1、监理工程师之合同管理模考模拟试题(全优)单选题（共80题）1、 按照担保法的规定，下列财产中可以作为抵押物的是( )。A.抵押人依法有权处分的国有土地使用权B.抵押人使用的宅基地C.抵押人拥有的股票D.学校设施【答案】 A2、（）是指债务人或者第三人将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。A.动产质押B.不动产质押C.权利质押D.义务质押【答案】 A3、关于施工企业职工意外伤害保险的说法不正确的是（）A.鼓励建筑施工企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险B.按被保险人人数投保时，其投保人数必须占约定承保团体人员的70%以上，且投保人数不低于5人C.团体意外伤害保险合同的保险责任一般包
2、括身故保险责任和伤残保险责任D.施工企业或其他对被保险人具有保险利益的团体均可作为投保人【答案】 B4、下列招标项目中，不能采用评标价法评标的是()A.施工招标B.材料招标C.设备招标D.设计招标【答案】 D5、土方填筑工程的施工中，因连续降雨导致停工15天，其中6天的降雨强度超过专用条款约定的标准构成延长合同工期的条件，则需要承包人承担的是（ ）。A.其中6天的不利气候条件风险B.其余9天的不利气候条件风险C.停工15天的工期延误D.停工15天造成的费用损失【答案】 B6、对于既有设备采购又有安装服务的项目招标，下列说法正确的是（）。A.可以分开招标，也可以合并招标B.可以按设备采购招标，也
3、可以按安装工程招标C.应当由承包商负责采购D.供货方应当自己生产全部设备【答案】 A7、根据标准施工合同，当投标函、合同协议书和通用合同条款出现含义或内容矛盾时，优先解释的顺序是（）。A.投标函合同协议书通用合同条款B.投标函通用合同条款合同协议书C.合同协议书投标函通用合同条款D.合同协议书通用合同条款投标函【答案】 C8、 关于竣工阶段的缺陷责任期的说法，不正确的是（ ）。A.缺陷责任期自实际竣工日期起计算B.在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前C.对于工程主要部位承包人责任的缺陷工程修复后，缺陷责任期相应延长D.任何一项缺陷或损坏修复后，经检
4、查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人重新进行合同约定的试验和试运行的全部费用应由发包方承担【答案】 D9、指定分包商条款的具体表现不包括（）。A.承包商对指定分包商的违约需承担责任B.招标文件中已说明了指定分包商的工作内容C.承包商有合法理由时，可以拒绝与雇主选定的具体分包单位签订指定分包合同D.承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理【答案】 A10、根据标准施工合同，当合同协议书、通用合同条款和专用合同条款出现含义或内容矛盾时，合同文件优先解释的顺序是（）。A.通用合同条款专用合同条款合同协议书B.通用合同条款合同协议书专用合同条款C.合同协议书通用合同条款专用合同条款D.合同
5、协议书专用合同条款通用合同条款【答案】 D11、某材料采购合同，现场交货清点时发现，实际交货数量比订购数量少10%。采购方支付的货款应为()A.订购数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金B.订购数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金C.实际交付数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金D.实际交付数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金【答案】 D12、对投标人在研究招标文件和现场考察后提出的质疑，招标人的正确处理方式有（）。A.以书面形式予以解答，并发送给提出质疑的投标人B.召开投标预备会，对投标人提出的问题予以澄清，并将会议记录发给每一位投标人C.澄清时说明问题的来源D.如果澄清文件发出的时间距
6、投标截止日期不足20天，须相应延长投标截止日期【答案】 B13、关于要约的说法，正确的是()A.要约必须以缔结合同为目的B.要约内容可以是不确定的C.要约的相对人必须是特定的人D.商业广告是要约【答案】 A14、建设工程合同应当采用书面形式，是（）的体现。A.合同标的的特殊性B.合同履行期限的长期性C.计划和程序的严格性D.合同形式的特殊要求【答案】 D15、FIDIC施工合同条件规定的“暂列金额”款项使用的特点是()A.工程师有权根据施工实际情况控制使用B.承包商有权根据施工实际需要自主使用C.承包商应于工程竣工前使用完毕D.可用于支付承包商的索赔【答案】 A16、根据建设工程的要求，查明、
