1、2020年注册监理工程师合同管理考试试题及答案（附答案）一、选择题1、希望和他人订立合同的意思表示称为()。A.要约B.承诺C.要约邀请D.新要约答案：A2、工程验收是合同履行中的一个重要工作阶段，工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用。发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由()承担责任。A.发包人B.监理人C.设计人D.承包人答案：A3、委托监理合同中，由于委托人违约严重拖欠应付监理人的酬金，或由于非监理人责任而使监理暂停的期限超过半年以上，监理人可单方面提出()。A.终止合同B.暂停合同C.撤销合同D.变更合同答案：A4、某工程施工合同的发包人拖欠工程进度款，承包人
2、按照合同的约定及时调整了施进度，放慢施工速度。依照合同法的规定，承包人行使的是()。A.不安抗辩权B.先履行抗辩权C.同时履行抗辩权D.后履行抗辩权答案：C5、保证人与债权人所订立的保证合同的形式应当为( )A、口头B、书面C、可口头可书面D、任意答案：B6、某工程双方口头协议委托施工任务，但双方一直没有签订书面合同。在施工任务完成后由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，此时就认定()。A.尚无合同关系B.合同没有成立C.合同已经成立D.由于法律规定建设工程合同应当采用书面形式，故发包人不承担责任答案：C7、合同履行后，定金可收回或抵作价款。收受定金的一方不履行合同的，应( )返还定金。A、原价B、
3、三倍C、两倍D、按违约金额答案：C8、合同法律关系的客体也即合同的核心是 ( )。A、数量 B、质量C、价款 D、标的答案：D9、保证人须是具有代为清偿债务能力的人，既可以是法人，也可以是其他组织或公民。 下列选项中可以作保证人的是 ( )A、国家机关B、企业法人的分支机构C、具有一定经济能力的公民D、学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体答案：C10、发包单位与中标单位签订合同时自中标之日起( )日内。A、30B、40C、50D、60答案：A11、邀请招标程序是直接向适于本工程的施工单位发出邀请，其程序于公开招标大同小异，不同点主要是没有( )环节。A、资格预审B、招标预备会C
4、、发放招标文件D、招标文件的编制和送审答案：A12、工程竣工验收未能通过，经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。这种情况下，计算承包人的实际竣工日期应为()日。A.承包人第一次提交竣工验收报告B.承包人修改后再次提请竣工验收C.最终验收合格D.办理竣工验收手续答案：B13、某工程竣工验收阶段，承包人于4月6日向工程师递交了竣工验收报告，发包人于4月20日组织生产设备启动试车检验，4月23日试车完毕后发包人、承包人、工程师和设计代表在试车记录上签字确认质量合格，工程师于4月25日签发工程移交证书，则承包商的实际竣工日应为()。A.4月6日B.4月20日C.4月23日D.4月25日答案：A14、留置
5、的期限一般规定，债务人应在()的期限内履行债务。A、不少于两个月B、一个月内C、10天内D、不少于一个月内答案：A15、抵押是指债务人或第三人不转移对抵押财产的占有，将该财产作为债权的担保。以下财产中属于可以抵押的是 ( )。A、抵押人所有的房屋和其他地上定着物B、土地所有权C、宅基地土地使用权D、依法被监管的财产答案：A16、解决争议的方法，是指合同当事人 ( )。A、选择解决合同纠纷的方式，地点B、选择改变合同内容的方式C、选择违约的责任人D、通过共同商议法答案：A17、委托监理合同的标的是()。A.服务B.工程C.管理D.项目目标答案：A18、保险是一种受法律保护的分散危险、消化损失的经
6、济制度。下列关于保险应具备的特征说法错误的是 ( )。A、必须有危险存在B、被保险人对于保险标的须有某种能以金钱估量的并为法律和公序良俗所认可的经济利益C、保险人须对危险所造成的损失给予精神补偿D、保险合同有法律约束力答案：C19、勘察合同约定采用定金作为合同担保方式。当事人双方已在合同上签字盖章但发包人尚未支付定金时，该合同处于()状态。A.成立但不生效B.既不成立也不生效C.承诺生效但合同不成立D.生效但不成立答案：A20、设计招标中，下列因素不属于评标评审比较要素的是()。A.投标单位的企业规模大小B.投标方案的投入、产出比高低C.完成初步设计时间的早晚D.投标单位的质量管理体系是否科学
