1、监理工程师之合同管理考试题库单选题(共80题)1、建设工程勘察中需要占用位于本工程区域内的临时用地,临时占地使用完毕后,()应当清理并恢复临时占地。A.发包人B.勘察人C.发包人或勘察人D.发包人和勘察人【答案】 B2、下列不属于申请人须知总则的是( )。A.纪律与监督B.项目概况C.资金来源D.招标范围【答案】 A3、根据FIDIC施工合同条件,关于解决合同争议程序的说法,证确的是()A.双方协商争端裁决委员会决定仲裁B.工程师确定双方协商争端裁决委员会决定C.工程师确定争端裁决委员会决定仲裁D.双方协商工程师确定争端裁决委员会决定【答案】 C4、在施工准备阶段,()属于监理人应当完成的工作
2、。A.提供施工场地范围内地下管线和地下设施的相关资料B.审查施工进度计划C.办理取得现场外的道路通行权D.约定开工时间【答案】 B5、甲向乙采购空调设备,双方因各种原因一直未签订书面合同,乙将空调设备安装调试后,甲、乙出现质量纠纷。在处理此纠纷时,合同的状态应当认定为()。A.已经成立B.完备形式后成立C.效力待定D.未成立【答案】 A6、在FIDIC的施工合同条件中,争端裁决委员会的成员在与本工程有关的其他工作中()A.不得担任业主咨询顾问,但提交仲裁时可担任仲裁员B.不得担任业主咨询顾问,提交仲裁时也不得担任仲裁员C.可以担任业主咨询顾问,但提交仲裁时不得担任仲裁员D.可以担任业主咨询顾问
3、,提交仲裁时也可担任仲裁员【答案】 B7、按照合同法的规定,()属于代理合同。A.某地铁公司与设计院订立的建设工程勘察合同B.某政府机关与建筑工程公司订立的建设工程施工合同C.某房地产开发公司与招标代理机构订立的合同D.某宾馆与电器公司订立的客房维修空调合同【答案】 C8、 设计施工总承包合同的(),指承包人按投标文件中规定的格式和要求填写,并标明价格的报价单。A.合同协议书B.专用条款C.价格清单D.通用合同条款【答案】 C9、下列关于工程实际竣工日期的确定,不正确的是( )。A.竣工验收合格,承包人提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期B.竣工验收基本合格但要求整修和完善的,实际竣工日期
4、为承包人整修和完善后送交竣工验收申请报告的日期C.竣工验收不合格,工程按发包人要求返工重作或补救后通过竣工验收的,实际竣工日期为承包人返工重作或补救后提交竣工验收申请报告的日期D.发包人延误竣工验收,承包人提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期【答案】 B10、(2016年真题)为了明确划分由于政策法规变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任,标准施工合同中的通用条款规定的基准日期是指( )。A.投标截止日前第14天B.投标截止日前第28天C.招标公告发布之日前14天D.招标公告发布之日前28天【答案】 B11、作为合同法律关系主体的自然人必须具备( )能力。A.完全民事行为B.限制民事行为C
5、.与合同履行相适应民事行为D.一般民事行为【答案】 C12、投保施工人员团体意外伤害险的说法,不正确的是()。A.投保人是施工企业或其他对被保险人具有保险利益的团体B.被保险人的年龄在1665周岁之间C.按被保险人人数投保时,其投保人数必须占约定承保团体人员的75%以上,且投保人数不低于5人D.被保险人自杀的保险人不承担保险责任【答案】 D13、根据FIDIC施工合同条件,业主与承包商划分合同风险的“基准日”为()。A.发布招标公告之日B.承包商提交投标文件之日C.投标截止日前第28天D.签订施工合同后第28天【答案】 C14、下列关于建设工程项目招标的说法正确的是()。A.招标人既可以自行招