7、分析、评价建设场地的地质地理环境特征和岩土工程条件，编制建设工程勘察文件订立的协议称为（ ）。A.建设工程监理合同B.建设工程施工合同C.建设工程设计合同D.建设工程勘察合同【答案】 D17、关于根据标准文本编制招标文件和合同条件的说法正确的是（）。A.增加了交易成本B.增加了合同条款协商和谈判缔约工作的复杂性C.确保了建设工程招标和合同文件中各项内容的独立性D.有利于当事人履行合同的规范和顺畅【答案】 D18、根据FIDIC施工合同条件，关于工程师助手的说法，正确的是()A.工程师助手无权独立作出决定B.工程师助手在授权范围内的指示效力低于工程师的指示效力C.工程师助手可以根据施工合同的规定
8、直接行使工程师的权力D.承包商对工程师助手的指示有疑义时，可直接请示工程师确认、取消或改变【答案】 D19、设计施工总承包合同模式下，总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。（）应将被授权监理人员的（）通知承包人。A.发包人，姓名及其授权范围B.发包人，职能分工及监理权限C.总监理工程师，姓名及其授权范围D.总监理工程师，职能分工及监理权限【答案】 C20、下列属于施工合同条件适用范围的是（）。A.大型或较复杂的工程项目B.承包商以交钥匙方式进行设计.采购和施工的总承包C.重复性的工程项目D.投资金额相对较小的项目【答案】 A21、监理人当在收到承包人报送的支付分解
9、报告后（）天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。A.7B.14C.28D.42【答案】 A22、根据标准设计施工总承包招标文件，发包人与承包人在履行合同中发生争议，经争议评审组评审但当事人不接受评审意见而提交仲裁的，应在仲裁结束前暂按（）执行。A.争议评审组的评审意见B.发包人的意见C.承包人的意见D.总监理工程师的确定【答案】 D23、三级公共营养师的考核应包括_。A.理论知识考试B.专业能力考核C.面试D.理论知识考试和专业能力考核【答案】 D24、根据招标投标法实施条例，（）是发包人采取两阶段招标法的最主要目的。A.优秀的建设方案B.最低的报价
10、C.最好的工作质量D.最快的工期【答案】 A25、工程施工过程中，对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无适用或类似子目时，应由监理人按照（）的原则商定或确定。A.成本加酬金B.成本加利润C.成本加规费D.直接成本加间接成本【答案】 B26、招标代理机构应具备的条件中错误的是（）。A.有从事招标代理业务的营业场所B.有从事招标代理业务的相应资金C.有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量D.有符合规定条件，可以作为评标委员会成员人选的技术.经济等方面的专家库【答案】 D27、某工程项目的监理合同约定，监理人负责该工程自开工建设到竣工验收移交为止的全部监理任务，则下列情况中，损失应由监理人承担
11、赔偿责任的是()A.监理人在建筑石材进料单上签署了验收合格意见后，供货商又擅自调换了部分材料，导致工程质量不合格返工造成的损失B.承包人向监理人提交索赔报告，监理人在规定时间内没有做出审核意见，导致承包人的部分不合理索赔成立，造成委托人的经济损失C.施工现场发生火灾，监理人发出了停工令，该事件造成的停工损失D.在工程保修阶段，委托人通知监理人到现场监督承包人保修，监理人未到场造成的委托人损失【答案】 B28、（）负责支付咨询顾问费用，（）负责支付专业分包商的费用。A.雇主，承包商B.雇主，项目经理C.承包商，雇主D.承包商，项目经理【答案】 A29、（2013年真题）关于定金的说法，正确的是（
12、）。A.合同中支付的预付款可按定金处理B.债务人履行债务后定金必须收回C.给付定金一方不履行约定债务的，仍可要求返还定金D.收受定金一方不履行约定债务的，应双倍返还定金【答案】 D30、 按照担保法的规定，下列财产中可以作为抵押物的是( )。A.抵押人依法有权处分的国有土地使用权B.抵押人使用的宅基地C.抵押人拥有的股票D.学校设施【答案】 A31、关于设计招标的说法，正确的是()A.招标文件中应有具体的工作量B.评标时不考虑设计资历C.评标时应进行投入、产出经济效益的比较D.开标时应按报价高低排定标价次序【答案】 C32、施工合同履行过程中，因工程所在地发生洪灾所造成的损失中，应由承包人承担
