1、关于装修合同范文集合6篇装修合同 篇1一、解决装修纠纷，需要了解的法律法规随着我国装修市场上的“鱼龙混杂”，装修纠纷层出不穷，国家对于装修纠纷也制定了一系列的法律法规，而了解这些法律法规能够有效地保障自身的权益，例如x消费者权益保护法、建设部99760号建设工程质量投诉处理暂行规定、建设部9979号文家庭居室装饰装修管理试行办法等法规。根据家庭居室装饰装修管理试行办法第十五条规定，发生了家庭居室装饰装修纠纷，可以向当地建设行政主管部门或者其指定的机构进行投诉，也可以向当地人民法院提起民事诉讼。二、解决装修纠纷，需要了解的五大途径在装修房屋的过程中，出现装修质量问题，或者装修设计等不符合要求，或
2、者是装修房屋材料出现问题等，都可以和装修公司进行商讨，当出现纠纷的时候，依据x消费者权益保护法第四十三条规定，消费者与经营者发生消费者权益争议时，可以通过下列途径解决：1、与装修公司协商解决2、业主请求消费者协会调解3、向有关行政部门申诉4、根据与装修公司达成的仲裁协议提请仲裁机构仲裁5、向人民法院提出诉讼但必须注意，一般情况下，如提请了仲裁，便不得再向法院提出诉讼。三、解决装修纠纷，需要了解的相关流程在解决装修纠纷的时候，还需要依照法律规定的相关流程，所以我们需要注意相关的流程，例如在进行投诉之后，质检部根据合同及图纸进行现场核查调解部、质检部依核查结果进行调解若双方达成协议则进行维修或返工
3、;若未达成协议或不履行协议，申请仲裁或向法院起诉。四、解决装修纠纷，需要保持平和的心态在出现纠纷的时候，有些住户或者装修公司方面的人员大打出手，导致不必要的损失，其实在解决纠纷的时候最需要保持平和淡定的心态，将责任明确之后，进行协商和调节。装修合同 篇2发包方（甲方）：_银行_支行负责人：银行地址：承包方（乙方）：_装修公司负责人：联系地址：依照x合同法、x建筑法及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本装修改造工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：_分（支）行营业室（分理处）装修改造工程工程地点：工程内容：（此处填列省行批复项目需求内容。）工程立项
4、批准文号：资金来源：自筹，其中国有投资占100。二、工程承包范围承包范围：包工包料三、合同工期开工日期：_年_月_日；竣工日期：_年_月_日；合同工期总日历天数_天。四、质量标准工程质量标准：约定的工程质量等级为省级优良工程。五、合同预算价款（此处填列省行概算的价款）金额（人民币）大写：_元整；人民币小写：_元。六、双方一般权利和义务（一）工程师1、监理单位委派的工程师姓名：_；职务：_；发包人委托的职权_；2、发包人派驻的负责人姓名：_；职务：_；职权_；3、项目经理姓名：_；职务：_；职权_；4、技术负责人姓名：_；职称：_；（二）发包人工作1、发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：（1
5、）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：_年_月_日；（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：开工前具备施工要求。（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：_；（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：_；（5）水准点与坐标控制点交验要求：由发包方在开工前再确认。（6）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：_；（7）双方约定发包人应做的其他工作：_；（三）发包人委托承包人办理的工作：_；（四）对承包人的施工总体要求：营业网点装修承包人应严格按照合同约定工期组织施工，并制定施工、质量、安全实施方案，要同合作单位及
6、时协调、沟通，对施工负全责，包括视频监控系统、安防设施安装、综合布线、灯具、吊顶等。确保发包人施工项目按合同工期整体完成。施工标准要严格按照省行网点办提交的施工设计手册、施工节点图执行，竣工后，省行将严格按照该标准组织验收。（五）承包人应按约定的时间和要求完成以下工作：（完成设计图纸中的全部内容。）（1）由承包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：在开工前完成。（2）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：在现场拆除工作结束前。（3）应提供进度计划、统计报表的名称及完成时间：在开工前提供进度计划，统计报表。（4）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：施工