7、答案：A2020年注册监理工程师合同管理考试试题及答案（附答案）1、根据建设工程施工合同示范文本的规定，承包人按照工程师的指示完成新增附加工作后，给承包人增加的支付款属于()。A.费用B.追加合同价款C.索赔款D.可接受合同金额答案：B2、依据FIDIC施工合同条件的规定，如果全部工程只颁发一个接收证书和一个履约证书，则保留金()。A.在颁发接收证书时全部返还B.在颁发履约证书时全部返还C.在颁发接收证书和履约证书时各返还一半D.不再返还答案：C3、依据FIDIC施工合同条件，有关指定分包商的特点表述正确的是()A.合同关系主体为业主和指定分包商B.指定分包商工作内容为承包商必须完成范围外的特
8、定部分C.承包商对指定分包商违约的行为承担责任D.由工程师负责协调管理答案：B4、某工程项目的承包人具有设计资质。承包人将完成的设计文件按规定的审查程序获得批准后提交监理工程师审核，经监理工程师签认后承包人按图纸施工。施工中发现由于设计计算错误，已经施工的部分工程需要拆除，设计文件必须修改。则该事件的损失应由()。A.审查单位与监理单位共同承担B.承包人与审查单位连带承担C.承包人全部承担D.承包人承担设计损失，发包人承担施工损失答案：C5、根据代理权产生依据的不同，可将代理分为()。A.直接代理与间接代理B.无权代理与有权代理C.法定代理、指定代理与委托代理D.显名代理与隐名代理答案：C6、
9、发包人自收到竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，给予确认或提出修改意见。()后，及时办理竣工结算价款的支付手续。A.施工全部完毕B.保修期满C.试车合格D.竣工验收报告被批准答案：D7、合同工程的缺陷通知期及分阶段移交工程的缺陷通知期，应在专用条件内具体约定。次要部位工程通常为6个月;主要工程及设备大多为();个别重要设备也可约定为18个月。A.18个月B.12个月C.8个月D.6个月答案：B8、对于国家或地方重点项目进行招标，选择招标方式时，招标人()。A.可自愿选择公开或邀请招标方式B.可自愿选择公开招标方式，而选择邀请招标方式应经过批准C.可自愿选择邀请招标方式，而选择公开招标方式
10、应经过批准D.选择公开或邀请招标方式均应得到批准答案：B9、设计合同履行过程中，设计审批部门拖延对设计文件审批造成的损失应由()。A.发包人承担B.设计人承担C.双方各自承担D.设计审批部门承担答案：A10、在评标委员会成员中，不能包括()。A.招标人代表B.招标人上级主管代表C.技术专家D.经济专家答案：B1、在监理招标中，体现监理单位能力的评标内容包括()。A.投标人资质B.监理大纲C.总监理工程师业绩D.监理单位业绩E.监理费报价答案：ABDE2、法人可分为( )两大类。A.行政法人B.事业法人C.企业法人D.非企业法人E.社团法人答案：CD3、某材料采购合同中，双方约定的采购量为100
11、吨，合理磅差为0.5%。如果交货时计量的重量与约定不符时，下述作法中正确的有( )。A.计量98吨，则应补交2吨B.计量98吨，则应补交1.5吨C.计量99.8吨，则不再补交D.计量99.8吨，则应补交0.2吨E.计量102吨，则退还2吨答案：ACE4、下列情况中，属于额外监理工作的有()。A.由于变更而需延长的监理工作B.由于承包商延误竣工而延长的监理工作C.业主因承包商严重违约解除合同后，监理人的善后工作D.不可抗力影响消失后，恢复监理业务的工作E.设计变更导致竣工时间延长而延长的监理工作答案：CD5、依据建设工程施工合同(示范文本)的规定，施工合同发包人的义务包括()。A.办理临时用地、
12、停水、停电申请手续B.向施工单位进行设计交底C.提供施工场地地下管线资料D.做好施工现场地下管线和邻近建筑物的保护E.开通施工现场与城乡公共道路的通道答案：ACE6、当事人以()财产抵押的，应当办理抵押物登记，抵押合同自登记之日起生效。A.土地使用权B.城市房地产C.林木D.航空器、船舶E.支票答案：ABCD7、某设备安装工程，由于设计原因试车达不到合同约定的验收要求，发包人的责任在( )。A.要求设计单位修改设计B.承担设备拆除的费用C.负责设备重新安装D.承担重新安装的费用E.重新组织单机无负荷试车答案：ABD8、根据合同法规定，要约撤回和要约撤销的主要区别有()。A.要约所处法律效力状态
