1、学 海 无 涯 建设监理作建设监理作业业 1 1 说说明明：本次作业对应教材第 1、2 章内容，请于第 4 周之前完成。一一、单单项选项选择择题题（每小题每小题 2 2 分分，共，共 4040 分）分）1工程建设过程的最后一环是（C）A 设计阶段B 可行性研究C 竣工验收D 施工阶段2项目建议书的主要作用是（C）A.作好勘察和调查研究工作，落实外部建设条件，确定设计方案和设计单位B.对项目在技木上是否可行和经济上是否合理进行科学的分析和论证C.为推荐拟建项目做出说明，论述项目建设的必要性、条件的可行性和获利的可能性D.保证项目建成后能及时投产或投入使用3建设监理任务的受托方是（A）A 工程监理
2、单位B 业主C 设计单位D 勘察单位4在工程项目建设过程中，超出监理合同授权范围的有关工程项目的重大决策的责任方为（A）A 项目业主B 勘察单位C 承建商D 监理单位5.土木工程施工合同条件要求监理工程师不偏不倚地处理施工合同中的有关问题，因此 建设工程监理的性质具有（B）A服务性B公平性C独立性D科学性 6工程建设企业资质证书的有效期为（D）1.年B2 年C3 年D5 年姓姓名名：李李良良琪琪_学学号：号：1862001202599得得分：分：教师签名教师签名：学 海 无 涯 建设监理作业 1 说明：本次作业对应教材第学 海 无 涯 7下列行为与监理工程师的职业道德相违背的是（D）A不在施工
3、、材料和设备的生产供应等单位兼职 B不以个人名义承揽监理业务C.坚持独立自主的开展工作D.同时在两个监理单位注册和从事监理活动 8监理工程师与监理员的主要不同点在于（B）A.从事的工作内容不同B.监理工程师有岗位签字权 C要求的具有的学历高低不同D 从事工程建设项目年限不同9.明确各级目标控制人员的任务和职责分工应属于（A）A组织方面B技术方面C经济方面D合同方面10项目监理机构监理人员对施工现场进行定期或不定期的检查活动称为（C）A平行检查 B旁站 C巡视D见证取样11下列关于直线制监理组织形式说法有误的一项是（D）A直线制监理组织形式是一种线性组织结构，其本质就是使命令线性化 B直线制监理
4、组织形式中每一个工作部门、每一个工作人员都只有一个上级 C直线制监理组织形式整个组织结构中自下而上实行垂直领导D直线制监理组织形式通常不设职能机构，只设职能人员协助主管人工作 12工程建设强度可用来衡量（A）A工程建设的紧张程度B工程建设的复杂程度C工程建设的进展速度D工程质量的好坏程度 13工程建设强度越大，需投入的监理人员（B）A越少B越多C不变D无法确定 14工程项目的监理实践中的总负责人是（A）A 总监理工程师B总监理工程师代表C专业监理工程师 D监理员 15单位时间内投入的工程建设资金的数量称为（A）学 海 无 涯 学 海 无 涯 A工程建设强度 B工程的复杂程度C工程的组织形式D工
5、程的规模大小16.委托监理合同签订后，由总监理工程师的主持在详细占有工程项目有关资料的基础上编制 的开展监理工作的指导性文件通常是指（A）A监理规划B监理实施细则C工程进度报表D承建方索赔文件 17监理规划编写的主持人是（B）A 承建商B项目总监理工程师C专业监理工程师D监理员18.经监理单位法定代表人同意，由总监理工程师书面授权，代表总监理工程师行使其部分职 责和权力的项目监理机构中的监理工程师指的是（B）A总监理工程师代表B总监理工程师C专业监理工程师D监理员 19下列关于建设工程监理的招标方式说法有误的一项是（C）A建设工程监理招标可分为公开招标和邀请招标两种方式 B公开招标属于非限制性
6、竞争招标C相比公开招标，邀请招标的准备招标、资格预审和评标的工作量大 D邀请招标属于有限竞争性招标，也称为选择性招标20.通常所说的 FIDIC 指的是（B）A.国内土木工程协会B.国际咨询工程师联合会 C国际建造师教育联合会 D国内土木工程师联谊会二二、多多项选项选择择题题（每小题每小题 3 3 分分，共，共 3030 分）分）1.项目在开工建设之前要切实做好各项准备工作，其主要内容包括（ABCDE）A.征地、拆迁和场地平整B.完成施工用水、电、路等工程 C组织设备、材料订货D.准备必要的施工图样E.组织施工招标投标，择优选定施工单位2建设工程监理实施依据包括法律法规、工程建设标准、勘察设计