13、的是（）。A.工程本身的损害B.工程所需清理费用C.承包人的施工机械损坏D.因工程损害导致的第三方财产损失【答案】 C33、下列组织或机构中，不能成为合同主体的是（）。A.政府机关B.企业法人C.项目监理机构D.社会团体【答案】 C34、在工程勘察设计招投标过程中，应没收投标保证金的情形是（）。A.投标人在评标期间向外界透露投标报价信息B.投标人提交的投标保证金数额低于招标文件的规定C.投标人在投标截止后致函提出技术澄清说明D.投标人中标后未按招标文件要求提交履约保证金【答案】 D35、根据标准设计施工总承包招标文件，关于采用专利技术的说法，正确的是（）。A.承包人采用专利技术的费用应包含在投
14、标报价中B.承包人采用专利技术的费用应由发包人另行补偿C.承包人因侵犯专利权引起的责任由合同双方共同承担D.承包人因侵犯专利权引起的责任由发包人承担【答案】 A36、关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是（ ）。A.发包人只能是建设单位B.特殊情况下，承包人可以没有设计资质C.特殊情况下，承包人可以是非法人组织D.承包人的综合资质只设甲级【答案】 D37、（2020年真题）根据标准施工招标文件中的通用合同条款，在暂停施工期间，负贵施工现场保护和安全保障的主体是（）。A.发包人B.监理人C.承包人D.监理人和承包人【答案】 C38、承包人应对施工工艺进行全过程的质量检查和检验，认真执行自检、
15、互检和工序交叉检验制度，尤其要做好（）的质量检查。A.工程隐蔽后B.工程隐蔽中C.工程隐蔽前D.竣工验收【答案】 C39、关于技术服务，下列说法错误的是（）。A.卖方应派遣技术熟练、称职的技术人员到施工场地为买方提供技术服务B.卖方技术人员应并服从买方的现场管理C.任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由买方承担D.不影响技术服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员【答案】 C40、FIDIC施工合同条件中，对有经验的承包商在()前不能合理预见到的风险，归业主承担。A.合同签字日B.下达开工令C.基准日D.风险事件发生日【答案】 C41、根据九部委发
16、布的标准施工合同，履约保函的担保期限为（）。A.发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止B.发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程缺陷责任证书日止C.发包人和承包人签订合同之日起，至保修期结束D.发包人和承包人签订合同之日起，至保修期结束后14或15天【答案】 A42、根据标准施工总承包招标文件中的合同条款及格式，竣工试验分三阶段进行，其中第一阶段进行的是（）。A.联动试车B.保证工程满足合同要求的试验C.功能性试验D.产能及环保指标测试【答案】 C43、（2020年真题）根据标准设计施工总承包招标文件，投标人须知中对投标人有关设计工作的要求是（）。A.质量标准和设计文件审批程序
17、B.质量标准、设计业绩和人员资格C.设计文件审批和设计变更程序D.设计业绩、人员资格和设计变更程序【答案】 B44、某工程采用的是不足额投保方式（保险金额少于工程实际价值）投保的工程一切险，工程受到保险事件的损害时，保险金不足以赔偿损失，其中临时性工程的损失差额由（）补偿。A.保险公司B.发包人C.承包人D.发包人和承包人共同【答案】 C45、根据招标投标法，招标代理机构的性质是()A.依法成立的企业B.地方政府成立的事业单位C.依法成立的行业协会D.行业主管部门设立的服务机构【答案】 A46、 FIDIC系列中，施工合同条件中，如果承包商提交接收申请28 天内，工程师仍未答复，则若工程达到规
18、定条件，即视为工程已在工程师收到承包商的申请通知后的第（）天竣工，且被视为已颁发了接收证书。A.7B.14C.24D.28【答案】 B47、根据我国担保法律制度关于抵押权实现的说法，下列表述错误的是（）。A.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿B.同一财产向两个以上债权人抵押的，抵押权已登记的先于未登记的受偿C.抵押物价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿D.同一财产向两个以上债权人抵押的，抵押权均已登记的，按照登记的先后顺序清偿【答案】 C48、下列属于招标采购阶段的管理任务和方法的是（ ）。A.根据标准文本编制招标文件和合同