13、不同B.撤回和撤销的目的不同C.撤回和撤销的通知到达受要约人的时间要求不同D.受要约人对要约知晓的情况不同E.对要约人的约束条件不同答案：ABCD9、按合同法规定的基本原则，因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力，()。A.不免除迟延履行方的相应责任B.双方的风险责任均不免除C.如果是发包人办理的工程险，承包人获得工期顺延时，发包人应办理保险的延续D.如果是发包人办理的工程险，因承包人原因不能按期竣工，承包人自费办理保险的延续手续E.保险公司的赔偿不能弥补损失，由合同约定的责任方承担赔偿义务答案：ACDE10、依据FIDIC分包合同条件，分包商应立即执行的变更指令包括()。A.工程师直接送达的书
14、面指令B.工程师代表直接送达的书面指令C.承包商代表直接送达的书面指令D.经工程师代表确认承包商代表发出的书面指令E.经承包商代表确认工程师代表发出的书面指令答案：CE2020年注册监理工程师合同管理考试试题及答案（附答案）单选题1.为了保证设计指导思想连续地贯彻于设计的各个阶段，一般不单独进行()招标，由中标的设计单位承担该任务。A.勘察B.施工图设计C.技术设计D.初步设计2.因施工企业破产导致发包人解除合同后，合同的()条款仍对双方具有约束力。A.质量B.结算C.工期D.解决争议3.某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包人欠工程款而发生纠纷，但双方一直
15、没有签订书面合同，此时应认定()。A.施工合同成立，但不生效B.施工合同成立，且已生效C.施工合同不成立，不生效D.施工合同不成立，但有效4.监理公司具有法人资格的时间为()日。A.公司成立B.注册资金落实C.建设行政主管部门颁发资质证书D.工商行政管理机关核准登记5.如果当事人在施工合同中约定通过仲裁解决争议，若因一方的违约行为，另一方按约定的程序终止合同而发生了争议，此争议应当由()对争议进行处理。A.终止合同方选定的仲裁委员会B.违约方选定的仲裁委员会C.双方选定的仲裁委员会D.有管辖权的人民法院6.施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，施工合同专用条款的解释顺序应在()。A.施工合同通
16、用条款之后B.中标通知书之前C.投标书之前D.工程量清单之前7.施工过程中，工程师的检查检验影响了承包人施工的正常进行，如检查检验合格时，应由()。A.承包人承担影响正常施工的费用B.发包人支付影响正常施工的追加合同价款，相应顺延工期C.承包人只给予发包人顺延相应工期D.发包人和承包人共同承担责任8.施工企业以自己的资产为抵押物向银行借款后，由于资金链断裂无力还款，在依法拍卖该房产时尚欠银行600万元本金、30万元利息、50万元违约金，拍卖房产得款500万元，拍卖费用10万元，则施工企业欠银行的债务()。A.还有100万元B.还有150万元C.还有190万元D.全部消灭9.根据中华人民共和国合
17、同法规定，合同解除后，合同中的()条款仍然有效。A.结算和清理B.结算、清理、违约C.结算、仲裁、违约D.仲裁和诉讼10.按照中华人民共和国合同法的规定，债权人决定将合同中的权利转让给第三人时，转让行为()。A.必须征得对方同意B.无须征得对方同意，但要通知对方C.无须征得对方同意，但要提供担保D.无须征得对方同意，也无须通知对方答案：D B B D C ; D B C A B多选题1、FIDIC合同条件下，关于用于永久工程的设备和材料预付款，下列说法正确的是()。A.订购物资经工程师确认后，按发票价值的80%作为材料预付的款额B.可以在专用条款内修正这个百分率，通常在60%-90%内C.材料
