1、XX年一级建造师建筑实务模拟试题1答案一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)1.当地质条件和场地条件许可时，开挖深度不大的基坑最可取的开挖方案是（ A ）。 A放坡挖土 B中心岛式挖土 C盘式挖土 D逆作法挖土2.室内防水工程施工环境温度应符合防水材料的技术要求，并宜在（ B ）以上。 A-5 B5 C10 D153. 吊同一重物，斜索夹角不同，如图所示，斜索中拉力为N，总吊索拉力为P，则( C )。 A.PAPB NANB B.PA=PB NANB D.PAPB NANB4. 依照混凝土结构工程施工质量验收规范（gb50204）规定。检验批中的一样项目，其质
2、量经抽样检验应合格；当采纳计数检验时，除有专门要求外，合格点率应达到（ C ）以及上，且不得有严峻缺陷。A50% B70% C80% D90%5. 差不多烈度大体为在设计基准期超越概率为( C )的地震烈度。 A.6% B.8% C.10% D.12%6. 依照钢筋混凝土梁的受力特点，梁和板为典型的( C )构件。 A.受压 B.受拉 C.受弯 D.受扭7. 浅基坑土方开挖中，基坑边缘堆置土方和建筑材料，最大堆置高度不应超过( B )m。 A.1.2 B.1.5 C.1.8 D.2.08.某工程地基验槽采纳观看法，验槽时应重点观看的是( A )。 A. 柱基、墙角、承重墙下 B. 槽壁、槽底的
3、土质情形 C. 基槽开挖深度 D. 槽底土质结构是否被人为破坏9. 锤击沉桩法正常打桩方式采纳( B )。 A.重锤高击，高锤重打 B.重锤低击，低锤重打 C.轻锤高击，高锤轻打 D.重锤低击，低锤轻打10. 先张法预应力施工中，预应力筋放张时，混凝土强度应符合设计要求，当设计无要求时，混凝土强度不应低于标准值的( B )。 A.70% B.75% C.80% D.85%11某施工企业承揽了一项挖土任务，土方量为9000m3，采纳甲型液压挖土机进行施工。甲型液压挖土机每台班产量为400m3，单价为1000元/台班，则用该挖土机完成土方开挖的直截了当费为（ B ）元。 A20000 B22500
4、 C25000 D2750012.下列全玻幕墙施工，错误的是( A )。 A.钢结构焊接完毕后，赶忙涂刷防锈漆，然后进行隐藏工程验收 B.吊挂玻璃的夹具不得与玻璃直截了当接触，夹具的衬垫材料玻璃应平坦结合，紧密牢固 C.承诺在现场打注硅酮结构密封胶 D.玻璃面板宜采纳机械吸盘安装13常用模板中，具有轻便灵活、拆装方便、通用性强、周转率高、接缝多且严密性差、混凝土成型后外观质量差等特点的是( B )。 A.木模板 B.组合钢模板 C.钢框木胶合板模板 D.钢大模板14.一样情形下，当受拉钢筋直径最小大于( C )mm时，不宜采纳绑扎搭接接头。 A.22 B.25 C.28 D.3215. 住宅室
5、内装饰装修时，改变住宅外立面，在非承重外墙上开门、窗的，最终应当经( A )批准。 A.都市规划行政主管部门 B.建设行政主管部门 C.原设计单位或具有相应资质等级的设计单位 D.房屋的物业治理单位16. 石材饰面铺贴完，养护时刻最少不应小于( B )d A.3 B.7 C.14 D.2817. 采纳玻璃肋支承的点支承玻璃幕墙，其玻璃肋应是( D )。 A.钢化玻璃 B.夹层玻璃 C.净片玻璃 D.钢化夹层玻璃18砂浆的稠度越大，说明( B )。 A. 强度越小 B流淌性越大 C黏结力越强 D保水性越好19. 民用建筑工程室内装修采纳的某种人造木板或饰面人造木板面积最少大于( B )m2时，应