7、安全工作由承包方负责，承包方应严格执行银行安全保卫的规定。（5）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：_；（6）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续：_；七、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书；2、施工通知书；3、投标书（包括工程量清单报价书或预算书）及其附件；4、标准、规范及有关技术文件；5、图纸；双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。八、工程质量验收以及保修期限1、本工程执行DBJ086297住宅建筑装饰工程技术规程、DB31/T301999住宅装饰装修验收标准和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。2、工
8、程竣工：乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知三日内组织验收。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方，另定验收日期。工程验收甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参加验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予承认。事后，若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。若复验合格，其复验及返工费用由甲方承担，工期也予顺延。3、本工程保修期为一年，自_年_月_日起至_年_月_日止；乙方在保修期内工作范围为：就装修工程所涉及全部项目的损坏或质量问题进行更换或修复。如木门变形、裂缝，所有漆面脱落、起皮、鼓包，壁纸鼓包、脱落，房顶出现脱落，所有器具因质量原因出现的损
9、坏及其他质量问题。属于甲方使用不当造成的损坏除外。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。工程款付款方式按下列方式支付：（1）第一次，对预算设计认可签订合同之日。支付10000元订金，第二次付款时扣除；（2）第二次合同签定后开工前支付工程总造价50%合计_元；（3）第三次施工过程中工期进度过半支付工程总造价40%合计_元；（4）第四次竣工验收当天支付工程总造价10%合计_元。十、合同生效合同订立时间：_年_月_日；合同订立地点：_行；本合同双方签字盖章后生效。发包人：（公章）负责人：开户银行：账号：承包人：（公章）负责人：开户银行：账号：装修合同 篇3业
10、主(以下简称甲方):_施工队(以下简称乙方):_联系电话:_联系电话:_身份证号码及复印件工程项目:甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同)，以便共同遵守。一、工程概况1、工程地址:_。2、居室规格:_房型_层(式)_室_厅_厨_卫总计:施工面积平方米；3、施工资料:详见本合同附件(一)和户型施工图。4、委托方式:_二、工程价款清包工费:_元，大写:_三、付款方式1、施工队进场，预支生活费:_元，2、水电工完工，付_元3、木工完成，付_元，4、泥工完成，付_元，5、工程竣工，付_元，6、工程
11、施工中如有项目增减或需要变动，增减项目的价款甲乙双方协商后，待增减项目完工时一并结清。7、工程质量保修金_元，从竣工之日起1年后支付。8、若工程竣工时所有验收项目均到达甲方验收标准且验收满意，甲方将多支付乙方额外的工程奖励基金元。四、设计1、甲方若有图纸须向乙方带给图纸一套，并负责交底工作；2、甲方若无图纸，须向乙方交代清楚要求，乙方施工前须画草图让甲方认可。五、材料1、乙方应提前3天向甲方带给需购材料清单，甲方应在4天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承担各自拖延工期的职责和经济损失。2、凡由甲方所带给的所有建筑材料，经由乙方验收后并给予保管，非经甲方同意，不得挪作他用；乙方如挪作他用或