6、标,也可以委托招标B.招标人有编制招标文件的能力时可以自行招标C.招标人如不具备自行组织招标的能力条件,应当委托招标D.招标代理机构应当有符合规定条件的专家库【答案】 C15、采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审时,属于施工组织设计评审内容的是()。(新教材删除该知识点,题目仅供参考)A.项目经理的任职资格B.主要技术负责人的施工管理业绩C.各专业人员数量的合理性D.资源配置计划的合理性【答案】 D16、 一般保证的保证人未约定保证期间的,保证期间为主债务履行期届满之日起()个月A.6B.8C.9D.12【答案】 A17、关于建设工程施工准备阶段的合同管理中,发包人、承包人、监理人各自
7、的义务和职责表述正确的是()。A.移交施工场地是发包人的义务,以不影响单位工程的施工为原则B.建立完善的质量检查制度是承包人的义务,应在施工场地设置专门的质量检查机构,配备兼职质量检查人员C.监理人未按时对承包人提出的施工进度计划作出批复或提出修改意见,则该进度计划视为未得到批准D.合同工期自开工通知中载明的开工日起计算【答案】 D18、根据标准设计招标文件中的通用合同条款,下列工程勘察合同组成文件中,优先解释顺序排在中标通知书之前的是( )。A.合同协议书B.专用合同条款C.勘察费用清单D.通用合同条款【答案】 A19、下列关于施工进度计划的说法中,错误的是()。A.承包人应当依据施工组织设
8、计编制施工进度计划B.工程师无权对承包人提交的施工进度计划提出不同意见C.工程师对施工进度计划的认可,不能免除承包人对施工组织设计缺陷应承担的责任D.经工程师认可的施工进度计划,将作为工程师施工进度控制的依据【答案】 B20、建设工程材料设备采购合同,是出卖人转移建设工程材料设备的()于买受人,买受人支付价款的合同。A.使用权B.销售权C.购买权D.所有权【答案】 D21、根据建设工程施工合同(示范文本),发包人采购的建筑材料,在使用前需要进行试验时,责任划分应为()。A.发包人负责试验,费用由发包人承担B.发包人负责试验,费用由承包人承担C.承包人负责试验,费用由发包人承担D.承包人负责试验
9、,费用由承包人承担【答案】 C22、某工程招标中,投标文件的内容未完全响应招标文件,但仍属于有效投标文件的情况是()。A.联合体投标没有提交联合体协议书B.投标工期长于招标文件中要求的工期C.投标保函金额少于招标文件的要求D.未详细说明使用专利施工的技术细节【答案】 D23、根据NEC工程施工合同,对于签订合同时价格已经确定的合同属于()。A.目标合同B.标价合同C.管理合同D.成本补偿合同【答案】 B24、建设工程设计合同(示范文本)规定,设计单位在施工期间派驻现场设计代表的办公用房,应由()提供。A.发包人B.施工承包人C.监理人D.设计单位【答案】 A25、建设项目总承包的优点不包括()
10、。A.单一的合同责任B.减少设计变更C.设计是最优方案D.缩短建设周期【答案】 C26、监理人要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的是( )。A.停工责任在发包人,由发包人承担所发生的追加合同价款,赔偿承包商由此造成的损失,相应顺延工期B.停工责任在承包人,由承包人承担发生的费用,工期不予顺延C.暂停施工期间,承包人负责妥善保护工程并提供安全保障D.停工责任在承包人,由承包人承担发生的费用,相应顺延工期【答案】 D27、关于法律事实的说法,正确的是()。A.法律事实不包括事件B.罢工属于法律事实中的行为C.法院判决不属于法律事实中的行为D.合同当事人违约属于法律事实中的行为【答案】 D28、根
11、据标准设计施工总承包合同,设计施工总承包合同承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物,如无特别约定,则除()以外的著作权归发包人。A.收益权B.发布权C.署名权D.保护作品完整权【答案】 C29、从开工直到颁发工程接收证书之日止的时段,工程照管的责任应由()承担。A.发包人B.承包人C.工程师D.争端避免裁决委员会【答案】 B30、根据标准施工招标资格预审文件,应在资格预审初步审查阶段对投标申请人审查的内容是()。A.提供资料的有效性和完整性B.企业资质条件C.拟派项目经理资格D.企业类似工程业绩【答案】 A31、在有限数量制的资格审查中,如通过详细审查的申请人为8个,而资格审查文件规定的数
