1、合同编号：00000屋顶分布式光伏发电系统安装合同甲方：XX太阳能科技有限公司xx运营中心乙方：根据中华人民共和国合同法、建筑法、建设工程质量管理条例、民法通则 等相关法律、法规，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。注：本合同中“分布式光伏发电系统”在以下内容中简称“电站”.第一条工程概况一、工程名称：二、工程地点：三、工程内容：分布式光伏发电系统安装第二条工程承包范围一、承包范围：工程设计、材料采购、工程施工、乙方（提供申请并网资料）及供电公司 配合并网等所需的全部有效服务。二、 本工程光伏系统容量： KW。三、本工程运输由甲方负责，运费包含在本合同造价内。第三条工程造价本工程定价方式为固定总
2、价包干 元。（大写）人民币：。本合同双方当事人特别明确：本工程固定总价中包含建筑业劳务价款（制作安装费）、设 计费、运输费及管理现场经费，且不因市场价格的变化而改变。第四条工程价款的支付与结算一、工程款支付：合同签订后3个工作日内，乙方支付甲方全额货款大写金额：；第五条设计及其变更1、本工程乙方委托甲方进行电站的安装配置范围的施工图设计。2、甲方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计不合理造成工程 修改所产生的费用，由甲方承担；由于设计人员错误造成工程质量事故损失，由甲方负责。3、甲方应当按照国家光伏系统实施工程相关标准、规范和乙方提供资料进行设计施工。4、施工图设计文件确认
3、后及在施工准备阶段和施工阶段乙方要求变更设计的，应向甲方书面提出。变更的具体内容在变更设计委托书中载明。如系重大修改的，变更设计后应报双方 签字确认，增加费用的部分由乙方承担。第六条项目经理一、甲方项目代表1、甲方派驻工地现场的代表称为项目代表，代表甲方行使施工过程中的所有事务协调和 处理。2、 甲方派驻工地的项目经理姓名为：，电话：。 项目代表的权力在本合同生效时产生，合同全部履行完毕时终止。第七条工程期限及顺延一、 自收到乙方货款之日计起，本合同工期（设计、施工）个工作日。二、工期顺延1、在施工准备期间如乙方提出设计变更或材料、设备变更的，则对重新设计、材料采购、 制作的时间顺延。2、施工
4、期间遇下列情况之一的，工期相应顺延：2.1进场后，发现工地现场不具备进场施工条件、无法进场施工的，工期顺延至具备进场 施工条件时；2.2乙方书面确认同意变更工程设计或工程量的，累计变更工程设计或工程量的工程价款 达到或超过工程价款总额的10%的，工期相应顺延；2.3由于乙方提供的工程地质资料不准确导致施工进行困难或暂停，工期顺延至前述障碍 消除时；2.4 一周内非甲方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时的，按每8小时顺延一 天计；2.5因人力不可抗拒（战争、天灾等）的因素而延误工期及政府及其相关部门依行政权利 强行、强制要求停止作业的，工期顺延；2.6因乙方的原因引起的工程延期，工期相应
5、顺延，并由乙方负责甲方因工期顺延产生的食 宿、往返费用。2.7合同约定和法律、法规、规章规定的其他可以顺延工期的情况。3、因上述1、2条原因造成施工进度计划关键线路（由甲方提交，并经乙方确认的施工网 络图中关键线路）的工期延误，经乙方确认后，才可顺延，并承担相应的费用。非关键线路的 工期在不影响总工期的情况下，工期不予顺延，且乙方不承担甲方窝工费、停工费等任何费用。4、凡由于甲方的原因造成的工期延误，则工期不能顺延，由此引起的赶工措施等费用增 加均由甲方自行承担。5、凡因甲方的原因导致实际进度与计划不符的，甲方无权就改进措施提出工期顺延和增 加合同价款。三、暂停施工1、乙方代表确有理由认为必须