6、对不同产品、不同批次材料的游离甲醛含量或游离甲醛开释量分别进行复验。 A.200 B.500 C.700 D.100020. 下列要求不符合国家防火规范的是( B )。 A. 图书室、档案室的顶棚、墙面应采纳A级装修材料 B. 建筑物内厨房，其顶棚、墙面、地面应采纳B级装修材料 C. 消火栓门的颜色与四周装修材料颜色应有明显区别 D. 建筑内部装修不应阻碍消防设施与疏散走道正常使用二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)21. 混凝土的耐久性包括( ABCE )等性能。A.抗渗性 B.抗冻性
7、 C.碱骨料反应 D.抗辐射 E.混凝土的碳化22. 建筑地面工程下部遇有沟槽、暗管时，正确的施工做法为( CE )。A. 先预留好沟槽、暗管位置孔洞，然后进行地面施工B. 下部的沟槽、暗管与地面工程同时施工C. 按照先地下、后地上的原则施工D. 先做沟槽、暗管，然后做地面施工，最后进行隐藏工程验收E. 先做沟槽、暗管并进行隐藏工程验收，然后进行地面施工23. 实行竣工验收备案制度的工程有( AC )。A.高层建筑 B.抢险救灾工程 C.市政基础设施工程D.临时性房屋建筑 E.农民自建低层住宅24. 下列关于建筑工程施工现场消防器材配置的说法，正确的有( ADE )。 A应有足够的消防水源，其
8、进水口一样不应小于两处 B一样临时设施区，每100m2配备1个10L的灭火器 C临时木工加工车间，每30m2配置一个灭火器 D油漆作业间，每25m2配置一个灭火器 E消防箱内消防水管长度不小于25m25下列关于建筑装饰装修材料复验取样的说法中，正确的有( ABE )。 A对同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验 B对材料质量发生争议时，应进行见证检测 C对同一类型的进场材料，应至少抽取三组样品进行复验 D见证取样和送检的比例不得低于应取样数量的50 E在抽取样品时，应第一选取有疑问的样品26建筑工程施工治理过程中，注册建筑师签章文件下列说法正确的是（ ABC ）。
9、 A工程停复工报审表是施工组织治理文件 B工程开工报告是施工组织治理文件 C工程竣工报告是质量治理文件 D施工现场文明施工措施是安全治理文件 E工程质量保修书是质量治理文件27建筑装饰装修吊顶工程，下列施工方法正确的有（ BE ）。 A主龙骨应平行房间短向布置 B吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm C纸面石膏板应在自由状态下进行固定，固定时应从板的四周向中间固定 D纸面石膏板的长边应平行于主龙骨安装，短边平行搭接在次龙骨上 E吊杆长度大于1500mm时，应设置反向支撑28某项目经理部质检员对正在施工的砖砌体进行了检查，并对水平灰缝厚度进行了统计，下列符合规范规定的数据有( BCD )mm。
10、A7 B9 C10 D12 E1529针对水平混凝土构件模板支撑系统的施工方案，施工企业需进行论证审查的有( ABD )。A高度超过8m B跨度超过18m C施工总荷载大于10kN/m2D集中线荷载大于20kN/m2 E均布面荷载大于8kN/m230下列关于施工现场照明用电的说法，正确的是( ABDE )。A比较潮湿的场所，电源电压不得大于36VB潮湿和易触及带电体场所的照明，电源电压不得大于24VC专门潮湿的场所，电源电压不得大于24VD人防工程电源电压不得大于36VE灯具离地面高度低于2.5m的场所，电源电压不得大于36V三、案例分析题（共5题，(一)、(二)、(三)题各20分，(四)、(
11、五)题各30分）（一）背景资料：某市建筑公司承建的供电公司职工培训楼工程，地下一层，地上十二层，建筑面积24000m2，钢筋混凝土框架结构，打算竣工日期为2006年8月8日。2006年4月28日，市建委有关治理部门按照建筑施工安全检查标准（JGJ59-99）等有关规定对本项目进行了安全质量大检查。检查人员在询问项目经理有关安全职责履行情形时，项目经理认为他已配备了专职安全员，而且给予其经济奖罚等权力，他差不多尽到了安全治理责任，安全搞得好坏那是专职安全员的事；在对专职安全员进行考核时，当问到安全治理检查评分表检查项目的保证项目有哪几项时，安全员只说到了目标治理、施工组织设计两项；检查组人员在质