12、保管不当造成遗失的，应按材料的实际价格的2倍补偿给甲方。3、未经甲方同意，乙方不得自行采购材料；若已采购，甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用。4、若需乙方代购部分材料，乙方应在甲方指定的建材供应点购买材料，并开具正式发票。5、乙方应验收甲方所购建材的质量，发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用。若甲方坚持使用，应书面要求乙方，并承担因材料质量引起的损失。6、乙方应帮甲方收货，核对数量和配件的准确性。7、乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入工地现场。8、未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出门，若发现此类现象，按材料价格加倍从人工费中扣除。六、工期及工程质量检查与验收1、从_
13、年_月_日起至_年_月_日止，工期为_天，因甲方因素拖延，工期顺延；因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工费50元/天。2、施工期间，乙方每一天的工作时间为:上午_点_分至_点_分；下午_点_分至_点_分。3、工程质量检查及验收a、本工程质量评定验收标准的依据:施工图纸、作法说明、设计变更；(gb50327)；(dbj/to1-43-)b、过程验收项目:基础改造工程、水电线路改造工程(封闭前)，防水工程(铺设瓷片前)，吊顶工程(封石膏板涂料前)，门窗工程、细木工程、墙漆工程；c、验收合格项目双方确认；不合格项目限期整改，另行验收，直至合格为止。七、材料搬运甲方材料送至工程所在地的楼下，乙方任何
14、施工人员应无条件搬运。八、垃圾清运1、垃圾袋装化；2、垃圾应日日清；3、垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所。九、劳动力管理1、开工前乙方应向甲方带给所有施工人员的身份证复印件；2、未经甲方许可，非工地施工人员不得在工地过夜；3、乙方应具备在长沙市暂住的一切证件，因证件不全引起的相关损失由乙方自行承担；4、乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员；5、未经甲方同意，任何状况下乙方不得停工或怠工。十、施工机具乙方自带施工所需工具，并保证工具的安全性和良好使用性，乙方自行承担工具维修费。十一、工地现场管理1、现场禁止使用明火；2、油漆材料务必和其他材料分开放置。十二、维修1、因乙方施工原因导致的质
15、量问题，乙方应在两年内无偿维修。2、普通维修乙方应在甲方通知乙方后三天内及时维修，特殊状况(水、电问题)乙方务必在24小时内赶到并维修。3、若因乙方未能按合同及时完成维修，甲方能够安排其他施工队进行维修工作，所发生的人工费用按实从工程保修金中扣除。十三、合同附件1、施工资料项目及造价明细。十四、合同争议1、出现争议甲乙双方先协商。2、协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。十五、其它说明和要求:1、须隐蔽的管线应在甲方验收合格后再进行隐蔽作业，竣工交验前应向甲方带给室内水电管线的竣工图。2、除上述装潢要求外，如有增加工作，双方另行协商，施工费不得高于同类平均水平。3、工程为清包，甲方只带给材料。施
16、工工具等设备由乙方施工承包人自备自理。4、乙方施工单位务必保证施工质量，发生施工质量问题，施工单位应及时予以改正。如竣工验收时如发现质量问题，施工单位应立即予以改正，在未到达甲方的整改要求前甲方有权拒付人工费。5、乙方应指派(姓名)为乙方工地代表，负责合同履行，并按合同要求组织施工，保质保量地按期完成施工任务。6、施工人员要礼貌施工，禁止野蛮施工。、7、施工单位负责及时清理建筑垃圾至规定位置，工程施工结束后，施工人员负责场内建筑垃圾清运，完毕后方可立离场。8、乙方应加强对现场施工人员防火防盗安全教育，施工人员不得在施工现场违法乱纪，一旦发生问题，后果自负。9、附则本合同由甲、乙双方直拉签订，合
17、同一式两份，甲、乙双方各执一份。本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。本合同签订后工程不得转包。工程竣工完结后合同履行完后自动终止。本合同的附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。甲方:_乙方:_签章:_签章:_签约日期:_签约日期:_装修合同 篇4装修负责人：(以下简称甲方)房屋业主：(以下简称乙方)根据x合同法及其它相关法律规定，今甲方与乙方(房屋所有人)就房屋装修分期付款事宜，达成以下协议：第一条本合同的标的物为，装修分期付款总额为人民币万元。乙方应依照本合同下列规定分期支付房屋装修款予甲方：(1)水电材料进场之日付，每月，完工后每月付。第二条乙方应预付元予甲方，房屋装修