7、文件及合同等，下列各项 属于法律法规的是（ABDE）A.建筑法B.建设工程质量管理条例学 海 无 涯 学 海 无 涯 C建设工程监理与相关服务收费标准 D合同法、E招标投标法实施条例3.工程监理企业按资质分为（ABC）A综合资质B专业资质C事务所资质D甲级资质 E乙级资质4建设工程监理的意义在于（ABC）A有利于提高建设工程投资决策科学化水平 B有利于规范工程建设参与各方的建设行为C有利于促使承建单位保证建设工程质量和使用安全 D有利于政府加强对工程建设领域的监督管理E实行监理制度，是对外开放、加强国际合作，与国际惯例接轨的需要 5工程项目三大目标间的对立关系表现在（ABC）A提高质量标准就增
8、加投资B提高质量标准就延长工期C缩短工期就增加投资D提高质量工程不返工，相当于缩短工期 E缩短工期，项目提前动用，增加经济效益6.下列属于建设工程监理招标工作内容的有（ABCDE）A招标准备B发出招标公告或投标邀请书C组织资格审查D编制和发售招标文件 E开标、评标和定标7在公路工程中，监理组织应具备的专业人员包括（ABDE）A公路专业B桥梁专业 C装饰专业 D测量专业 E给排水专业8.现场监理组织人员数量的确定，一般应考虑的因素包括（ABCD）A工程建设强度B工程复杂程度C工程的专业种类D监理人员的业务素质 E工程当地的物价水平9.下列属于专业监理工程师工作职责的是（ABCDE）A全面负责和主
9、持项目监理业务工作学 海 无 涯 学 海 无 涯 B.负责编制本专业的监理实施细则C.根据本专业监理工作实施情况做好监理日志D.负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证 E负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收10监理规划审核的内容主要包括（ABCDE）A监理范围、工作内容及监理目标 B项目监理机构C.工作计划D.工程质量、造价、进度控制方法 E监理工作制度三三、案案例分例分析析题（题（3030 分分）某工厂建设项目分两期工程建设，项目业主与某一监理公司签订了建设监理委托合同，委托工作范围包括一期工程施工阶段监理和二期工程设计与施工阶段监理。总监理工程师在该项目上配备了设计阶段监理
10、工程师 8 人，施工阶段监理工程师 20 人，并分设计阶段和施工阶段制定了监理规划。子项目监理工程师王工在一期工程的施工监理中发现承包方未经申报，擅自将蒸馏塔设备安装工程分包给某安装公司并进场施工，立即向承包方下达了停工指令，要求承包方上报分包 单位资质材料。承包方随后送来了该分包单位的资质证明，王工审查后向承包方签署了同意该 分包单位分包的文件。王工还审核了承包方送来的蒸馏塔设备安装工程施工进度的保证措施，并提出了改进建议。承包方反映，由于业主供应的部分材料尚未到场，有些保证措施无法落实，会影响工程进度。王工说：“我负责给你们协调，我去施工现场巡视一下，就找业主。问题：问题：1.该项目的监理
11、公司应派出几名总监理工程师？为什么？总监理工程师监理项目监理机构应 选择什么结构形式？总监理工程师分阶段制定监理规划是否妥当？为什么？2.根据监理人员的职责分工，指出王工的工作哪些是履行了自己的职责，哪些不属于王工应 履行的职责？不属于王工履行的职责应属于谁履行？答:1、该项目监理工程师应该派出一名总监理工程师。因为只用份监理委托合同(或一个项目监 理机构)。总监理工程师应选择按建设阶段分解的直线监理监理组织形式。分阶段制定监理规划 妥当。因为该工程项目包含设计阶段监理和施工阶段监理。学 海 无 涯 学 海 无 涯 2、王工的职责问题:要求承包方上报分包单位资质材料;审查进度保证措施，提出改进
12、建议;巡视 现场。不属于王工的职责的有:下达停工令;审查确认分包单位资质;协调业主与承包关系。学 海 无 涯 学 海 无 涯 建设监理作建设监理作业业 2 2 说说明明：本次作业对应教材第 3、4 章内容，请于第 11 周之前完成。一一、单单项选项选择择题题（每小题每小题 2 2 分分，共，共 4040 分）分）1合同的主体是（B）A合同签约双方的当事人B合同当事人的权利义务共同指向的对象 C合同当事人之间的具体权利和义务D基于出生而成为民事法律关系主体有生命的人2赠与人将自己的财产无偿给予受赠人，受赠人表示接受赠与的合同指的是（D）A买卖合同 B赠与合同 C借款合同 D技术转让合同3建设工程