12、量为7个,则()。A.不需要进行评分,随机选取7个通过资格审查B.需要进行评分,8家均通过资格审查C.需要进行评分,前7家通过资格审查D.不需要进行评分,提交资格申请文件时间排在前7位的通过资格审查【答案】 C32、在合同履行过程中,承包人违反合同规定,监理人发出整改通知()天后,承包人仍不纠正违约行为,发包人可以向承包人发出解除合同通知。A.1B.14C.28D.56【答案】 C33、招标采购通用型设备时,采用综合评标价法评标,以报价为基础,按预定方法部分要素换算成定价格的因素中,不应包括( )。A.运输费B.保险费C.2年内易损件费D.售后服务费【答案】 B34、在设计施工总承包合同模式下
13、,承包人设计文件提交监理人后,由()组织设计审查,自监理人收到设计文件起的审查期限为()。A.监理人,14天B.监理人,21天C.发包人,14天D.发包人,21天【答案】 D35、某工程施工项目招标,采用经评审的最低投标价法评标,工期10个月以内每提前1个月可给建设单位带来收益30万元。某投标人报价1800万元,工期9个月,仅考虑工期因素,该投标人的合同价格和评标价格分别是()。A.1800万元,1800万元B.1800万元,1770万元C.1830万元,1800万元D.1830万元,1770万元【答案】 B36、施工企业法定代表人授权项目经理进行工程项目投标,中标后形成的合同义务应由()承担
14、。A.施工企业法定代表人B.拟派项目经理C.施工项目部D.施工企业【答案】 D37、建设工程勘察中需要占用位于本工程区域内的临时用地,临时占地使用完毕后,()应当清理并恢复临时占地。A.发包人B.勘察人C.发包人或勘察人D.发包人和勘察人【答案】 B38、根据标准施工合同,工程预付款担保采用的形式是()。A.第三方保证B.动产质押C.既有建筑物抵押D.银行保函【答案】 D39、(2015年真题)施工合同履行期间市场价格浮动对施工成本造成影响时,是否允许调整合同价格要视()来决定。A.合同工期长短B.材料价格浮动幅度C.合同计价方式D.劳动力价格浮动幅度【答案】 A40、关于建设工程勘察任务发承
15、包的说法,正确的是()。A.发包人可以发包给自然人B.超越承包人经营范围订立的勘察合同一律无效C.承包人超越资质等级承揽勘察业务的,吊销营业执照D.发包人发包给不具有相应资质等级的勘察单位的,处100万元以上200万元以下的罚款【答案】 B41、根据FIDIC施工合同条件,可以调整合同约定单价的条件之一是:工程量的变动直接导致该项工作每单位成本的变动超过()。A.0.01%B.1%C.5%D.10%【答案】 B42、以提供能量为主的食物为纯能量食物,包括()。A.动植物油B.淀粉C.食用糖D.牛奶E.高度酒【答案】 A43、分包工程施工过程中,分包商因执行了监理人的错误指令而返工并造成损失。对
16、此损失()。A.分包商可直接向监理人递交索赔报告B.分包商可直接向业主递交索赔报告C.在承包商接到分包商的索赔报告后,向监理人转交分包商的索赔报告D.在承包商接到分包商的索赔报告后,以自己的名义向监理人递交索赔报告【答案】 D44、14.下列符合合同变更条件的是()。A.变更超过原设计标准,应由当事方按照规定程序办理变更审批手续B.变更应经授权人签字且盖章后实施C.变更对合同价格和工期有影响时,应调整合同价格和工期D.变更或变更异议的提出,应符合合同约定且符合法律法规规定的程序和期限【答案】 A45、 根据施工合同标准文本的规定,因承包人违约而解除合同,发包人的行为错误的是()。A.发包人可派