12、量检查时，还发觉第二层某柱下部混凝土表面存在较严峻的蜂窝现象。检查终止后检查组进行了讲评，并宣布部分检查结果如下：（1）该工程文明施工检查评分表、三宝、四口防护检查评分表、施工机具检查评分表等分项检查评分表（按百分制）实得分分别为80分、85分和80分（以上分项中的满分在汇总表中分别占20分、10分和5分）；（2）起重吊装安全检查表实得分为0分；（3）汇总表得分值为79分。问题 1项目经理对自己应负的安全治理责任的认识全面吗?说明理由。2专职安全员关于安全治理检查评分表中保证项目的回答还应包括哪几项?3该工程的混凝土表面的蜂窝现象应该如何处理?4依照各分项检查评分表的实得分换算成汇总表中相应分
13、项的实得分。5本工程安全生产评判的结果属于哪个等级?说明理由。解答：1项目经理对自己应负的安全治理责任的认识全面吗?说明理由。不全面。因为项目经理对工程项目的安全负全面领导责任。 2专职安全员关于安全治理检查评分表中保证项目的回答还应包括哪几项?还有：安全生产责任制分部（分项）工程安全技术交底安全检查安全教育3该工程的混凝土表面的蜂窝现象应该如何处理?应除掉邻近不密实的混凝土和突出骨料颗粒用水清理洁净并潮湿再用高一级标号的细石混凝土填补应振捣密实并养护4依照各分项检查评分表的实得分换算成汇总表中相应分项的实得分。汇总表中各项实得分数运算方法：分项实得分=（该分项在汇总表中应得分该分项在检查评分
14、表中实得分）100则：文明施工分项实得分=2080100=16.0分“三宝”、“四口”防护分项实得分=1085100=8.5分施工机具分项实得分=580100=4.0分5本工程安全生产评判的结果属于哪个等级?说明理由。不合格等级，因为起重吊装安全检查评分表没有得分。 （二）背景资料某办公楼由12层主楼和3层辅楼组成。施工单位（乙方）与建设单位（甲方）签订了承建该办公楼施工合同，合同工期为41周。合同约定，工期每提早（或拖后）1天奖励（或罚款）2500元。乙方提交了粗略的施工网络进度打算，并得到甲方的批准。该网络进度打算如下图所示：施工过程中发生了如下事件：事件一：在基坑开挖后，发觉局部有软土层
15、，乙方配合地质复查，配合用工10个工日。依照批准的地基处理方案，乙方增加直截了当费5万元。因地基复查使基础施工工期延长3天，人工窝工15个工日。事件二：辅楼施工时，因某处设计尺寸不当，甲方要求拆除已施工部分，重新施工，因此造成增加用工30个工日，材料费、机械台班费计2万元，辅楼主体工作工期拖延1周。事件三：在主楼主体施工中，因施工机械故障，造成工人窝工8个工日，该工作工期延长4天。事件四：因乙方购买的室外划等号管线材料质量不合格，甲方令乙方重新购买，因此造成该项工作多用人工8个工日，该工作工期延长4天，材料缺失费1万元。事件五：鉴于工期较紧，经甲方同意，乙方在装饰装修时采取了加快施工的技术措施
16、，使得该工作工期缩短了1周，该项技术组织措施费为0.6万元。其余各项工作实际作业工期和费用与原打算相符。问题1.该网络打算中哪些工作是要紧操纵对象（关键工作），打算工期是多少？2.针对上述每一事件，分别简述乙方能否向甲方提出工期及费用索赔的理由。3.该工程可得到的工期补偿为多少天？工期奖（罚）款是多少？4.合同约定人工费标准是30元/工日，窝工人工费补偿标准是18元/工日，该工程其他直截了当费、间接费等综合取费率为30%.在工程清算时，乙方应得到的索赔款为多少？1.该网络打算中，要紧操纵对象有基础工程、主楼工程、设备安装、装饰装修。打算工期为41周。2.事件一，可提出费用和工期索赔要求，理由：