18、和设备只有进场后，才能将费用计入工程进度款结算支付D.材料的质量和储存条件符合技术条款的要求E.扣除预付材料款金额的计算方法与预付金额的相同2、招标公告或投标邀请函的具体格式可由招标人自定，内容一般包括()。A.招标单位名称B.建设项目资金来源C.招标工程项目的成本D.购买资格预审文件的地点、时间和价格等有关事项E.工程项目概况和本次招标工作范围的简要介绍3、项目招标的中标通知书发出后，招标人和中标人应按照()订立书面合同。A.招标文件B.招标公告C.最后谈判达成的降价协议D.评标价格E.投标文件4、在施工合同履行中，由于承包人的原因造成工程竣工结算价款不能及时支付，则()。A.发包人无权要求
19、交付工程B.发包人有权要求交付工程C.发包人未要求交付工程的，承包人仍应承担工程照管责任D.发包人未要求交付工程的，承包人不再承担工程照管责任E.承包人可以留置该工程5、招标项目开标后发现投标文件存在下列问题，可以继续评标的情况包括()。A.没有按照招标文件要求提供投标担保B.报价金额的大小写不一致C.总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致D.货物包装方式高于招标文件要求E.货物检验标准低于招标文件要求6、在建设工程委托监理合同的履行中，监理人执行监理业务时可以行使的权力包括()。A.选定施工合同的承包人B.批准施工合同承包人选定的分包人C.确定工程规模D.主持工程建设有关协作单位的组织协
20、调E.审核承包人的索赔7、指定分包工作属于承包商无力完成，不属于合同约定应由承包商必须完成范围之内的工作，即承包商投标报价时没有摊入()的工作，因此不损害承包商的合法权益。A.间接费B.管理费C.人工费D.机械费E.材料费8、下列解决合同争议的文件中，具有法律强制力的有()。A.监理工程师主持下发包人和承包人达成的和解协议B.建设行政管理机关主持下发包人和承包人达成的调解协议C.仲裁机构主持下发包人和承包人达成的仲裁调解书D.法院主持下发包人和承包人达成的民事调解书E.合同管理机关主持下发包人和承包人达成的调解协议9、承包人可索赔的费用中，管理费可分为()。A.保函手续费B.现场管理费C.材料
21、费D.公司管理费E.贷款利息及利润10、下列合同中，属于效力待定合同的有()。A.与限制民事行为能力人订立的合同B.因重大误解订立的合同C.与无代理权人订立的合同D.与行政法人单位订立的合同E.与超越权限的法定代表人订立的合同答案：ABDE ABDE AE BC BCD; DE AB CD BD ACE2020年注册监理工程师合同管理考试试题及答案（附答案）1、建设工程委托监理合同属于()。A.要式合同B.诺成合同C.单务合同D.技术合同答案：B2、FIDIC施工合同条件中的暂列金，是()的一项款额。A.不计人合同价格之内B.用于不可预见项目使用C.由工程师或承包商代表控制使用D.专门用于承包
22、商施工范围内工程使用答案：B3、某小型施工项目，甲乙双方只订立了口头合同。工程完工后，因甲方拖欠乙方工程款而发生纠纷，应当认定该合同( )。A.未成立B.补签后成立C.成立D.备案登记后成立答案：C4、某建设项目发售招标文件时收取工本费500元，则在招投标结束后()。A.招标文件及收费都不退回B.退回招标文件，收费不退回C.不退回招标文件，收费退回D.招标文件及收费分别退回答案：A5、(2008年)某施工合同履行过程中，承包人发现由于公路管理部门的责任，连接施工场地与国道之间的道路不符合招标文件中说明的条件，则承包人由此增加的费用由()承担。A.公路管理部门B.承包人C.发包人D.承包人与发包
23、人共同答案：C6、勘察合同约定采用定金作为合同担保方式。当事人双方已在合同上签字盖章但发包人尚未支付定金时，该合同处于()状态。A.成立但不生效B.既不成立也不生效C.承诺生效但合同不成立D.生效但不成立答案：A7、具有合同撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起()内没有行使撤销权，则合同撤销权消灭。A.30 dB.3个月C.6个月D.1年答案：D8、指定分包商是()，完成某项特定工作内容的特殊分包商。A.由建设单位选定，与总包商签订合同B.由总包商选定，与建设单位签订合同C.由监理工程师选定，与建设单位签订合同D.由建设单位选定，与工程师签订合同答案：A9、监理合同履行过程中，监理人