6、暂停施工时，应采用书面形式通知甲方，并在停工通知发 出后24小时内书面提出处理方案。甲方应当按乙方代表要求停止施工，并妥善保护已完工程 直至乙方进一步的指令。甲方实施处理方案后，以书面形式提出复工要求。乙方代表应在收到 复工要求后24小时内作出是否复工的决定，逾期则视为同意复工。2、停工并非甲方原因造成的，则由乙方赔偿甲方损失；责任是第三方时，则乙方对第三 方取得追偿权。第八条工程验收一、最终验收：工程竣工后，甲方在竣工验收3个工作日前向乙方和供电公司提交竣工验 收申请和竣工资料。经过供电公司和乙方的共同验收并根据验收结果：乙方分别按以下处理：1.1验收合格的，供电公司、甲方、乙方三方签字确认
7、。实际竣工日期为甲方向乙方提交 竣工验收报告日；1.2经验收认为基本符合合同要求，有个别一般性问题需要整改，可在竣工验收证书上签 字确认合格，但需在验收记录中注明存在的问题和限定整改的期限。甲方在限定期限内整改完 毕并经乙方确认，则验收合格日期为在验收证书上签字确认日；1.3验收不符合合同要求的，由甲方、乙方形成验收纪要，明确存在的问题和修改意见及 期限。甲方在修改期限完成修改后通知乙方再次验收；1.4乙方在收到甲方的竣工验收报告或再次验收报告后个工作日内不组织验收或组织 验收后3个工作日内无书面修改意见的，则视为工程已经验收合格，二、因特殊原因，乙方要求部分单项工程甩项竣工的，双方另行签订甩
8、项竣工协议。三、工程竣工后，甲方负责整理工程档案资料，并将其移交给乙方。第九条工程保修一、质保期：从工程竣工验收合格之日起计算，电站质保期丝个月（自然灾害，不可抗 外力因素除外）。二、保修责任范围：除乙方使用过程中人为损坏、第三人故意损坏、自然灾害及不可抗力 因素造成的损坏外，凡属于甲方工程设计、材料质量、施工质量原因造成的损坏、渗漏等，均 属于甲方保修责任范围，维修费用由甲方承担。三、具体产品质保期详见附表（一）。第十条违约条款一、任何一方不履行本合同条款即构成违约，违约的一方应承担违约责任。二、违约一方经对方书面提出改正意见后30天内仍未改正，另一方有权终止合同，并有 权要求对方赔偿损失。
9、三、若乙方违反本协议中任一条款，甲方有权终止本协议。 第十一条其他约定1、甲方应于工程完工后3个工作日内向乙方和供电公司提交工程竣工验收申请及相关需 验收的资料，并负责协调与供电公司并网事宜，直至完成全部并网手续和业务。2、乙方自收到甲方的竣工验收报告资料后，积极配合甲方和供电公司进行验收，并对验 收结果给予确认或提出修改意见。3、纠纷处理：遇本合同无约定的，适用国家有关规定并双方协商。协商不成的，依法向 人民法院提起诉讼。第十二条附则本合同一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，双方授权代表在合同上签字并加 盖单位公章或合同章后生效。传真件有效。在合同履行中经双方协商一致可订立补充协议，补充协议与
10、本合同具有同等法律效力。双 方也可以其他合法的方式对合同内容加以变更、修改。本合同自工程验收合格，交付甲方使用 后终止。甲方：xx太阳能科技有限公司xx运营中心乙方：法定代表人或授权委托人：委托人：xx年 月 日年 月 日附件一：产品质保书设备质保范围质保时间后续维护光伏组件因设计、材料、工艺或制造导致的严重外观 缺陷（工艺和材质有限质保）10年设备元器件维护时按当 时市场价收 取相应的维 护费用对于多晶组件：10年输出功率不少于90%， 25年输出功率不少于80%。25年支架因设计、材料、工艺或制造导致的严重外观 缺陷10年逆变器供方保证光伏逆变器在正常的应用安装和服 务条件下工艺和材料上是没有瑕疵的。在安 装商品时在操作中有损坏或者瑕疵，需方应 立即书面通知供方并提出更换新产品或修 理。5年交流配电箱外观出现严重锈蚀等。5年不可抗力：对于因火灾，洪水，暴风雪，12级以上台风，地震，雷电，天灾，公共政策变 化，恐怖主义，战争，骚乱，罢工，无法获得适当和足够的劳力或材料或其他承包方无法控 制的事件，导致销售条款和条件未履行或延迟履行，包括此有限质保，乙方对甲方或第三方 不负任何责任。第5页共5页