17、人员进驻施工场地,另行组织人员或委托其他承包人施工B.发包人有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施C.发包人扣留使用承包人在现场的材料设备,则发包人不能再享有索赔的权利D.发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货合同或任何服务协议转让给发包人【答案】 C46、某施工合同履行过程中,承包人提出使用专利技术,工程师同意。则下列关于申报手续和费用承担的表述中,正确的是()A.发包人办理申报手续并承担费用B.发包人办理申报手续,承包人承担费用C.承包人办理申报手续,发包人承担费用D.承包人办理申报手续并承担费用【答案】 D47、材料采购合同履行管理中,除专用合同条款另有约定外
18、,买方如果发现技术资料存在短缺和(或)损坏,卖方应在收到买方的通知后()日内免费补齐短缺和(或)损坏的部分。A.7B.14C.24D.28【答案】 A48、在施工招标程序中,发售招标文件后的下一个工作阶段是()。A.踏勘现场B.召开投标预备会C.组建评标委员会D.递交投标文件【答案】 A49、根据建设工程委托监理合同示范文本的规定,监理合同的有效期指的是()。A.合同约定的开始日至完成日B.合同签订日至监理人收到监理报酬尾款日C.合同签订日至合同约定的完成日D.合同约定的开始日至工程验收合格日【答案】 B50、美国建筑师学会(AIA)合同文本中,关于风险型管理承包合同(CM)计价方式的说法正确
19、的是()A.采用成本加酬金的计价方式B.成本部分由承包商承担C.GMP一经设定,在实施过程中不得调整D.工程实际总费用超过GMP的部分由业主承担【答案】 A51、FIDIC 系列合同条件中最具代表性的文本是指()A.施工合同条件B.简明合同格式C.土木工程施工合同条件D.设计施工和运营合同条件【答案】 A52、(2019年真题)关于建设工程勘察合同的说法,正确的是()。A.建设工程勘察合同示范文本应当强制使用B.承包人必须具备法人资格C.勘察工作范围由法规确定D.当事人不能约定合同争议的最终解决方式【答案】 B53、根据标准施工合同,关于暂估价的说法,错误的是()。A.暂估价是签约合同价的组成
20、部分B.暂估价内的专业工程不一定实施C.暂估价的内容在投标时难以确定准确价格D.暂估价的内容不包括计日工【答案】 B54、根据施工合同示范文本,建筑工程项目一般应由()投保建筑工程一切险。A.发包人B.承包人C.监理人D.分包人【答案】 A55、担保方式中的保证,在实际运用过程中应理解为( )。A.保证人和债务人约定,当债务人不履行债务时,保证人按约定给予赔偿B.保证人和债权人约定,当债务人不履行债务时,保证人按约定履行债务C.债务人和债权人约定,当债务人不履行债务时,由保证人代为履行债务D.债务人和债权人约定,债务人向债权人保证履行合同义务【答案】 B56、建设工程勘察、设计的招标人根据评标
21、委员会的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人,评标委员会推荐的中标候选人应当限定在()人,并表明排列顺序。A.1-2B.1-3C.2-4D.2-5【答案】 B57、FIDIC施工合同条件对某项工作规定的费率或价格可以加以调整的条件包括()。A.合同中规定此项工作为固定费率B.该项工作测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量变动超过1%C.工程量的变动与费率的乘积超过中标合同额的0.1%D.工程量的变动直接导致该项工作每单位成本的变动超过1%【答案】 D58、根据 FIDIC施工合同条件,关于工程师地位的说法,正确的是()。A.不属于业主方人员B.可以行使合同中明确规定的权力C.不得行
22、使合同中必然隐含的权力D.保持公正(Impartially)的态度处理问题【答案】 B59、建设工程设计合同(示范文本)规定,设计合同的设计期限为()A.从订立合同之日起,至交付全部设计文件之日止B.从订立合同之日起,至完成工程验收之日止C.从设计人收到定金之日起,至交付全部设计文件之日止D.从设计人收到定金之日起,至完成工程验收之日止【答案】 D60、在保证合同中,当事人双方未约定保证方式的()。A.保证合同无效B.视为连带保证C.视为一般保证D.当事人可以自由选择采用一般保证或连带保证【答案】 C61、技术复杂的项目可分两阶段招标,关于两阶段招标的说法,错误的是()。A.两阶段招标可采用公