13、合同的形式通常应当采用（D）A买卖形式 B登记形式 C口头形式 D书面形式 4建筑工程中的“交钥匙合同”指的是（A）A总包合同 B设计合同 C施工合同D设计材料供应合同5.施工合同当事人是（C）A监理方和业主B监理方和设计方C发包人和承包人D监理方和施工方6在没有施工图的情况下，或虽有施工图而对工程的某些条件尚不完全淸楚的情况下，不能 比较精确地计算工程量，但又不使双方承担过大的风险，宜采用的合同形式是（C）A固定总价合同B计量估价合同 C单价合同 D成本加酬金合同7合同管理目标是指（A）学 海 无 涯 建设监理作业 2 2 赠与人将自己的财产无学 海 无 涯 A合同管理活动应当达到的预期结果
14、和最终目的 B设立合同管理机构，配备合同管理人员 C增强合同观念和合同意识D熟悉合同的相关法律知识8当事人一方（要约人）希望和他人（受约人）订立合同的意思表示称为（B）A.邀约B要约C承诺D保证 9下列关于承诺说法有误的一项是（B）A承诺通知到达要约人时生效，承诺生效时合同成立B.承诺应当以通知的方式作出，禁止通过行为表示承诺 C承诺只能由受约人或 其合法代理人表示D承诺一般只能在要约有效期内作出 10合同的履行是指（A）A当事人双方依据合同的条款，实现各自享有的权利，并履行各自应负的义务 B当事人双方依法就合同的主要条款经过协商一致，签订合同C.中标单位应向招标单位送交由开户银行出具的履约保
15、证金书D.合同谈判成立的过程，往往是要约新要约更新的要约一直到承诺的过程11债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物，用以担保债 务履行的担保方式指的是（B）A保证B抵押C 留置D质押12合同当事人在签订合同之后，在没有履行或没有完全履行前，经双方协商一致，对合同的 内容进行修订和调整所达成的协议，此种情况称为（B）A合同撤销B合同变更C 合同签订D合同履行13当事人双方就合同履行过程中出现的问题和未按合同规定履行的后果而发生的分歧意见和 争议称为（C）A合同解除B合同变更C 合同纠纷D合同履行 14下列关于合同仲裁说法有误的一项是（C）A仲裁”，也可称为“公断 B仲
16、裁须有仲裁协议C.若选择仲裁为解决纠纷的方式，终局栽决后，仍可以再向法院起诉D.终局栽决后，一方若不执行栽决，对方可向有管辖权的人民法院申请强制执行学 海 无 涯 学 海 无 涯 15根据我国现阶段的建设工程监理的工作特点，监理工程师合同管理的主要内容是（C）A建设工程施工合同的管理 B建设工程设计合同的管理 C建设工程监理合同的管理D建设工程勘察合同的管理16监理人给承包人发出的指示，承包人应遵照执行，如果监理人的指示错误或失误给承包人D政府造成损失，赔偿的负责方应为（A）A监理人B承包人C发包人17施工过程中出现的变更包括两类，分别是（A）A.监理人指示的变更和承包人申请的变更B.设计人的
17、变更和承包人申请的变更 C监理人指示的变更和设计人的变更 D勘察人的变更和设计人的变更18监理人合同管理的核心工作是（D）A工程变更B索赔管理C合同存档D质量控制 19下列关于索赔说法有误的一项是（C）A索赔是争取合理的赔偿，而不是无理的争利 B索赔必须有可靠的依据和适当的解决方法C解决索赔的方法最通常的方式为协商、谈判和调解 D索赔同守约是相互矛盾的20缺陷责任期的计算日期为（A）D工程开工日A实际竣工日B工程验收日C验收申请日二二、多多项选项选择择题题（每小题每小题 3 3 分分，共，共 3030 分）分）1.合同的三要素主要有（ACD）A主体B权利C客体D内容 E义务2.合同双方的当事人
18、在构成合同时必须遵循一定的基本原则，下列属于平等、自愿原则的有（ABCDE）A当事人依自己意愿自主决定是否订立合同学 海 无 涯 D 政府造成损失，赔偿的负责方应为（A学 海 无 涯 B.在订立合同时，有权选择对方当事人C.合同内容由当事人在不违法的情况下自思约定D.在合同履行过程中，当事人可以协议补充或变更有关内容 E双方可以协议解除合同3.成本加酬金合同主要适用于开工前对工程内容尚不十分清楚的情况，在实践中的做法主要 有（ABCD）A成本加固定百分数酬金B成本加固定酬金C 成本加浮动酬金 D 目 标成本加奖罚E固定总价4完整的建设工程施工合同管理应包括（ABCDE）A施工招标的策划与实施B