24、在监理过程中提出的合理化建议使委托人得到了经济效益，有权按专用条款的约定获得经济奖励。奖金的计算办法是()。A.奖励金额一工程费用节省额x报酬比率B.奖励金额一工作天数报酬比率C.奖励金额一工程费用节省额/工作天数报酬比率D.奖励金额一附加工作天数合同约定的报酬/合同中约定的监理服务天数答案：A10、某施工合同履行过程中，因施工需要临时中断道路交通，发包人委托承包人办理申请批准手续。因工程所处路段交通流量大，全天中断交通的要求未获批准，承包人只能在夜间断 续施工，则由此造成的承包人损失应由()。A.发包人赔偿，延误的工期顺延B.发包人赔偿，延误的工期不予顺延C.自己承担，延误的工期顺延D.自己
25、承担，延误的工期不予顺延答案：A11、某工程双方口头协议委托施工任务，但双方一直没有签订书面合同。在施工任务完成后由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，此时就认定()。A.尚无合同关系B.合同没有成立C.合同已经成立D.由于法律规定建设工程合同应当采用书面形式，故发包人不承担责任答案：C12、根据建设工程施工合同示范文本的规定，下列关于试车组织责任的说法中，正确的 是()。A.发包人采购的设备，试车前的准备工作由发包人负责组织B.承包人采购的设备，联运无负荷试车由承包人负责组织C.承包人采购的设备，投料试车由发包人负责组织D.发包人采购的设备，单机无负荷试车由发包人负责组织答案：C13、在施工合同履
26、行过程中，()是错误的。A.工程师可发出口头指令，并在48小时内予以书面确认B.如工程师不能及时书面确认口头指令，承包人在提出书面确认请示且工程师收到请示后48小时不答复，应视为承包人要求被确认C.承包人认为工程师指令不合理，不允许提出疑义D.承包人对工程师的错误指令不承担责任答案：C14、委托监理合同的标的是()。A.服务B.工程C.管理D.项目目标答案：A15、施工企业提交的履约保函，属于担保法规定的()担保。A.留置B.保证C.定金D.质押答案：B16、依据建设工程施工合同(示范文本)规定，因承包人的原因不能按期开工，()后推迟开工日期。A.需承包人书面通知工程师B.应经建设行政主管部门
27、批准C.应经工程师批准D.需承包人书面通知发包人答案：C17、按照建设工程设计合同示范文本规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在一年内项目未开始施工，则设计人()。A.不再负责处理有关设计问题B.仍应无偿负责处理有关设计问题C.仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费D.仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更答案：C18、某工程施工需要中断主要公路交通2天，发包人通知该项目监理机构到交通管理部门办理相关的批准手续。按照监理合同示范文本的规定，监理单位完成的此项工作属于()的范围。A.正常监理工作B.额外监理工作C.变更监理工作D.附加监理工作答案：D19、施工合
28、同履行中，发包人另行发包的设备安装工程开始施工，合同中没有规定二建承包人有配合安装的义务。工程师为避免施工的交叉干扰发出暂停部分土建施工指示，导致土建承包人的损失，由()。A.发包人承担，批准顺延工期B.发包人承担，不批准顺延工期C.承包人承担，可以顺延工期D.承包人承担，工期不可顺延答案：A20、委托监理合同中，由于委托人违约严重拖欠应付监理人的酬金，或由于非监理人责任而使监理暂停的期限超过半年以上，监理人可单方面提出()。A.终止合同B.暂停合同C.撤销合同D.变更合同答案：A2020年注册监理工程师合同管理考试试题及答案（附答案）1.施工承包单位按照监理工程师审查批准的配合比进行现场拌和
29、材料的加工。如果现场作业条件发生变化需要对配合比进行调整时，则应执行()程序。A、质量预控B、承包商自检C、质量检验D、技术复核答案：D2.招标代理机构评标委员会的专家人选，应是从事相关领域工作满( )年并具有高级职称或具有同等专业水平的技术、经济等方面人员。A.3B.5C.6D.8答案：D3.下列关于施工合同履行过程中竣工前的单机无负荷试车的说法中，不正确的是( )。A. 安装工程具备试车条件时，由承包人组织试车B. 承包人应在试车前 48 h 内向工程师发出要求试车的书面通知C. 试车记录由发包人准备D. 试车合格，工程师在试车记录上签字答案：C4.建设工程施工过程中，监理人员在进行质量检
