方负责引测
19、至施工面），混凝土（清）处理，模板支撑架的搭设，模板就位、组装、校正、加固、自检，混凝土浇筑走道架的搭设、看模等全部工作内容。 模板拆除工作内容包括：模板加固支撑系统的拆除、模板拆除，模板及加固支撑系统清运，模板及加固支撑系统上粘结的混凝土的清理（以租赁方的要求为准），木模板解体、起钉归类堆放，模板及模板系统周转材料的归库，大模板小型配件、螺栓收集归整等全部工作内容。共 11 页 第 2 页 4.脚手架工程（钢管刷漆）： 外脚手架搭设工作内容包括：吊环预埋、钢梁制作、钢架管、踢脚板、架底刷漆、处理，架体的搭设、拉结点的规范布置，剪刀撑的搭设，安全、防护的挂设、刷洗、绑扎，架底封闭，架体的升降、
20、日常检查、维护等全部工作内容。（脚手架的搭拆必须严格执行外架施工方案、及操作规范要求） 外脚手架维护工作内容包括：翻铺架板、防护落物的清理，污染的更换、清洗，临时防护设施的搭设、拆除，架体的日常检查、维护等全部工作内容。 临时外脚手架拆除工作内容包括：安全、防护的拆除清洗，材料的清理、整理、归库等全部工作内容。4 洞口、临边防护，安全通道的规范搭设，机械设备防护及防护棚（钢筋棚、木工棚等）的搭设等工作内容。5 配合施工用临时脚手架的搭设、拆除，架体材料的清理、整理等全部工作内容。5.施工用设备基础施工、配合安装、防护、维护设施的搭建、拆除等。 设备基础施工的工作内容包括：人工清理（挖）地基，垫
21、层、钢筋制作、安装、模板配制、基础混凝土的搅拌、运输、浇筑、振捣、养护，预埋件的留置等全部工作内容。 设备防护棚搭建的工作内容包括：所用材料的刷漆、组装（搭设）、防雨、防尘设施的安装、固定，安全防护设施的安装等全部工作内容。 施工用设备配合安装的工作内容包括：普工的配合、资质范围内技工的配合等。6.文明工地建设工作内容包括：现场所有临建的搭设（不含彩板房的拆除）、围墙、场地、道路硬化；排水渠的修筑；标牌、条幅的安装、挂设；施工现场的安全围护；施工现场、料场、搅拌站、生活区（宿舍、院落、厕所）办公区卫生的打扫、垃圾清理、保持等与文明工地建设有关的全部工作内容，负责自己员工的进场考勤制度。7.地基
22、清槽工作内容包括：基坑机械开挖的人工配合，局部地基处理的人工配合，基坑为保证施工的简单支护，护坡的人工配合，从人工清槽开始至C15垫层施工前的全部工作。共 11 页 第 3 页 8.材料装车、卸车、归库工作内容包括： 与施工有关的全部材料的装、卸车、整理、归堆、现场调整，与施工有关的全部租赁材料的清（洗）理、归库（配合甲方归还给租赁方）。 9.施工辅材包括以下材料：铁丝、圆钉、脱模剂（甲方认质）、大模油（含油刷）、穿墙刷黄油、胶条、胶带、海棉条、聚苯板、PVC管、喷灯及燃料；扎丝、保护层垫块、粉笔、电焊条；木（铁）抹子、铁锨、水桶、笤帚、泵管接头密封圈（甲方一次性提供50个）、水管、棉毡、钢钎
23、；铅笔、线绳、墨汁、墨斗、线坠、大（小）卷尺(经甲方认可使用)；木工电锯片、小型工具用具、小型电动工具及其耗材砼振动棒及振动棒电机、平板振动器、砼养护材料（棉毡等）；甲方电源提供至施工面二级配电箱，二级配电箱以外的三级配电箱、电源线及灯具、灯管等由乙方自备。10. 职工劳动保护用品：给自有职工配发建筑行业规定的各种劳动保护用品包括：安全帽、工作服（按甲方要求统一着装、统一标识）、安全带、手套、胶鞋、雨衣、防尘口罩、绝缘鞋、绝缘手套等。三、合同价款：1.承包单价：a.综合单价为 元/建筑平方米（包括工程承包范围内的所有具体内容，不含税），该综合单价包含了市场变化等因素，为一次性包死价格，不在因任