19、合同计价方式及合同文本的选择 C合同谈判及合同条件的确定D合同协议书的签署E合同履行检查5建设工程合同的特征主要包括（ABCDE）A合同主体的严格性 B合同标的的特殊性 C合同履行期限的长期性D计划和程序的严格性 E合同形式的特殊要求ABCDE）6建设工程合同的内容由当事人约定，下列包含在建设合同的条款有（A当事人的名称或者姓名和住所B数量和质量C.价款或者报酬D.履行期限、地点和方式）E违约责任7建设工程合同成立的有效条件包括（ABCE A订立合同必须有双方当事人（或代理人）参加B.预付定金C.依法订立 D采用口头形式E必须就合同的主要条款协商一致学 海 无 涯 A B C D E）6 建设
20、工程合同的内容由当事学 海 无 涯 8狭义的工程险主要指的是（AB）A.建筑工程一切险B.安装工程一切险 C机器损坏险 D机动车辆险 E人身意外伤害险9施工阶段，监理工程师合同管理的主要内容有（BCD）A.对承包方进行资格审查B.工程变更管理 C合同纠纷的调解 D工程分包管理E帮助业主弄淸各种法律关系10索赔报告的编制原则有（BCDE）A索赔申请要以书面形式递交给监理工程师，语言要简明扼要 B实事求是C证据与资料须全面、准确、可靠 D索赔费用计算准确、层次清楚E准确引用合同中相应的条款，或者法律条文，以及有关文件、协议、会议纪要等三三、案案例分例分析析题题（3030 分分）对某项工程的施工，业
21、主通过公开招标方式选定了承包商。签订合同时，业主为了约束承包商能保证工程质量，要求承包商支付了 30 万定金。业主与承包商双方在施工合同中对工程 预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。施工合同履行时，在基础工程施工中碰到地下有大量文物，使整个工程停工 10 天；主体工程施工中由于施工机械出现故障，使进度计划中关键线路上的部分工作停工 15 天。两次停 工，承包商都及时向监理工程师提出了工期索赔申请，并提供了施工记录。问题：问题：1.招标时对承包商的资质审查的内容有哪些？答：对承包商资质审查的内容有：企业法人营业执照和资质证书、人员素质、设备和技术能力、财产状况、工程经验、
22、企业信誉等。2.监理工程师对两次索赔申请应如何处理？学 海 无 涯 8 狭义的工程险主要指的是（A B）建筑工程学 海 无 涯 答：对第一次索赔1判定第一次索赔成立因为（1）遇到文物时的停工应视为业主应承担的风险，不属于承包商的责任，工期索赔理由 成立；（2）承包商及时提供了证据资料；（3）承包商及时提出了索赔申请。2监理工程师根据监理记录核实延误的天数。3监理工程师签发工期变更指令。对第二次索赔2判定第二次索赔不成立，因为施工机械故障造成工期延误是承包商自己的责任，索赔无 理由。3监理工程师应在收到索赔申请后 27 天内做出答复，表示索赔不成立。3定金与预付款有什么区别？答：（1）目的不同。
23、定金的目的是为了证明合同的成立和确保合同的履性，而预付款是为了 解决承包商的工程准备和材料准备中的资金问题。（2)性质不同。定金是担保形式，是法律行为；而预付款是一种惯例，是约定俗成的习惯，不 是法律行为。（3)处理不同。定金是合同履行情况有不同的法律后果：（1）合同正常履行，定金返还；（2）合同不履行，双方都无过错，定金返还；（3）支付定金的一方不履行合同，无权获得返 还定金；（4）收取定金的一方不履行合同，双倍返还定金。预付款在工程进度款中按比例以 扣还方式归还。4.监理工程师判定承包商索赔成立的条件是什么？答：监理工程师判定承包商索赔成立的条件：1.承包商受到了实际损失或损害，2.损失不
24、是承包商的过错造成，3.损害也不是承包商应承担的风险造成，4 承包商在台同规定的索赔时限内提出。学 海 无 涯 答：对第一次索赔学 海 无 涯 建设监理作建设监理作业业 3 3 说说明明：本次作业对应教材第 5、6 章内容，请于第 14 周之前完成。一一、单单项选项选择择题题（每小题每小题 2 2 分分，共，共 4040 分）分）1工程项目质量控制即（A）A为达到工程项目质量要求所采取的作业技术和活动 B为加快进度所采取的作业技术和活动C为降低成本所采取的作业技术和活动 D为保证安全生产所采取的作业技术和活动2工程项目质量控制按照实施者的不同分为业主方面的质量控制、政府方面的质量控制、承 建商