17、地质条件变化是甲方应承担的责任，产生的费用及关键工作工期延误都可提出索赔。事件二，可提出费用索赔。理由：乙方费用的增加是由甲方缘故造成的，可提出费用索赔；而该项非关键工作的工期拖延可不能阻碍到整个工期，不必提出工期索赔。事件三，不应提出任何索赔。理由：乙方的窝工费及关键工作工期的延误是乙方自身缘故造成的。事件四，不应提出任何索赔。理由：室外工程管线材料质量不合格是乙方自身缘故造成的，产生的费用和工期延误都应由自己承担。事件五，不应提出任何索赔。理由：乙方采取的加快施工的技术措施是为了赶工期做出的决策，属于自身缘故。3.该工程可得到的工期补偿为3天。关键工作中，基础工程工期的延误已获得工期索赔，
18、主楼主体工程工期延长4天，而装饰装修工程工期缩短了1周，其余非关键工作的工期拖延对总工期无阻碍，总工期缩短了3天，故工期奖励对应的天数为3天，工期奖励款额为3天2500元/天=7500元。4.乙方应得到的索赔款：（1815+3040+50000+20000）（1+30%）=92911元。 (三) 某住宅楼工程地下1层，地上18层，建筑面积22800m2。通过招标投标程序，某施工单位(总承包方)与某房地产开发公司(发包方)按照建设工程施工合同(示范文本)(GF-1999-0201)签订了施工合同。合同总价款5244万元，采纳固定总价一次性包死，合同工期400天。 施工中发生了以下事件： 事件一：
19、发包方未与总承包方协商便发出书面通知，要求本工程必须提早60天竣工。 事件二：总承包方与没有劳务施工作业资质的包工头签订了主体结构施工的劳务合同。总承包方按月足额向包工头支付了劳务费。但包工头却拖欠作业班组两个月的工资。作业班组因此直截了当向总承包方讨薪，并导致全面停工2天。 事件三：发包方指令将住宅楼南面外露阳台全部封闭，并及时办理了合法变更手续，总承包方施工三个月后工程竣工。总承包方在工程竣工结算时追加阳台封闭的设计变更增加费用43万元，发包方以固定总价包死为由拒绝签认。 事件四：在工程立即竣工前，当地遭遇了龙卷风突击，本工程外窗玻璃部分破裂，现场临时装配式活动板房损坏。总承包方报送了玻璃
20、实际修复费用51840元，临时设施及停窝工缺失费178000元的索赔资料，但发包方拒绝签认。 问题 1事件一中，发包方以通知书形式要求提早工期是否合法?说明理由。 2事件二中，作业班组直截了当向总承包方讨薪是否合法?说明理由。 3事件三中，发包方拒绝签认设计变更增加费是否违约?说明理由。 4事件四中，总承包方提出的各项要求是否符合约定?分别说明理由。答： 1事件一中，发包方以通知书形式要求提早工期不合法。 理由：施工单位(总承包方)与房地产开发公司(发包方)已签订合同，合同当事人欲变更合同须征得对方当事人的同意，发包方不得任意压缩合同约定的合理工期。 2事件二中，作业班组直截了当向总承包方讨薪
21、合法。 理由：总承包方与没有劳务施工作业资质的包工头签订的合同属于无效合同。 3事件三中，发包方拒绝签认设计变更增加费是违约的。 理由：总价合同也称作总价包干合同，即依照施工招标时的要求和条件，当施工内容和有关条件不发生变化时，业主付给承包商的价款总额就不发生变化。意味着当施工内容和有关条件发生变化时，合同价款总额也会发生变化。 4事件四中，总承包方提出的各项要求是否符合约定以及理由： (1)玻璃实际修复费用的索赔要求符合约定。理由：不可抗力发生后，工程本身的损害所造成的经济缺失由发包方承担。 (2)临时设施缺失费的索赔要求不符合约定。 理由：不可抗力发生后，非工程本身的费用由所在方自行承担。
22、 (3)停窝工缺失费的索赔要求符合约定。 理由：不可抗力发生后，停工缺失由承包人承担。（四） 背景资料：某工程项目难度较大，技术含量较高，经有关招投标主管部门批准采纳邀请招标方式招标。业主于2001年1月20日向符合资质要求的A、B、C三家承包商发出投标邀请书，A、B、C三家承包商均按招标文件的要求提交了投标文件，最终确定B承包商中标，并于2001年4月30日向B承包商发出了中标通知书。之后由于工期紧，业主口头指令B承包商先做开工预备，再签订工程承包合同。B承包商按照业要紧求进行了施工场地平坦等一系列预备工作，但业主迟迟不同意签订工程承包合同。 2001年6月1日，业主又书面函告B承包商，称双