30、验时将不合格的建设工程误认为是合格的，主要原因 是( )。A. 有大量的隐蔽工程B. 施工中未及时进行质量检查C. 工程质量的评价方法具有特殊性D. 工程质量具有较大的波动性答案：B5.建设工程施工过程中，监理人员在进行质量检验时将不合格的建设工程误认为是合格的，主要原因 是( )。A. 有大量的隐蔽工程B. 施工中未及时进行质量检查C. 工程质量的评价方法具有特殊性D. 工程质量具有较大的波动性答案：D6. 下列说法正确的是( )。A.公证的效力仅限于我国国内B.经过公证的合同，其法律效力高于经过鉴证的合同C.鉴证在我国域内和域外都有法律效力D.合同鉴证属于司法行政行为答案：B7. 建设工程
31、监理的基本程序宜按( )实施。A. 编制建设工程监理大纲、监理规划、监理细则，开展监理工作B. 编制监理规划，成立项目监理机构，编制监理细则，开展监理工作C. 监理规划，成立项目监理机构，开展监理工作，参加工程竣工验收D. 成立项目监理机构，编制监理规划，开展监理工作，向业主提交工程监理档案资料答案：D8.下列说法正确的是( )。A.公证的效力仅限于我国国内B.经过公证的合同，其法律效力高于经过鉴证的合同C.鉴证在我国域内和域外都有法律效力D.合同鉴证属于司法行政行为答案：B9. 如果对建设工程的功能和重量要求较高，就需要投入较多的资金和需要较长的建设时间，这说明建 设工程质量目标与投资和进度
32、目标存在( )关系。A. 对立B. 统一C. 既对立又统一D. 既不对立又不统一答案：C10.凡是( )的单位，均可称为监理单位。A. 经监理资质管理部门审查批准B. 取得监理资质证书，具有法人资格C. 从事工程建设监督管理活动D. 从事工程建设招标代理活动答案：B11、全部施工内容只发一个合同包招标，招标人仅与一个中标人签订合同，则在施工过程中( )。A. 管理工作比较简单，但有能力参与竞争的投标人较少B. 管理工作比较复杂，但有能力参与竞争的投标人较少C. 管理工作比较复杂，但有能力参与竞争的投标人较多D. 管理工作比较简单，但有能力参与竞争的投标人较多答案：A12、依据施工合同示范文本的
33、规定，下列关于承包商索赔的说法，错误的是( )。A.只能向有合同关系的对方提出索赔B.工程师可以对证据不充分的索赔报告不予理睬C.工程师的索赔处理决定不具有强制性的约束力D.索赔处理应尽可能协商达成一致答案：B13、关于提前或者部分履行合同的说法中，不正确的是( )。A. 提前或者部分履行合同会给债权人行使权利带来困难或者增加费用B. 提前履行是指债务人在合同规定的履行期限到来之前就开始履行自己的义务C. 部分履行是指债务人没有按照合同约定履行全部义务而只履行了自己的一部分义务D. 债权人可以拒绝债务人提前或部分履行债务，由此增加的费用由债权人承担答案：D14、工程师要求的暂停施工的赔偿与责任
34、的说法错误的是( )。A. 停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期B. 停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延C. 停工责任在承包人，因为工程师不及时作出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任D.停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期答案：D15、 下列关于“缔约过失责任”的说法中，正确的是( )。A. 当事人履行义务不符合合同约定，给对方当事人造成损失的，应承担赔偿责任B. 当事人按照合同约定履行义务时，给第三人造成损失的，应承担赔偿责任C. 订立合同时，一方当事人的不诚信行为给对方造成损失的，应承担
35、赔偿责任D. 订立合同时，当事人因判断失误对自身受到的损失应自负答案：C16、下列各项活动中，( )属于工程建设监理。A. 质量、工期、投资控制B. 质量、工期、施工成本控制C. 制定设计文件并对设计目标控制D. 确定工程项目总目标答案：D17、开标时判定为无效的投标文件，应当( )。A.不再进入评标B.在初评阶段淘汰C.在详评阶段淘汰D.在定标阶段淘汰答案：A18、对招标文件的响应存在的细微偏差的投标文件( )。A. 归入无效投标书B. 不再进入详评C. 仍属于有效投标书D. 予以淘汰答案：C19、工程师判定承包人索赔成立的条件不包括( )。A. 造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属