25、方面的质量控制，其中业主方面质量控制的特点是（C）A外部的、横向的控制B内部的、横向的控制C外部的、纵向的控制D内部的、自身的控制3根据工程质量形成的时间阶段，施工阶段的质量控制可分为质量的事前控制、事中控制和 事后控制，其中工作的重点应是（A）A事前控制B事中控制C事后控制D不能确定4.工程质量控制按其实施主体不同，分为自控主体和监控主体，下列均为监控主体的是（D）A政府和监理单位B施工单位和设计单位C设计单位和建设单位D监理单位和勘察单位5质量检验的手段有目视检查、量测检查和实验检查等，其中对混凝土、钢筋、砖石的强度 检验时，应采用（A）A实验检查B量测检查C目视检查D不能确定姓姓名名：李
26、李良良琪琪_学学号：号：1862001202599得得分：分：教师签名教师签名：学 海 无 涯 建设监理作业 3 说明：本次作业对应教材第学 海 无 涯 6.负责组织施工图纸会审的一方为（B）A监理方B施工方C设计方D材料供应方 7设计交底程序的第一步应为（D ）A.撰写出会议纪要B.研究和商讨，拟定出解决的方法C.施工单位提出图纸中存在的问题和疑点，以及需要解决的技术难题D.设计单位介绍设计意图、结构特点、施工及工艺要求、技术措施及关键问题 8设计交底完成的时间应为（D）A工程开工后B工程竣工前 C工程竣工后D工程施工前 9关于见证点、停止点描述不正确的一项是（B）A见证点和停止点都是质量控
27、制点 B见证点的重要性高于停止点C一旦发生质量事故则难以挽救的施工对象，应设置停止点 D停止点也可称为待检点10根据一定的质量标准，借助一定的检测手段来评估工程产品、材料或设备等性能特征或质 量状况的工作指的是（A）A质量检验B质量保证C质量分析D质量管理11下列关于监理工程师对材料的质量控制说法有误的一项是（B）A材料质量抽样和检验的方法，应符合建筑材料质量标准与管理规程 B对主要装饰材料及建筑配件，应在订货后要求厂家提供样品C对用于工程的主要材料，进场时必须具备正式的出厂合格证和材质化验单 D工程中所有构件，必须具有厂家批号和出厂合格证12项目质量的施工环境因素较多，主要有（A）A技术环境
28、、施工管理环境和自然环境 B技术环境、人文环境和自然环境 C技术环境、施工管理环境和人文环境 D人文环境、施工管理环境和自然环境13.下列关于建设项目投资相关说法有误的一项是（C）A建设项目投资由设备工器具购置投资、建筑安装工程投资和工程建设其他投资组成学 海 无 涯 学 海 无 涯 B设备工器具投资反映了项目投资有机构成的高低，属积极投资 C静态投资是指完成一个建设项目预计所需投资的总和D建设项目投资，一般是指进行某项工程建设所花费的全部费用14一般把建筑安装工程费，设备工器具费用，预备费中的基本预备费和其他费用（不含建设 期投资贷款利息）之和，称为（B）A风险投资B静态投资C投资控制D动态
29、投资15.建设项目的投资控制贯穿于项目建设的全过程，但重点应放在（B）A施工和竣工阶段B决策和设计阶段C可行性研究和勘察极端D项目装修和试运行阶段 16建设项目做出投资决策后，控制项目投资的关键就在于（B）A勘察B设计C装修D施工17.编制资金使用计划过程中最重要的步骤，就是（A）A项目投资目标的分解B减少人员配备C确定工程项进度计划D编制进度计划的横道图 18投资控制的目标是（A）A力求工程实际投资不超过计划投资B确保不出现安全事故D确保质量目标的实现C确保按期完成任务19建设工程可行性研究的核心是（A）A项目的经济评价 B项目的规模评价 C项目的质量评价D项目的地点评价20下列关于工程建设
30、投资偏差的分析相关说法有误的一项是（B）A投资偏差为负表示投资增加，为正表示投资节约 B进度偏差对投资偏差分析的结果影响很小C纠偏的主要对象是业主的原因和设计的原因造成的投资偏差 D纠偏首先要确定纠偏的主要对象二二、多多项选项选择择题题（每小题每小题 3 3 分分，共，共 3030 分）分）1项目监理机构在工程质量控制过程中，应遵循的原则主要有（ABCDE）学 海 无 涯 A 风险投资B 静态投资C 投资控制D学 海 无 涯 A坚持质量第一的原则 B坚持以人为核心的原则 C坚持以预防为主的原则D以合同为依据，坚持质量标准的原则 E坚持科学、公平、守法的原则2.近年来，我国建设行政主管部门先后颁