23、开招标,也可采用邀请招标B.第一阶段招标属于工程项目实施方案选择阶段C.第一阶段投标的实施方案允许附带报价D.第一阶段招标开标时,可以请投标人各自讲解递交的投标方案【答案】 C62、依据标准施工合同通用条款的规定,当施工过程中发生不可抗力,致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失,该损失应由( )承担。A.发包人B.承包人C.设备供应人D.发包人和承包人按比例【答案】 A63、简明标准施工招标文件中,依法必须进行招标的工程建设项目,工期不超过()个月。A.3B.6C.9D.12【答案】 D64、儿童维生素C缺乏时的临床表现不包括()。A.腹泻B.易激惹C.呕吐D.体重增加【答案】 D
24、65、监理人审查承包人的施工组织设计和进度计划时,未能指出某单项工程的施工方案中存在的缺陷,承包人按计划进行该部分工程的施工,监理工程师因施工方案中存在重大安全隐患,发出暂停施工的指示,承包人因暂停施工产生损失提出索赔,认为工程师应承担连带责任,该事件索赔的处理方式应为()。A.承包人承担工期和费用的损失B.延长合同工期,费用不予补偿C.工期不予顺延,给予相应的费用补偿D.延长合同工期并给予相应的费用补偿【答案】 A66、标准资格预审文件组成文件中,适用于公开招标,具有代替招标公告功能的文件是()。A.资格预审公告B.申请人须知C.资格审查方法和办法D.资格预审申请文件【答案】 A67、承包商
25、按投标书中承诺的数量和型号的施工机械投放到施工中,工程师发现承包商使用的某些机械影响了工程质量,要求承包商更换。根据FIDIC施工合同条件,承包商对此指示()A.可以拒绝执行B.应当执行,但可获得费用补偿C.应当执行,仍可获得费用和利润的补偿D.应当执行,不能获得补偿【答案】 D68、施工合同履行中,关于承包人提出索赔的期限,说法不正确的是()。A.承包人接受了竣工付款证书后,不得再对施工阶段.竣工阶段的事项提出索赔要求B.承包人接受了最终结清证书后,不得再对施工合同履行阶段的事项提出索赔要求C.承包人提交的最终结清申请单中,可以对缺陷责任期的事项提出索赔要求D.承包人提交的最终结清申请单中,
26、只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔【答案】 C69、下列关于履约保证说法不正确的是( )。A.履约保证的形式有履约担保金(又叫履约保证金)、履约银行保函和履约担保书三种B.履约担保金可用保兑支票、银行汇票或现金支票,一般情况下额度为合同价格的10%C.履约银行保函额度是合同价格的10%D.履约担保书担保额度是合同价格的10%【答案】 D70、下列施工招标中投标人资格预审的内容,属于初步审查内容的是()。A.申请函的签字盖章B.资质条件C.财务状况D.项目经理资格【答案】 A71、根据九部委材料采购合同的规定,买方在全部合同材料交付后()内未安排检验和验收的,卖方可签署进度款支付函并提交买方
27、,买方在收到后()内未提出书面异议的,则进度款支付函生效。A.7日,3日B.28日,3日C.3个月,7日D.6个月,7日【答案】 C72、设计施工总承包合同模式下,履约保函担保承包商按合同约定履行义务的期限为()。A.从签订合同日起,至缺陷通知期结束B.从签订合同日起,至完成施工义务C.从工程开工日起,至完成保修义务D.从工程开工日起,至颁发工程接收证书日止【答案】 D73、(2018年真题)标准施工合同中“暂估价”的含义是()。A.暂估价是指用于支付必然发生但暂时不能确定价格的计日工费用B.暂估价是指可能发生的劳务分包费用C.暂估价是指用于支付可能发生工程变更需增加的费用D.暂估价属于签约合