24、何因素进行调整。b.合同外其它零用工单价：元/工日（不分技普工）。2.工程量计算规则：a.依据本工程施工图纸，按陕西省建设工程消耗量定额（XX版）规定的建筑面积计算规则计算本工程以上建筑面积为。b.地下室建筑面积乘以2计算工程量，结算建筑面积为2=。C、本工程量在变更不导致建筑面积改变的情况下，不再做调整，变更致使建筑面积改变，按变更内容根据规定的计算规则计算予以增减工程量。3.合同总价款：共 11 页 第 4 页篇六：零修施工合同范本建筑安装工程承包合同发包方（甲方）：山东汇东新能源有限公司承包方（乙方）：山东省显通安装有限公司为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方协商同意签定本协
25、议。第一条 工程项目一、工程名称：厂区保运及零星维修工程；二、工程地点：山东汇东新能源有限公司三、承包范围和内容主要包括：1、厂区钢结构、设备，管道、电气仪表安装及维修；2、动、静设备的安装及调试；3、消防设施的保运维修；4、工艺管线及附属设施的预制、安装；阀门检验和试压及维修；5、其它临时性工程；四、工程造价：结算方式：按二类丙级结算，执行1994年全国统一安装工程预算定额山东省单位估价表及配套的山东省安装工程费用定额及国家、省、市有关调整文件；人工单价执行40元/工日，机械费执行1998年标准，以图纸和实际工程量为依据，最终工程造价以实际结算为准。零星用工执行240元/工日。第二条双方责任
26、一、承包方（乙方）：1、编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度计划，材料设备、成品、半成品等进场计划（包括月计划），用水、用电计划，送发包方。2、承担施工安全保卫工作及夜间施工照明的责任和要求：承包人应有专门的施工安全保卫部门，承包方出现的施工安全事故由承包人负责，承包方对其施工场地内的承包人的设备、器具、物质负有保管责任。3、工程竣工后向发包方提供一套竣工图纸。二、 发包方（甲方）：1、负责场地的三通一平。2、提供四套施工图纸。第三条 工程期限XX年10月15日至XX年12月31日完成达到工程中交条件；如有不可抗拒的自然原因或发包方原因影响时，工期顺延。第四条 工程质量一、本工程质
27、量要求达到合格。二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准及甲方合理要求进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。三、隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收签字后，方可进行下一道工序。第五条 建筑材料、设备的供应、验收，一、由发包方供应以下材料、设备的实物：设备、型材、板材、管件、油漆、垫铁、垫片、螺栓、法兰、阀门、保温材料等主材（定额未计价材料）。二、承包方负责施工用机具和焊条、氧气、乙炔等施工铺材，并承担电费，吊车费用。三、发包方供应、承包方采购的材料、设备，必须附有产品合格证才能用于工程，任何一方认为对方提供的材料需要复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的
28、，方可用于工程，其复验费由要求复验方承担；不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费由提供材料、设备方承担。第六条 工程价款的支付与结算一、付款方式：每月末乙方根据确认的安装工程量编制安装预算书，甲方在十五天内完成预算书的审核并支付工程进度款，工程进度款按甲方确认预算金额的80%支付；项目工程完成后，由乙方编制工程预算书，工程量及工程结算方案经双方认可后，甲方在三个月内完成工程预算书的内外审核，双方确认后作为最终实际安装工程审计结算，甲方支付到工程结算金额的90%，同时乙方开具全额税票；工程投用一年后无问题甲方支付剩余的10%质保金。第七条 质量保修一、质量保修书的内容： 2、质量保修期（质