31、发了多项建设工程质量管理规定，涉及的方面包括（ABCDE）A.工程质量监督B.施工图设计文件审查 C建设工程施工许可 D工程质量检测E工程竣工验收与备案3建设工程竣工验收应当具备的条件包括（ACDE）A完成建设工程设计和合同约定的各项内容 B有完整的技术档案和施工管理资料C.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告D.有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件 E有施工单位签署的工程保修书4.人对工程质量的影响非常重要，在工程监理质量控制需考虑的方面有（BCDE ）A.领导者的素质B.人的理论、技术水平 C人的生理缺陷和心理行为 D人的错误行为E人的违纪违章5决策
32、影响工程投资的主要因素有（ABC）A项目的建设规模 B项目的建设水平 C建设地点D可行性研究及投资估算 E项目的监理单位学 海 无 涯 学 海 无 涯 6工程计量的依据包括（ABCE）A.质量合格证书B.工程量清单C.技术规范的计量支付条款 D监理合同E设计图纸7.竣工结算要有严格的审查，通常需做工作包括（ABCE）A.核对合同条款B.检查隐蔽工程验收纪录 C落实设计变更签证 D按图核实工程数量E执行定额单价和防止各种计算误差8.导致投资偏差的原因可能有（ABCDE）A物价上涨B设计原因C业主原因D法律法规更改E施工原因9一般来说，项目方案相关因素的不确定性是项目投资风险的根源，从这一基本思想
33、出发，为减小项目投资的风险，可采取的对策有（ABCD）A减小项目方案相关因素的不确定性 B提高项目方案的经营安全性C严格控制负影响敏感因素的变动幅度 D多方案中优选风险小的项目方案 E增大项目的总投资10工程支付的条件包括（ABCDE）A质量合格 B符合合同条件C.承包商的工作使工程师满意D.变更项目必须有工程师的变更通知E.支付金额必须大于临时支付证书规定的最小限额三三、案案例分例分析析题题（3030 分分）事件事件 1：工程开工前，总承包单位在编制施工组织设计时认为修改部分施工图设计可以使施工学 海 无 涯 6 工程计量的依据包括（A B C E）质量合格学 海 无 涯 更方便、质量和安全
34、更易保证，遂向项目监理机构提出了设计变更的要求。事件事件 2：专业监理工程师检查主体结构施工时，发现总承包单位在未向项目监理机构报审危险 性较大的预制构件起重吊装专项方案的情况下，已自行施工，且现场没有管理人员。于是，总 监理工程师下达了监理工程师通知单。事件事件 3：专业监理工程师在现场巡视时，发现设备安装分包单位违章作业，有可能导致发生重 大质量事故。总监理工程师口头要求总承包单位暂停分包单位施工，但总承包单位未予执行。总监理工程师随即向总承包单位下达了工程暂停令，总承包单位在向设备安装分包单位转 发工程暂停令前，发生了设备安装质量事故。问题：问题：1.针对事件 1 中总承包单位提出的设计
35、变更要求，写出项目监理机构的处理程序。2.根据建设工程安全生产管理条例规定，事件 2 中起重吊装专项方案需经哪些人签字后 方可实施？3.指出事件 2 中总监理工程师的做法是否妥当？说明理由。4.事件 3 中总监理工程师是否可以口头要求暂停施工?为什么？答：答：1.处理程序:(1)总监理工程师组织专业监理工程师审查总承包单位提交的设计变更要求。(2)若审查后同意总承包单位的设计变更申请，按下列程序进行:项目监理机构将审查意见提交给建设单位；项目监理机构取得设计变更文件后，结合实际情况对变更费用和工期进行评估；总监理工程师就评估情况与建设单位和总承包单位协商；总监理工程师签发工程变更单。(3)若审
36、查后不同意总承包单位的设计变更申请，应要求施工单位按原设计图纸施工。2.方案需经总承包单位技术负责人、总监理工程师签字后方可实施。3.不妥。理由:承包单位起重吊装专项方案没有报审，现场没有专职安全生产管理人员，依据 建 设工程安全生产管理条例，总监理工程师应下达工程暂停令，并及时报告建设单位。4.可以。理由:紧急情况下，总监理工程师可以口头下达暂停施工指令，但在规定的时间内应书 面确认。学 海 无 涯 学 海 无 涯 建设监理作建设监理作业业 4 4 说说明明：本次作业对应教材第 7 章内容，请于第 17 周之前完成。一一、单单项选项选择择题题（每小题每小题 2 2 分分，共，共 4040 分