23、方尚未签订合同，将另行确定他人承担本项目施工任务。 B承包商拒绝了业主的决定。后通过双方多次协商，才于2001年9月30日正式签订了工程承包合同。合同价款为1000万元的建设工程施工合同，合同工期为6个月，竣工日期为2002年4月30日。承包合同规定：(1)工程预付款为合同总价的10。(2)扣回工程预付款的比例、时刻为：当工程款(含预付款)付至合同价款50的下个月开始分两个月扣回，每个月扣回工程预付款的50。(3)当工程款(含预付款)支付至合同总价的80时暂停支付，余款竣工时进行结算。(4)工程质量保证金为工程结算总价款的3，竣工结算时一次扣留。(5)工程款支付方式为按月结算。 该工程施工过程
24、中，发生了以下事件：事件一：5月份业主提出并经设计单位同意，进行了一项设计变更，改变了某装饰材料的品种，使合同价款增加了15万元，实际完成建安工作量因此增加到165万元，但不阻碍工期。事件二：6月份由于业主缘故造成施工单位费用增加，施工单位提出索赔要求，经业主签认的给予施工单位的补偿价款为5万元，该项索赔也不阻碍工期。 经业主工程师代表签认的B承包商实际完成的建安工作量（第1月第6月）见下表。本工程按合同约定按期竣工验收并交付使用。在正常使用条件下，2005年9月30日，使用单位发觉屋面局部漏水，需要修理，B承包商认为现在工程竣工验收交付使用已超过3年，拒绝派人返修。业主被迫另请其它专业防水施
25、工单位修理，修理费为5万元。问题1指出本案招、投标过程中哪些文件属于要约邀请、要约和承诺?2业主迟迟不与B承包商签订合同，是否符合招标投标法的规定?说明理由。3在业主以尚未签订合同为由另行确定他人承担本项目施工任务时，B承包商可采取哪些爱护自身合法权益的措施?4本工程预付款是多少万元?工程预付款应从哪个月开始起扣?各月业主工程师代表应签发的工程款各是多少万元?（请列出运算过程）5B承包商是否仍应对该屋面漏水承担质量保修责任?说明理由。屋面漏水修理费应由谁承担?答： 1指出本案招、投标过程中哪些文件属于要约邀请、要约和承诺?要约邀请是业主的投标邀请书，要约是投标人提交的投标文件，承诺是业主发出的
26、中标通知书。 2业主迟迟不与B承包商签订合同，是否符合招标投标法的规定?说明理由。不符合。按招标投标法有关规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内订立书面合同。 3在业主以尚未签订合同为由另行确定他人承担本项目施工任务时，B承包商可采取哪些爱护自身合法权益的措施?B承包商能够采取的措施：1）连续要求业主签订合同；2）向招标监督治理机构投诉；3）向约定的仲裁机构申请仲裁；4）向法院起诉。 4本工程预付款是多少万元?工程预付款应从哪个月开始起扣?各月业主工程师代表应签发的工程款各是多少万元?（请列出运算过程）(1)本案例工程预付款为： 100010100万元(2)本案例的起扣点为：
27、100050500万元依据本案例的合同规定，至3月份，累计工程款(含预付款)为：100+380+160640万元，超过了起扣点，按合同约定，应从4月份扣回工程预付款。(3)各月工程款支付情形：100080800万元12月份：业主应支付的工程款为380万元，累计实际支付工程款：380+100=480万元800万元3月份：业主应支付的工程款为160万元，累计实际支付工程款： 160+480=640万元800万元，因此本月实际应支付工程款为： 115-(865-800)50万元累计支付工程款(含预付款)：750+50=800万元6月份：竣工结算工程造价：1000+15+51020万元（或表中各月累加