29、量保修期自工程竣工验收合格之日起计算） 3、质量保修责任：在保修期内因乙方施工原因造成的质量问题，由乙方无偿返修。第八条 违约责任承包方的责任一、施工造成的工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于维修或返工造成逾期交付的，支付逾期违约金，违约金为每日按实际工程造价的1支付。二、工程不能按合同规定的工期交付使用的，如逾期，每天按实际工程造价的（安装费删去）1支付违约金；如造成损失的，还要赔偿损失，赔偿范围包括可预期的利润损失和因诉讼导致的诉讼费、代理费、文印费等损失。三、发包方、承包方必须严格按照安全规范施工，施工过程中因承包方责任发生的一切安全事故及人员伤亡由承包方负责，与发包方没有
30、任何关系。发包方的责任：一、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失，及时办理签证；二、不按合同规定拨付工程款，按同期银行贷款利率支付承包方赔偿金。第九条其它本合同其他未尽事宜，按照有关规定执行。第十条合同争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决。协商不成由发包方（甲方）所在地人民法院审理。第十一条：附则一、本合同一式4份，甲乙双方各执正本一份，副本一份。二、本合同签订后，承、发包方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。 发包方（甲方）：山东汇东新能源有限公司 承包方（乙方）：山东省显通安装有限公
31、司 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 开户行：帐号：税号： XX年10月15日 篇七：零工合同管理办法(范本) 长平公司外包队伍零星用工 管理办法 二一年十月一日 长平公司外包队伍零星用工管理办法为进一步规范公司零星用工管理，提高工时利用率，完善零工工时定额，现将零星用工及零工签证有关事宜规定如下：一、适应范围1、零星用工指：主合同中的掘进工程、零工合同中的零星工程内容以外的，经相关业务部室（生产中心、通风部、矿建中心、机电部、运输部等）委派，经公司分管领导批准的临时任务而发生的零星用工。2、零星用工内容为当年度零工合同中相关条款内容，即：排水、清水仓、清水沟、挂水袋、清浮煤
32、、支设木垛、安装及回收设备、安装管线、回收管线、风筒吊挂、看风机、修筑挡墙、筑临时风门、筑临时水沟、绞车施工地锚、临时绞车安装及基础浇灌、拆除墙体、运输及文明生产等内容。二、零星用工工资标准见当年度零星工程施工合同有关条款，即：零工单价为井下直接工180元/工、井下辅助工150元/工、地面工130元/工。不计取其它费用。三、零星用工委派及用工验收规定1、长平矿建工程零星工程根据生产衔接需要，由委派用工的业务部室（或工区）填写零星工程任务委派单，注明临时任务的实施地点、需完成的临时工程内容、并规定任务完成的时间，委派部室负责人要审核签字，加盖本部室公章，再经公司分管领导签字后，需矿建二队、三队、
33、五队完成的临时任务，送矿建中心安排队伍落实；需矿建一队、中煤31处完成的临时任务，送生产中心安排队伍落实。矿建中心和生产中心分别负责分管队组零星工程的验收。2、长平机电安装工程零星工程委派根据机电安装工程需要，需矿建外包队完成的临时任务，如井口拖运钢丝绳、井上、下拖运电缆、施工管线吊挂眼，施工起吊锚杆、锚索、运输及回收机电设备等临时任务时，参考条款1的规定填写零星工程委派单，签字盖章后送矿建中心（或生产中心）落实。若需机电部直接安排的机电安装工程，如直接安排中煤一建、预备队、釜山机电队、长平机电队、运行队等临时工程任务，由机电部直接委派，并负责验收。3、借调人员公司有关队伍若出现岗位人员不足，
34、不能满足生产时，提出所需借调岗位人员数量，经分管业务部室和公司分管领导审核后，可从外包队借调岗位人员。借调人员的出勤，劳动纪律，工作业绩考核，由所在队组负责管理和考核。借调人员工作量和每月用工数由分管业务部室验收核准。4、抢险救灾在地面、井下工程发生险情，公司应急预案启动后，外包队要根据公司调度指令，派出相应数量的人员积极参与抢险工程。每日出勤数量作为当日的零星用工数，由调度室负责验收核准。5、王台井区零星用工委派需外包队完成任务的临时工程，委派办室负责人要在委派任务单审核签字，加盖本部室公章，再经公司分管领导签字后，安排外包队施工。在外包队完成临时工程任务后，由委派办室组织验收。借调人员、抢