37、）分）1建设工程进度控制的最终目的是（A）A确保建设项目按预定的时间动用或提前交付使用 B确保建设工程项目实现最大经济效益C确保建设工程质量合格 D避免产生安全事故2.用来确定建设工程项目中所包含的各单位工程的施工顺序、施工时间及相互衔接关系的计 划，称为（A）A施工总进度计划 B项目投资计划C建设项目规划 D建设项目策划3.单位工程施工进度计划的编制时，第一步应（A）A划分工作项目B绘制施工进度计划图C计算工程量D施工进度计划的检查与调整 4影响建设工程项目进度最大的干扰因素是（A）A人为因素B技术因素C设备与构配件因素D水文地质与气象因素 5关于工程延误和工程延期概念描述不准确的一项是（A
38、）A工程延误与工程延期是同一概念B工程延误是由于承包商自身原因造成的工期拖延姓姓名名：李李良良琪琪_学学号：号：1862001202599得得分：分：教师签名教师签名：学 海 无 涯 建设监理作业 4 说明：本次作业对应教材第学 海 无 涯 C.工程延期经监理工程师审查批准后，所延长的时间属于合同工期的一部分D.导致工程延期的原因可能有工程变更引起工程量增加、业主的干扰和阻碍等因素6工程进度表可采用横道图比较法绘制，下列关于横道图比较法相关说法有误的一项是（D）A采用横道图比较法，可以形象、直观地反映实际进度与计划进度的比较情况 B横道图比较法适用于工程项目中某些工作实际情况与计划进度的局部比
39、较 C横道图比较法可分为匀速进展横道图比较法和非匀速进展横道图比较法 D横道图比较法由于其以横道计划为基础，因而几乎没有什么局限性7对于一个工程项目的网络计划来说，如果以其中各项工作的最早开始时间安排进度而绘制 SCES 曲线DWS 曲线曲线，称为（C）AMS 曲线BLS 曲线8单代号网络中箭线表示（D）A工作B费用C工作开始时间D工作之间连接9.在网络图中，对于某工作而言，与该工作无工艺约束关系并同时进行的工作即为该工作的（A）A平行工作B紧后工作C紧前工作D垂直工作10生产性工作之间由工艺过程决定的、非生产性工作之间由工作程序决定的先后顺序关系称 为（C）A组织关系B前后关系C工艺关系D虚
40、实关系11.在网络图上加注工作时间参数而编制成的进度计划指的是（B）A曲线计划B网络计划C投资计划D横道图计划12.下列关于工期相关说法有误的一项是（B）A.工期泛指完成一项任务所需要的时间B.计算工期是根据网络计划时间参数计算而得到的工期 C要求工期是任务委托人所要求的工期D实际工期是在要求工期和计算工期的基础上综合考虑需要与可能而确定的工期 13下列关于关键线路相关说法有误的一项是（B）学 海 无 涯 C E S 曲线D WS 曲线曲线，称为（学 海 无 涯 A.在关键线路上可能有虚工作存在B.在一个网络计划中，只能有一条关键线路C.关键线路上各项工作的持续时间总和应等于网络计划的计算工期
41、D.网络计划中的关键线路一般用粗箭线或双线箭线标出，也可以用彩色箭线标出 14网络计划的优化主要包括（A）A工期优化、费用优化和资源优化 B工期优化、质量优化和资源优化 C工期优化、费用优化和质量优化D质量优化、费用优化和资源优化15在安全生产措施控制失效情况下，为避免或减少可能引发的伤害或其他影响而采取的补救 措施和抢救行为，称为（A）A应急救援B安全生产事故处理C安全生产D安全监理 16安全管理的中心问题是（D）A降低工程造价成本B缩短工程进度工期 C提高工程建设质量D保障人的安全和生产的顺利进行17.下列关于安全生产相关说法有误的一项是（D）A.安全教育的目的是提高全员安全素质B.对从事
42、有尘、毒危害作业的工人，要进行专业安全教育 C未掌握安全操作要领前，新工人不能独立工作D项目安全员不需要进行安全培训和安全教育18下列关于信息的概念和特征相关说法有误的一项是（C）A信息是以数据形式表达的客观事实，是一种已被加工或处理成特定形式的数据 B数据是信息的表现形式，是人们用来反映客观世界而记录下来的可鉴别的符号 C数据是信息的载体，任何数据都是信息D信息能够提髙人们对事物认识的深刻程度19.对原始信息去粗取精、去伪存真的加工过程称为（D）A信息传递B信息收集学 海 无 涯 学 海 无 涯 C信息储存D信息处理20.为了提高检索，传递和使用效率，监理信息储存宜采用的形式为（C）A纸张B