28、）工程质量保修金： 1020330.6万元6月份完成建安工作量为150万元，索赔金额5万元，5月份尚未支付的工程款为： 865-80065万元竣工结算时业主应对工程款： 150+5+65-30.6189.4万元 5B承包商是否仍应对该屋面漏水承担质量保修责任?说明理由。屋面漏水修理费应由谁承担? 应承担责任。因为在正常使用条件下，屋面防水工程的最低保修期为5年。修理费5万元应由B承包商承担。 (五)背景资料某公司承接了冰冷地区某商场的室内、外装饰工程。其中，室内地面采纳地面砖镶贴，吊顶工程部分采纳木龙骨，室外部分墙面为铝板幕墙，采纳进口硅酮结构密封胶、铝塑复合板，其余外墙为加气混凝土外镶贴陶瓷
29、砖。施工过程中，发生如下事件：事件一：因木龙骨为甲供材料，施工单位未对木龙骨进行检验和处理就用到工程上。施工单位对新进场外墙陶瓷砖和内墙砖的吸水率进行了复试，对铝塑复合板核对了产品质量证明文件。事件二：在送样待检时，为赶打算，施工单位未经监理许可就进行了外墙饰面砖镶贴施工，待复验报告出来，部分指标未能达到要求。事件三：外墙面砖施工前，工长安排工人在陶粒空心砖墙面上做了外墙饰面砖样板件，并对其质量验收进行了承诺偏差的检验。事件四：施工检查时，显现如下问题： (1)塔吊与临时生活设施共用一个配电箱：无配电箱检查记录。(2)塔吊由木工班长指挥。(3)现场单行消防通道上乱堆材料，仅剩1m宽左右通道，端
30、头20m20m场地堆满大模板。(4)脚手架和楼板模板拆除后乱堆乱放，无交底记录。工程进展到第28周4层结构拆模后，劳务分包方作业人员直截了当从窗口向外乱抛垃圾造成施工扬尘，工程周围居民因受扬尘阻碍，有的找到项目经理要求停止施工，有的向有关部门投诉。问题1.事件一中，施工单位对甲供的木龙骨是否需要检查验收?木龙骨使用前应进行什么技术处理?2.事件一中，外墙陶瓷砖复试还应包括哪些项目，是否需要进行内墙砖吸水率复试?铝塑复合板应进行什么项目的复验?3.事件二中，施工单位的做法是否妥当?什么缘故?4.指出事件三中外墙饰面砖样板件施工中存在的问题，写出正确做法。补充外墙饰面砖质量验收的其他检验项目。5.
31、指出事件四发觉的问题，项目经理部应如何进行整改?6.针对本次扬尘事件，项目经理应如何和谐和治理? 解答：1.事件一中，施工单位对甲供的木龙骨是否需要检查验收?木龙骨使用前应进行什么技术处理? 需要。木龙骨还应进行防火、防腐、防蛀等技术处理。2.事件一中，外墙陶瓷砖复试还应包括哪些项目，是否需要进行内墙砖吸水率复试?铝塑复合板应进行什么项目的复验?外墙陶瓷砖抗冻性、水泥安定性和抗压强度复试应补做。不需复验内墙砖吸水率，铝塑复合板的剥离强度应进行复验。3.事件二中，施工单位的做法是否妥当?什么缘故?不妥当。理由：复试报告未出来；未报请监理同意。4.指出事件三中外墙饰面砖样板件施工中存在的问题，写出
32、正确做法。补充外墙饰面砖质量验收的其他检验项目。存在问题：外墙饰面砖样板件不应做在陶粒空心砖墙面上，而应做在加气混凝土外墙上。样板件的基层与大面积施工的基层应相同(加气混凝土墙上)。还应对外墙面饰面砖进行粘结强度检验5.指出事件四发觉的问题，项目经理部应如何进行整改?制定整改措施，指定专人负责，监督检查落实。各项整改如下：塔吊属于动力设备，不能与临时生活设施共用一个配电箱。依照生活设施用电量，单独为生活设施增加一个配电箱。塔吊指挥人员应换为持证信号工。材料分类码放整齐，保证单行消防通道净宽不小于4m，端头处应有12m12m回车场地。脚手架、模板、木材等各种材料应码放整齐，各级工程技术人员逐级交底，并形成交底记录。6.针对本次扬尘事件，项目经理应如何和谐和治理?项目经理和谐和治理如下：向居民作好说明工作。幸免以后施工过程中类似事件发生，取得居民谅解。及时和当地环保部门、建设行政主管部门等有关单位联系沟通，取得其明白得和支持。加强劳务分包作业队伍治理。教育提高劳务队伍环保意识：按分包合同规定对劳务分包方进行处罚。要求分包采取袋装措施，垃圾装运下楼。加强对本单位治理人员教育，提高现场监管力度。