18、款余额还款期自年月日至年月日止。 每月5日前向甲方支付人民币元。第三条乙方以房屋的内部装修及其家电家具为担保，于本合同签定成立时，以第二条所载的房屋装修金额与付款期限，乙方向甲方开出房屋装修款借据交予甲方。上述房屋装修款借据的债权属甲方，每季度最后一个月5日前乙方的还款行为，即视为乙方偿还房屋装修贷款。第四条甲方于本合同订立之日起，将严格按照合同要求将装修好的房屋交予乙方，并同意乙方采取分期付款的方式支付甲方房屋装修款。第五条若乙方不能按时向甲方分期支付房屋装修款及其他应付的各项费用，须自每月最后支付日始以百分之三的日息向甲方支付延迟还款损失金。第六条乙方应承担违约的所有责任。若乙方违约，甲方
19、可将乙方的房屋对外出租，并以每月房屋租租金抵偿房屋装修款，房屋出租收入以乙方房屋每月出租的实际租金为准。第七条乙方连续两个月未支付房屋装修价款，并且未支付到期价款的金额达到全部价款的五之一的，甲方可以请求乙方支付到期的以及未到期的全部房屋装修价款。乙方拒绝支付剩余房屋装修价款的，甲方可以对乙方的房屋行使对外出租权，将乙方的房屋对外出租，并以每月房屋出租租金收入抵偿房屋装修款，房屋出租租金收入以乙方房屋每月出租的实际租金为准。第八条合同争议的解决方式：凡因履行本协议书所发生的或与本协议书有关的争议，各方首先应通过友好协商解决。如协商不成的，任何一方可将争议提交房屋所在地仲裁委员会按照申请仲裁时有
20、效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。第九条其他约定事：装修负责人(甲方)：房屋业主身份证：身份证：年 月日 年 月日(乙方)：装修合同 篇5甲方：乙方：甲、乙双方根据双方签订的_项目户内精装修总承包工程施工合同，本着实事求是、友好协商的原则，签定如下补充协议：一工程质量保修范围和内容：1、乙方在质量保修期内，按照x建筑法、建设工程质量管理条例和房屋建筑工程质量保修办法等相关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担装修施工合同中的所有施工承包范围内工程质量保修责任。2、凡属于乙方原因造成的各部位的质量问题或其他缺陷，及由于乙方维修造成业主的相关损失，均属于乙方免费保修责任
21、范围；不属于乙方责任（例如业主使用过程中自身人为损坏、第三者故意或非故意损坏等），但是经由双方协商需要乙方施工的，乙方必须积极配合维修，费用双方协商由责任方承担，但费用收取不能高于市场综合水平标准。二工程质量保修期：双方根据建设工程质量管理条例及有关规定，约定本工程的质量保修期以工程通过验收，完善整改意见并正式移交甲方，在移交给业主之日起计算，保修期限为贰年。三保修金支付：本工程将保留按合同结算总价的5%作为工程保修金，保修期满后，物业管理单位及甲方对工程质量无异议后15天内即与乙方办理保修款结算手续；支付保修金同时应扣除应由乙方支付的修理费用、违约金等相关款项。四保修要求条款：1、交楼期间精
22、装修施工单位必须在现场组建专门的交楼维修办公室，每一户安排专业人员陪同我司交楼人员进行验收移交。要求参与交楼的人员不得与业主发生任何冲突，对业主提出的意见必须认真记录，按交房记录卡记录的整改项目反馈精装修总包项目管理层并以最快速度进行整改维修。2、要求精装修总包在业主入伙后的六个月，作为维修高峰期，期间必须派足够的固定维修人员（具体数量根据现场实际需要另行确定）在现场组建专门的维修办公室，并每天到物业公司报到登记，以便出现业主招修时快速反应、即时处理。3、维修高峰期过后，总包单位必须指定维修负责人，维修负责人应在甲方通知后4小时内赶派人或亲自到现场进行维修，履行保修义务，保证维修的质量及效果。
23、4、发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当2小时内到达事故现场抢修。5、接到维修通知后，施工单位必须实行第一时间先检查维修，后论责任的服务原则6、乙方未能及时按规定进场维修或不能维修、及未能在甲方指定的合理期限内维修完好或经过两次维修都未能修好的，甲方有权自行另请其它施工单位代为维修并确定价格，由此发生的所有维修费用及赔偿费用、并加收以上费用的15作为甲方管理费，以上费用可以从甲方支付乙方的任何款项中扣除，但不等于解除乙方的任何应负的责任。以上费用发生后，乙方应在一周内按此发生费用补充保修金，否则另加收此发生费用的50作为违约金，此费用直接从保修金中扣除。7.由乙方的施工质量原因，导致