36、于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任B. 与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误C. 承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告D. 索赔意向通知必须在 28 d 内提交答案：D20、下面表述中错误的一项为( )。A. 监理单位编制监理大纲目的之一是承揽到监理工作B. 监理单位编制监理大纲目的之二是为今后开展监理工作制定基本的方案C. 监理实施细则的作用是指导本专业或本子项目具体监理业务的开展D. 监理大纲、监理规划、监理实施细则互相关联，必须齐全，缺一不可答案：D2020年注册监理工程师合同管理考试试题及答案（附答案）1、标的物需要运输的，出卖人应当
37、将标的物交付给( )以运交给买受人。A.承运人B.第一承运人C.委托人D.运输人【正确答案】B2、设计施工总承包合同的价格清单与施工招标由发包人依据设计图纸的概算量提出工程量清单，经( )填写单价后计算价格的方式不同。A.承包人B.分包人C.工程师D.监理人【正确答案】A3、( )是对核心条款的补充和细化。A.合同条款B.主要选项条款C.次要选项条款D.基础条款【正确答案】B4、法律事实是指能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，法律事实包括( )。A.社会事件与合法行为B.自然与非自然C.事件和行为D.主体与客体【正确答案】C5、授予代理权的形式( )。A.可以用书面形式，也可
38、以用口头形式B.可以用书面形式，不可以用口头形式C.不可以用书面形式，但可以用口头形式D.不可以用书面形式，也不可以用口头形式【正确答案】A6、保险决策主要表现在( )。A.是否投保和选择保险人B.是否投保和选择被保险人C.是否投保和选择受益人D.选择保险人和选择受益人【正确答案】A7、( )是一种约定的担保物权，以转移占有为特征。A.抵押B.抵押权C.质押D.质权【正确答案】D8、我国标准施工合同中规定质量保证金在缺陷责任期满后返还给承包人。FIDIC施工合同条件规定保留金在工程师颁发工程接收证书和颁发履约证书后分两次返还。颁发工程接收证书后，将保留金的( )返还承包商。A.100%B.50
39、%C.30%D.由工程师决定的【正确答案】B9、与雇主签订合同的CM承包商，属于( )。A.建筑师B.工程师C.专业咨询机构D.承担施工的承包商公司【正确答案】D10、不属于保险制度上的危险的具体表现的是( )。A.发生与否的不确定性B.发生时间的不确定性C.发生后果的不确定性D.发生金额的不确定性【正确答案】D11、下列关于设计施工总承包合同的说法正确的是( )。A.设计方案最优B.有利于发包人对承包人的监督和检查C.可以减少设计变更D.增加承包人的索赔【正确答案】C12、建设工程合同应当采用书面形式，是( )的体现。A.合同标的的特殊性B.合同履行期限的长期性C.计划和程序的严格性D.合同
40、形式的特殊要求【正确答案】D13、在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复情况时，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在( )支付或扣除。A.竣工结算B.下一次进度款中C.本次进度付款中D.以上都不正确【正确答案】C14、以下( )专项施工方案需要进行5人以上专项论证方案的安全性和可靠性。A.高大模板工程B.浅基坑工程C.大爆破工程D.脚手架工程【正确答案】A15、设计招标的特点是( )。A.让设计的技术和成果作为有价值的商品进入市场的竞争B.投标人将招标人对项目的设想变为可实施方案的竞争C.设计投标书的竞争D.设计费用的竞争【正确答案】B16、( )是对施工合同主要共性条款的规定。A.核心条款B.主要选项条款