43、交卷C电子计算机及其他微缩系统D录音录像二二、多多项选项选择择题题（每小题每小题 3 3 分分，共，共 3030 分）分）1.工序控制一般包括（ABCD）A施工机械、物资供应计划 B技术组织措施计划C施工进度计划控制 D工程施工过程控制 E工程造价控制2网络计划的涉及到的时间参数有（ABCDE）A最早开始时间 B最迟完成时间 C最早完成时间 D总时差E自由时差3.绘制双代号网络图时，一般应遵循的基本原则包括（ABCDE）A.网络图必须按照已定的逻辑关系绘制B.网络图中严禁出现从一个节点出发，顺箭线方向又回到原出发节点的循环回路 C网络图中严禁出现双向箭头和无箭头的连线D严禁从箭线上引入或引出箭
44、线 E绘制网络图时，宜避免箭线交叉4施工进度控制工作细则是在建设工程监理规划的指导下，由项目监理班子中进度控制部门 的监理工程师负责编制的更具有实施性和操作性的监理业务文件，其主要内容可涉及（ABCDE）A.施工进度控制目标分解图B.施工进度控制的主要工作内容和深度 C进度控制人员的职责分工D与进度控制有关各项工作的时间安排及工作流程学 海 无 涯 学 海 无 涯 E施工进度控制目标实现的风险分析5编制施工总进度计划的依据包括（ABC）A施工总方案B资源供应条件C合同文件 6编制施工总进度计划的依据包括（ABCDE）A.施工总方案B各类定额资料C合同文件 D工程项目建设总进度计划E建设地区自然
45、条件 7建设工程安全生产管理监理工作的原则有（ABCD）A“安全第一，预防为主”的原则B.以人为本、关爱生命，维护作业人员合法权益的原则 C职权与责任一致的原则D“百年大计，质量为本”的原则 E效率至上的原则8 下列属于建设工程安全生产管理制度的是（ABCDE）A安全生产责任制度 B安全生产教育制度 C安全生产检查制度D高处作业安全管理制度 E职工伤亡事故报告制度9信息管理的环节主要有（ABCDE）A信息收集B信息加工整理 C信息传递D信息储存E信息使用10.建设工程监理信息的来源包括（ABCDE）A建设单位B施工承包单位C设计单位D监理组织内部各个部门 E材料供应单位三三、案案例分例分析析题
46、题（3030 分分）某实施施工监理的工程，建没单位按照建设工程施工合同（示范文本）与甲施工单位签订了施工总承包合同。合同约定：开工日期为 2017 年 3 月 1 日，工期为 302 天：建设单位 负责施工现场外道路开通及设备采购；设备安装工程可以分包。学 海 无 涯 学 海 无 涯 经总监理工程师批准的施工总进度计划如图 1 所示（时间单位：天）。图 1 施工总进度计划工程实施中发生了工程实施中发生了下下列列事事件：件：事件 1：由于施工现场外道路未按约定时间开通，致使甲施工单位无法按期开工。2017年 2 月 21 日，甲施工单位向项目监理机构提出申请，要求开工日期推迟 3 天，补偿延期开
47、工造成的实际损失 3 万元。经专业监理工程师审查，情况属实。事件 2：C 工作是土方开挖工程。土方开挖时遇到了难以预料的暴雨天气，、工程出现重 大安全事故隐患，可能危及作业人员安全，甲施工单位及时报告了项目监理机构。为处理安全 事故隐患，C 工作实际持续时间延长了 12 天。甲施工单位申请顺延工期 12 天、补偿直接经济损失 10 万元。问题：问题：1.事件 1 中，项目监理机构应如何答复甲施工单位的要求？说明理由。2.事件 2 中，收到甲施工单位报告后，项目监理机构应采取什么措施？应要求甲施工单位采 取什么措施？对于甲施工单位顺延工期及补偿经济损失的申请如何答复？说明理由。答：1(1)事件 1 中，监理单位的答复：同意推迟 3 天开工(或：同意 2006 年 3 月 4 日开工)，同意赔偿损失 3 万元。(2)理由：场外道路没有开通属建设单位责任，且甲施工单位在合同规定的有效期内提出了申请。2(1)事件 2 中，监理单位应采取的措施：下达施工暂停令。对施工单位提出的要求：撤 出危险区域作业人员，制订消除隐患的措施或方案，报项目监理机构批准后实施。(2)就施工单位提出的索赔，监理单位的答复：由于难以预料的暴雨天气属不可抗力，施工 单位的经济损失不予补偿。理由：因 C 工作延长 12 天，只影响工期 1 天，故只批准顺 延工期 1 天。学 海 无 涯 图 1 施工总进度计划