19、条件B.组织做好合同评审工作C.制定完善的合同管理制度和实施计划D.及时进行合同跟踪、诊断和纠偏【答案】 A49、下列合同计价方式中，在工程施工中“量与“价”方面的风险分配对合同双方均显公平的是（ ）A.单价合同B.固定总价C.可调总价D.成本加酬金【答案】 A50、施工合同履行过程中，因工程所在地发生洪灾所造成的损失中，应由承包人承担的是（）。A.工程本身的损害B.工程所需清理费用C.承包人的施工机械损坏D.因工程损害导致的第三方财产损失【答案】 C51、合同标准示范文本的作用（九部委标准文本系列） 说法错误的是（）。A.有助于提高交易效率，增加交易成本B.有利于当事人履行合同的规范和顺畅C
20、.有利于对合同的审计和监督D.有助于仲裁机构或人民法院裁判纠纷【答案】 A52、（2017年真题）根据标准施工合同，当投标函、合同协议书和通用合同条款出现含义或内容矛盾时，优先解释的顺序是（）。A.投标函合同协议书通用合同条款B.投标函通用合同条款合同协议书C.合同协议书投标函通用合同条款D.合同协议书通用合同条款投标函【答案】 C53、建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记，则( )。A.项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效B.项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效C.项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效D.项目不转移占有，抵押权自登
21、记时设立【答案】 D54、根据建设工程施工合同（示范文本），发包人采购的建筑材料，在使用前需要进行试验时，责任划分应为()。A.发包人负责试验，费用由发包人承担B.发包人负责试验，费用由承包人承担C.承包人负责试验，费用由发包人承担D.承包人负责试验，费用由承包人承担【答案】 C55、担保合同是被担保合同的从合同，被担保合同是主合同，（ ）。A.主合同有效，从合同可能有效B.主合同有效，但从合同无效C.主合同无效，但从合同有效D.主合同无效，从合同也无效【答案】 D56、FIDIC系列中，施工合同条件中，承包商可在其认为工程即将竣工并做好接收准备的日期前不少于（）天，向工程师发出申请接收证书的
22、通知。A.7B.14C.28D.72【答案】 B57、招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还（）。A.50%投标保证金B.80%投标保证金C.全额投标保证金D.投标保证金及银行同期存款利息【答案】 D58、 施工组织设计完成后，按专用条款的约定，将施工进度计划和施工方案说明报送()审批。A.承包人B.发包人C.设计人D.监理人【答案】 D59、根据建设工程委托监理合同示范文本的规定，当委托人拖欠监理费用而又未提出任何书面解释时，下列终止合同的说法中，正确的是()。A.监理人发出终止合同通知，通知发出14天后，合同即行终止B.监理人发出终止合同通知，通知发出14天内未得
23、到答复，可进一步发出终止合同的通知，第二个通知到达时合同即行终止C.监理人发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可在第一个通知发出35日内终止合同D.监理人发出终止合同通知，通知发出14日未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知发出42日内仍未得到答复可终止合同【答案】 D60、赤霉病变中毒多发生于（）。A.夏季B.春季C.春夏之交D.秋季【答案】 C61、某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人（）。A.可以采用直接委托方式发包B.可以自行招标，但应当备案C.可以自行招标，无需备案D.必须委托中介机构代理招标【答案】 B62、根据美国建筑师学会（AIA发布的I
24、PD （集成项目交付）合同，关于争端和索赔的说法，正确的是（ ）。A.争端应提交合同各方没有任何利害关系的争端裁决委员会裁决B.争端应提交业主委托任命的代表业主进行合同管理的工程师哉决C.合同各方应通过合同中约定的早期警告和补偿事件机制处理索赔D.合同各方应放弃除故意违约等情形外的对合同任何一方的索赔【答案】 D63、关于地下工程防水混凝土的下列表述中哪一条是错误的？( )A.抗渗等级不得小于P6B.结构厚度不应小于250mmC.裂缝宽度不得大于0.2mm且不得贯通D.迎水面钢筋保护层厚度不应小于30mm【答案】 D64、九部委设计合同文本中，履约保证金如果采用银行保函，担保有效期自发包人与设