35、险用工派工及核准参照公司用工办法执行。四、核准程序1、因当年度主合同、及零星工程合同中，工程价款执行煤炭建设井巷工程基础定额(XX基价)，执行煤炭建设井巷工程辅助费定额(XX基价)。该定额为综合成井成巷定额，包括从开工到验收过程中的全部工作，如：掘进、支护、水沟、电缆沟、管子沟、台阶、扶手、设备基础、铺设轨道、管线吊挂、机电设备安装及其它零星工程。因此，在工作职责范围内的回收、安装，而发生的零星用工不进行签证。2、每月汇总零星用工数，经公司委派单位负责人和验收人员审核，由矿建中心、审监部、人力资源部审核后再进行结算，再经公司分管领导签字后送计划统计部进行结算。3、在施工单位完成下达的临时任务，
36、且自检合格后，向牵头部室提出验收申请，接到申请后，牵头部室在3日内完成临时任务质量验收，并出具初步验收结果。若施工单位在完成任务后未提出验收申请书，超过7天，牵头部室不再组织验收，造成的后果由施工单位自负。4、各部室下发的会议纪要内有关临时任务而发生的零星用工，牵头部室可以组织验收，掌握已发生的工程量，掌握工程质量，使之处于受控状态。5、牵头部室每月24-26日，组织施工单位将临时任务发生的零星用工验收结果汇总。对需到现场落实的临时工程，组织计划统计部、人力资源部、审监部、财务部现场核准，对任务已明确，不需到现场的临时工程，讨论牵头部室所签的用工是否合法、合理。取得一致意见后，出具最终验收结论
37、，并签字。6、没有委派单，或委派单无公司分管领导审批签字，而发生的零星用工，不预验收，不预签证。7、“临时工作工时定额表”已基本涵盖公司所有零星用工项目，“临时工作工时定额表”上列出的零星用工项目验收和审核时严格按定额表进行验收和核准，“临时工作工时定额表”没有上列出的零星用工项目验收和审核时参照定额表进行验收和核准。附件1：零星用工任务委派单附件2：零星用工月度汇总表五、临时工作发生的零星用工劳动定额标准附件3：临时工作工时定额表六、本办法从XX年10月1日起执行，解释权属矿建中心。 二一年十月一日 篇八：零星工程施工合同( XX版) XXX零星工程 工程承包合同 工程项目名称：工程项目地点
38、：发包人（甲方）：承包人（乙方）：合同签订日期：合同签订地点： XXX零星工程工程承包合同发包方（甲方全称）：承包方（乙方全称）：根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及北京市建筑安装工程承包条例等法律法规，遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则，甲乙双方就 工程的承包工程达成如下协议。 第一条 工程概况 工程名称：工程地址：工程做法： 详见附页工程项目负责人：甲方 联系电话乙方 联系电话第二条 工程分包性质及内容承包方式：乙方包工包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包工程验收质量达到“合格”标准、包维修、包施工中乙方工人安全、文明施工等措施保护。承包内容：技术中心（养护室和试验房
39、）及4号楼维修（地下一层泵和水管）。第三条 合同工期 承包人进场时间：。工程完工时间： 。 工期要求：以发包人规定的工期为准。承包人应无条件满足发包人要求工期，以保证发包人规定的总工期顺利实现。承包人应组织工人按安全、工期、质量等要求完成工作量，如未按发包人要求完成工作量，发包人有权清退承包人，由此发生的一切后果由承包人承担；如发生拖延工期，每拖延一天应由承包人赔偿发包方工程价款总额的10%，累计计算，结算时从工程款中一次性扣除。第四条 承包劳务价款 承包工程量清单总价：依据施工图纸、施工方案、工程量清单单价一次性包死，清单单价包含主材、人工费、辅材费、机具费、措施费、规费（含工人工伤、医疗、