24、业主退房、补偿等的全部责任、费用及甲方的损失均由乙方承担。8.若乙方授权甲方全权代表乙方与相关业主进行相关事宜的谈判等工作，乙方应在甲方通知由此发生的有关费用的3天内向甲方支付，否则甲方加15的罚款从保修金中直接扣除，并要求乙方在一周内按以上费用补充保修金，否则另加收此发生费用的50作为违约金，此费用直接从保修金中扣除。装修合同 篇6委托方： (以下简称甲方)受托方： (以下简称乙方)甲方因装修工程的需要，委托乙方进行室内装修设计工作，经双方协商一致，签订本合同。一、 设计工程概况1.设计工程名称：2.设计工程地点：3.设计工程面积约：4.设计工程范围：二、 设计时间1.设计期限：设计期限为
25、天，从乙方收到甲方支付的定金后开始计算，到向甲方交付全套设计图纸之日为止。因甲方变更设计要求或对乙方意见未及时答复，其耽误的时间应从合同约定的设计期限中相应扣除。2.设计交图步骤及时间：(1)甲、乙双方当面协商满意后确定设计详细内容及金额，即签定本合同，同时支付定金人民币 元。乙方收到定金后 天内，向甲方提交装修设计方案图及平面功能定位图，如乙方未提交装修设计方案图及平面功能定位图，则双倍向甲方返还定金。(2)甲、乙双方初步确定平面方案及初步确定设计概念后，同时支付首期设计费人民币 (按以上2(1)支付的人民币定金自动转为首期设计费)。乙方收到设计费后 天内，向甲方提交较详细装修设计方案包括主
26、要立面图。(3)甲方确认立面方案、天花方案即支付第二期设计费人民币，乙方收到设计费案后 天内，向甲方提交详细装修施工图及效果图。(4)甲方签字确认设计施工图后即支付第三期设计费人民币，乙方向甲方提供全套正式设计施工图纸。(5)工地开工后设计师配合施工队现场指导并对业主提供材料及工程质量咨询服务。三、 提交成果序号图纸名称份数内容要求提交时间1 装修设计方案图 1套平面、天花、主要立面、效果图、 200 年 月 日前2装修施工图 2套平面、天花、立面、剖面、大样、 200 年 月 日前备注1、装修施工图为autocad文件且应达到施工队依图施工之深度，效果图张数双方协商;2、上述设计成果应提交打
27、印文档一份。四、 双方责任1.甲方应按合同规定及时支付设计费。2.甲方应将设计要求准确、简明扼要的告之乙方设计人员，并不得随意变更(除了合理的变更)。甲方变更设计委托事项或因提交的资料错误，或对所提供资料作较大修改，造成乙方设计返工，除双方需协商签订补充合同(或另订合同)，重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付相应的费用。3.甲方应到乙方公司所在地提出设计要求、签定合同、看图定样、支付设计费。4.乙方须按合同规定的时间提交设计图纸。5.乙方应本着认真负责的精神，按照甲方的要求完成设计。7.若甲方未能按时支付设计费，乙方有权拒绝甲方提出的下一步工作要求。8、乙方履行了本合同所规定的
28、义务后，甲方向乙方支付剩余设计费人民币20xx元。9、乙方未履行本合同规定的任何一项义务视为根本违约，甲方有权解除本合同，乙方并赔偿甲方因此造成的损失。五、 设计费金额、支付时间与方式1.设计费总额：人民币￥ 元()。2.支付时间：(1)双方签订委托设计合同时，甲方即应向乙方支付定金，即人民币￥ 元。(-);(2)甲方支付第一期的设计费即人民币￥ 元。(-);(3)甲方支付第二期的设计费即人民币￥ 元。(-);(4)甲方支付第三期的设计费即人民币￥ 元。(-);(5)若有双方协商同意增加的设计费应在工程开工前支付给乙方;乙方应甲方要求，超出合同规定为甲方提供服务所增加的费用，在工程峻工前由甲方支付给乙方。3.支付方式甲，乙双方共同协商支付方式。六。 违约责任和争议的解决1.甲方在乙方提供有关设计图纸后，未在合同规定的期限内支付设计费，或乙方无特殊情况延迟交付图纸，均应视为违反合同约定。按每日100元予以处罚。2.合同生效后，甲、乙方无故要求终止或解除合同时，应以双倍定金赔偿无过错方(不可抗力除外)。3.甲、乙双方在履行合同过程中，如有争议，应友好协商解决。协商不成任何一方可向合同签订地法院提出诉讼。七、 合同效力本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份。合同经双方签字后生效。本合同设计工程峻工后终止 .甲方(签字盖章)：电话：乙方(签字盖章)： 电话： 合同签订时间：20xx 年月 日