25、计人签订的合同生效之日起至发包人签收最后一批设计成果文件之日起（）日后失效。A.15B.21C.25D.28【答案】 D65、建设工程项目施工采用公开招标的，招标人应在( )。A.行业协会网站发布招标公告B.行业协会网站发布投标邀请书C.政府公布的招标采购等网站发布招标公告D.政府公布的招标采购等网站发布投标邀请书【答案】 C66、通用条款规定以投标截止日前第28天定义为( )，作用是划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任。A.基准日期B.下达开工令C.合同签字日D.风险事件发生日【答案】 A67、乙未经授权，却以甲代理人的名义与丙签订了买卖合同。乙以甲代理人的名义与丙
26、签订的买卖合同 ( )A.效力待定B.无效C.有效D.经过乙催告甲后生效【答案】 A68、由评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标，后果是（）。A.否决其投标B.优先中标C.重新报价D.直接中标【答案】 A69、（2019年真题）根据标准施工招标文件的施工合同文本通用合同条款，竣工验收管理程序中，监理人审查竣工验收申请报告的各项内容，认为工程尚不具备竣工验收条件时，应当在收到竣工申请报告后（）天内通知承包人。A.28B.30C.56D.60【答案】 A70、关于工程设计招标特点的说法，正确的是（）。【相关知识点新教材已删除】A.设计招标文件无法限定项目的工作范围B.设计投标文件应按工程量清单填
27、报报价C.设计评标应按投标报价高低排定次序D.设计评标时主要关注设计方案优劣【答案】 D71、担保方式中的保证，在实际运用过程中应理解为（ ）。A.保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定给予赔偿B.保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务C.债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务D.债务人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同义务【答案】 B72、根据建设工程施工合同（示范文本），发包人采购的建筑材料，在使用前需要进行试验时，责任划分应为()。A.发包人负责试验，费用由发包人承担B.发包人负责试验，费用由承包人承担C.承包人负责试
28、验，费用由发包人承担D.承包人负责试验，费用由承包人承担【答案】 C73、根据标准设计施工总承包合同，需政府有关部门审查或批准的设计文件，发包人应在对其审查同意后的（）日内向政府有关部门报送审查。A.7B.15C.21D.30【答案】 A74、(2014年真题)根据标准施工合同，施工合同文件包括（ ）。A.招标文件B.投标函及投标函附录C.委托监理协议书D.投标企业定额标准【答案】 B75、履约银行保函是中标人从银行开具的保函，额度是合同价格的( )。A.5B.10C.20D.30【答案】 B76、根据标准施工招标文件，对于大型复杂工程，有特殊专业施工技术和经验要求的施工招标，宜采用的评标方法
29、是（）。A.最低投标价法B.经评审的最低投标价法C.最合理报价评审法D.综合评估法【答案】 D77、关于卖方依约交付合同材料并提供相关服务后，买方应支付的进度款说法正确的是（ ）。A.应在买方收到卖方单据并经审核无误后28 日内支付B.支付后进度款应达到该批次合同材料的签约合同价的95%C.为该批次合同材料的合同价格的95%D.卖方提交的单据包括合同价格95%金额的增值税发票正本一份【答案】 A78、根据标准施工合同，关于履约保函与预付款担保的描述正确的是（）。A.履约保函自发包人和承包人签订合同之日起，至缺陷责任期满止B.均采用有条件担保方式C.预付款担保期限至发包人签发的进度付款证书说明已
30、完全扣清预付款止D.预付款担保金额不应超过发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额【答案】 C79、施工评标中，审查投标人名称与资质证书的名称是否一致，属于（）评审的内容。A.资格B.程序C.响应性D.形式【答案】 D80、 ( )是指具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。A.自然人B.法人C.法人的分支机构D.不具备法人资格的联营体【答案】 B多选题（共30题）1、在施工准备阶段，发包人应承担的义务是（ ）。A.办理土地征用、拆迁补偿B.办理出入施工场地的专用和临时道路的通行权C.修建施工场地内的临时道路D.提供施工场地地下管线资料E.向监