40、住房、养老等所有保险及相关费用）、管理费、利润、税金所有费用,施工现场不发生任何费用，如需变更则补办变更手续,双方共同确认后生效。 工程固定包干总价：, 详见附页。第五条 工程质量 严格按国家及北京市有关规范规程及标准施工并满足发包人技术交底中的要求；定期由发包人总公司质检人员及技术人员对已施工程部位进行检查验收，对于不合格部位酌情进行罚款处理。工程质量未达到发包人要求时限期整改，限期整改后仍达不到要求发包人有权清退，承包人由此发生的一切费用由承包人承担。第六条 工期顺延条件 在施工过程中停水、停电连续影响8小时以上； 因建设单位（业主）提出的重大变更而引起的工期顺延，发包方项目负责人应以书面
41、的形式确定顺延时间。 因人力不可抗拒的自然灾害而影响的工程进度，可按实际情况由甲方确定公认的顺延日期（天气情况不在此范围内）。第七条 工程量结算及工程款支付工程款支付：合同生效后，施工人员及施工器具进场7天内付至合同总价的30%。工程竣工并验收合格（手续齐全）后7个工作日内拨付至80%工程款；经审计合格后支付95%的工程款，工程合同价款的5%作为本工程的质量保修金，待质量保修期满后付清。自竣工验收合格后满一年没有质量问题余款一次性无息付清，本工程免费保修五年。第八条 发包方的责任与义务负责提供施工现场的水电条件，包括道路畅通、转运材料、堆料场地提供220V及380V施工电源、水源。负责工程的协
42、调及本项工程的施工技术和质量要求的巡检工作。负责施工的检查验收工作。提供施工现场垃圾堆放场地。第九条 承包方的责任与义务 承包方应在签订合同后3日内提交本工程人员花名册、公司施工资质、保险证明。在施工生产过程中，乙方应保证人员相对稳定，不能随意变更人员，人员变动率小于5，若有人员调动，须经发包方项目经理许可。 承包方所有进场人员必须符合北京市建委、劳动部等部门的相关法律、法规要求，否则一切后果由承包方承担。 承包方与发包方签订安全责任协议，凡因承包方未按操作规程操作、施工违章操作等造成人员伤亡、机械事故、质量事故等给甲方带来的一切经济损失均由承包方承担；因乙方原因，给乙方带来的一切经济损失，由
43、乙方自行承担；发包方有权因承包方违约将承包方清退出场，另行安排施工队伍。承包方需按发包方提供的施工方案及技术交底进行保质保量施工，服从发包方现场各项管理条例。文明施工，作好成品保护工作。因承包方原因造成的成品破坏，责任由承包方承担。施工垃圾应按甲方的指定地点及时清理。保修期内出现质量问题，承包方应在接到发包方通知十二小时内到达现场进行修复，使其达到标准要求，使业主满意。 承包方对所施工工程应按有关质量保修规定承担质量保修责任，签订质量保修书的按质量保修书条款执行，未签订的则按发包方通知及要求进行质量保修，由发包方自行维修的费用可从保修金中扣除。 承包方需提供正式有效发票。若提供虚假发票，发包方
44、有权按假发票面额的2倍处罚承包方。第十条 材料甲方指定部位所用指定材料，乙方不得擅自更改材料，除征得甲方同意，否则甲方有权清退承包方出场。 部分材料由甲方负责提供并运至现场（见附页）,并由厂家提供检验报告及进场复试等材料检验工作，检验不合格者，不得进场。在施工过程中，一经发现质量不合格主材、辅材和工序，立即清退出场，不予结算工程款，且乙方赔偿一切损失。第十一条 违约赔偿如承包方违反合同约定，属承包方违约，承包方须向发包方支付合同总价20%的违约金。违约金赔偿不排除乙方按合同约定继续完成工程项目。第十二条 协议争议发包方与承包方双方如果发生合同争议可以通过双方协商解决，协商不成可向北京市朝阳区人民法院诉讼解决。第十三条 协议的生效与终止本合同需经发包方、承包方双方共同盖章,委托代理人签字后生效，待本工程竣工交验合格保质期满后即终止。第十四条 其他本合同共六页，一式两份。（以下无正文）篇九：施工现场零工 目 录 一、 编制说明.