31、理人提供工程进度计划【答案】 ABD2、(2019年真题)关于标准施工招标文件的施工合同文本通用合同条款规定的“基准日期”的说法，正确的有（ ）。A.承包人以基准日期前的市场价格编制工程报价B.长期合同中调价公式中的可调因素价格指数以基准日的价格为准C.承包人以基准日期后的市场价格编制工程报价D.基准日期后，因法律政策、规范标准的变化，导致承包人工程成本发生约定以外的增减，相应调整合同价款E.基准日期即为投标截止日【答案】 ABD3、 除专用合同条款另有约定外，工程的勘察依据包括（ ）A.施工合同B.工程基础资料及其他文件C.本勘察服务合同及补充合同D.与工程有关的规范、标准、规程E.合同履行
32、中与勘察服务有关的来往函件【答案】 BCD4、下列义务中，属于施工合同发包人的有()A.按合同约定的时间移交主要公路至施工现场的通道B.按合同约定的时间移交施工现场内的交通道路C.以书面形式提供水准点与坐标控制点的数据资料D.提供非夜间施工使用的照明设施E.办理因施工需中断的公共交通道路的申请批准手续【答案】 ABC5、作为合同法律关系主体的自然人必须具备相应的（）。A.民事权利能力B.民事行为能力C.刑事权利能力D.刑事行为能力E.自主行为能力【答案】 AB6、与公开招标相比，邀请招标的特点有（ ）A.以投标邀请书的形式邀请投标人B.邀请投标人的数量须在5家以上C.招标人对潜在投标人能力较为
33、了解D.适合于投标资质要求高的重大工程E.招投标周期缩短且评标工作量小【答案】 AC7、对发包人而言，设计施工总承包合同的优点有（）。A.单一的合同责任B.减少发包人对承包人的检查C.减少承包人的索赔D.固定工期E.减少设计变更【答案】 ACD8、下列在施工过程发生的事件中，可以顺延工期的情况包括（）。A.不可抗力事件的影响B.承包人采购的施工材料未按时交货C.施工许可证没有及时颁发D.不具备合同约定的开工条件E.工程师未按合同约定提供所需指令【答案】 AC9、设计单位提交的设计文件应满足的要求有（）。A.符合法律法规、规范标准的强制性规定和发包人要求B.深度满足本合同相应设计阶段的规定要求即
34、可C.注明工程合理使用寿命年限D.可以指定生产厂及供应商E.提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议【答案】 AC10、按照FIDIC的施工合同条件规定，工程施工的竣工日可能为()A.工程师颁发接收证书之日B.实际通过竣工检验之日C.接收证书中确认的工程竣工之日D.工程实际移交之日E.业主提前占用工程之日【答案】 C11、下列关于ECC 合同内容组成及合作伙伴管理理念的说法中，正确的是（ ）。A.核心条款包括承包商的主要责任、工期、补偿事件及履约保证等B.标价合同适用于在签订合同时，工程范围尚未确定C.ECC 通过建立早期警告和补偿事件为特征的合作机制，让项目各方致力于提高整个工程
35、项目的管理水平D.项目经理和承包商都可要求对方出席早期警告会议，每一方都可在对方同意后要求其他人员出席该会议E.承包商应在早期警告会议上对所研究的建议和做出的决定记录在案【答案】 CD12、依照标准施工合同通用条款的规定，施工合同履行中，如果发包人要求提前竣工，则发包人应（ ）。A.通过监理人向承包人发出提前竣工指令B.负责制定赶工措施C.为承包人提供赶工的便利条件D.为承包人追加合同价款E.根据提前竣工给发包人带来效益为承包人提供奖励【答案】 CD13、下列关于英国土木工程师学会颁布的NEC 系列合同文件说法正确的是（ ）。A.NEC 系列合同条件主要包括工程施工合同、工程施工分包合同、专业
36、服务合同B.工程施工合同（ECC）核心条款包括付款、补偿事件、所有权、风险和保险、保留金、提前竣工奖金等C.成本补偿合同适用于工程范围很不确定且急需尽早开工的项目，工程成本部分实报实销，在根据合同确定承包商酬金的取值比例或计算方法D.早期警告目的在于鼓励项目经理和承包商对可能影响工程的事件及早发出警告，防范未来风险的发生或降低其不利影响E.为清除歧义和矛盾而变更工程信息所发的指令属补偿事件，计价原则是：若变更由业主提供的工程信息，则该补偿事件的影响按对业主最有利的解释进行计价【答案】 C14、下列选项属于设计合同设计人违约的有（ ）。A.设计人转包、违法分包或者未经发包人同意擅自分包B.设计文
37、件不符合法律以及合同约定C.发包人未按合同约定支付设计费用D.设计人无法履行或停止履行合同E.设计人不履行合同约定的其他义务【答案】 ABD15、某项工程项目由于设计错误造成部分工程发生了质量事故，按照建设工程设计合同示范文本，设计单位承担的违约责任包括()A.负责修改该部分工程的设计B.免收该部分工程的设计费C.赔偿发包人该部分工程的全部损失D.赔偿发包人该部分工程的一定百分比的损失E.赔偿施工承包人的实际损失【答案】 ABD16、依据FIDIC施工合同条件，下列风险中，属于业主应承担的风险有()A.外敌入侵B.工程所在地发生的叛乱C.超音速飞行物产生的压力波D.工地发生放射性污染E.不利气
38、候条件对施工的影响【答案】 ABC17、采用FIDIC设计采购施工（EPC） /交钥匙合同条件，合同文件的组成部分包括（）。A.合同协议书B.专用合同条件C.通用合同条件D.业主要求E.承包商建议【答案】 ABCD18、下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法，错误的有()。A.承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人B.发包人已同意投标文件中说明的分包，承包人还需要分包的工作，不需要经发包人同意C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D.分包人的资质能力不需要经过监理人审查E.发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本【答
39、案】 BD19、标准施工合同通用条款规定的合同组成文件包括（）。A.招标文件B.投标函及投标函附录C.中标通知书D.工程量清单E.合同协议书【答案】 BCD20、关于建设工程施工合同竣工验收的表述中，正确的有（ ）。A.竣工验收基本合格但提出了需要整修和完善要求时，监理人应指示承包人限期修好，并立即发放工程接收证书B.经监理人复查整修和完善工作达到了要求，再签发工程接收证书，竣工日仍为承包人提交竣工验收申请报告的日期C.竣工验收不合格，监理人应按照验收意见发出指示。要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用D.承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交
40、竣工验收申请报告E.重新验收如果合格，则工程接收证书中注明的实际竣工日，应为承包人第一次提交竣工验收报告的日期【答案】 BCD21、关于抵押的说法，正确的有()A.抵押不转移抵押物的占有B.抵押人不再负有保管抵押物的义务C.抵押人未经抵押权人同意并告知受让人转让物已抵押的情况，转让抵押物的行为无效D.抵押人转让抵押物只需通知抵押权人即可E.抵押人转让抵押物应告知受让人转让物已抵押【答案】 AD22、建设工程施工合同的当事人有（ ）A.工程师B.采购方C.供货方D.承包人E.发包人【答案】 D23、投标人须知中的附表格式包括（ ）。A.投标函格式B.开标记录表格式C.问题澄清通知书格式D.中标通
41、知书格式E.合同协议书格式【答案】 BCD24、 投标人须知的内容主要涉及( )。A.对招标人的要求B.投标文件的组成C.招标文件的组成D.开标时间、地点和开标程序E.对评标委员会的要求【答案】 BCD25、关于工程设计招标方式的说法，不正确的有（）。A.所有的工程设计都应当通过招标发包B.依法必须招标的工程设计，对国有资金占控股地位的，应当公开招标C.工程设计公开招标的，应当通过国家指定的媒介发布招标公告D.工程设计邀请招标的，应当邀请五个以上单位参加投标E.依法应当公开招标的工程设计，对技术复杂的，可以邀请招标【答案】 AD26、（2020年真题）根据标准勘察招标文件中的通用合同条款，勘察
42、人应履行的安全职责有（）。A.发生事故的，勘察人应立即通知发包人B.按合同要求制定勘察工作临时占地方案C.按合同约定编制安全措施计划和灾害应急预案D.严格按国家安全标准制定施工安全操作规程E.配置必要的救助物资和器材【答案】 CD27、施工企业从银行贷款，可作为质押担保的有（）。A.应收账款B.土地C.土地所有权D.支票E.可以转让的商标专用权【答案】 AD28、合同评审主要包括下列内容（）A.合法性、合规性评审B.合理性、可行性评审C.合同严密性、完整性评审D.合同强制性，综合性评审E.合同风险评估【答案】 ABC29、工程设计招标与施工招标的主要区别有（）。A.招标人不同B.投标保函的类别不同C.对投标书的编制要求不同D.开标形式不同E.评标原则不同【答案】 CD30、建设工程施工招标公告的内容包（）。A.建设资金来源B.招标人的名称C.项目概况D.投标人的资格要求E.评标办法【答案】 BCD