28、同价的组成部分【答案】 D74、按照施工合同示范文本规定,“发包人供应材料设备一览表”应当列在()中。A.协议书B.通用条款C.专用条款D.技术文件【答案】 C75、(2015年真题)根据标准施工合同,采用公式法调价方式考虑市场价格浮动对合同价的影响,仅适用于工程量清单中的()部分。A.单价支付B.工程材料费用C.总价支付D.人工费用【答案】 A76、某种液态食品,其能量值需满足(),才可声称是低能量食品。A.40 kJ(9.6 kcal)/100 mLB.60 kJ(14.4 kcal)/100 mLC.80 kJ(19.1 kcal)/100 mLD.l00kJ(23.9 kcal)/10
29、0 mL【答案】 C77、根据标准材料采购合同的规定,买方在全部合同材料交付后()内未安排检验和验收的,卖方可签署进度款支付函并提交买方,买方在收到后()内未提出书面异议的,则进度款支付函生效。A.7日,3日B.28日,3日C.3个月,7日D.6个月,7日【答案】 C78、承包人可就执行工程师加快施工速度以缩短工期的指令引起的施工成本增加提出索赔。该索赔的类型属于()。A.工程延误索赔B.工程变更索赔C.工程加速索赔D.合同工期索赔【答案】 C79、关于合同法律关系的说法,正确的是( )。A.合同法律关系可以没有内容B.技术秘密不能作为合同法律关系的客体C.只有法律事实能够弓|起合同法律关系的
30、消灭D.只有行为能够弓|起合同法律关系的消灭【答案】 C80、工程设计招标采用的开标形式是()。A.由招标单位直接宣读各投标人报价B.由招标单位宣布按报价高低排定的次序C.由投标单位说明投标方案的基本构想并提出报价D.由投标单位报价后,招标人按报价高低排出次序【答案】 C多选题(共30题)1、下列选项中,关于代理的说法,正确的有()。A.项目经理是施工企业的代理人B.应当在授权范围或者职权范围内行使代理权,超出授权范围或者职权范围的行为则应当由行为人自己承担C.项目总监理工程师是建设单位的代理人D.如果授权范围不明确,应由代理人向第三人承担民事责任E.如果授权范围不明确,应由被代理人与代理人承
31、担连带责任,但是代理人的连带责任是在被代理人无法承担责任的基础上承担的【答案】 AB2、根据标准施工合同的通用条款规定,下列关于合同进度计划的管理,说法正确的是()。A.如果工程实际进度滞后于计划进度,应修订合同进度计划B.如果工程实际进度超前于计划进度,不用修订合同进度计划C.承包人可以主动修订合同进度计划,报监理人审批D.监理人也可以修订合同进度计划,指示承包人遵照执行E.监理人应在约定期限内对修订合同进度计划的申请报告予以批复【答案】 AC3、设计施工总承包合同文件是由()组成。A.前附表B.协议书C.正文D.通用条款E.专用条款【答案】 BD4、根据九部委设计合同的规定,合同文件格式包
32、括()。A.投标人须知B.合同协议书C.履约保证金格式D.预付款保证金格式E.投标保证金格式【答案】 BC5、根据FIDIC施工合同条件的规定,工程师可以根据施工进展的实际情况,在认为必要时,就()发布变更指令。A.缩短合同约定的工期B.改变合同中任何工作的数量C.删减任何合同约定的工作内容D.改变原定的施工顺序E.变更任何工作的质量要求【答案】 BCD6、ECC 合同的内容组成中,下列属于核心条款内容的有()。A.补偿事件B.所有权C.风险和保险D.法律的变化E.争端和合同终止【答案】 ABC7、下列有关隐蔽工程与重新检验的说法,正确的有( )。A.承包人自检合格后书面通知监理人验收B.监理
33、人接到承包人的通知后,应在约定的时间与承包人共同检验C.若监理人未能按时提出延期检验要求,又未能按时参加验收,承包人可自行检验D.若监理人已经在验收合格记录上签字,只有当有确切证据证明工程有问题的情况下才能要求承包人对已隐蔽的工程进行重新检验E.重新检验如果不合格,应由承包人承担全部费用,工期不予顺延【答案】 ABC8、非法人组织也可以成为合同法律关系的主体,主要包括()。A.社会团体B.社团法人C.合伙企业D.个人独资企业E.事业单位【答案】 CD9、根据建设工程施工合同示范文本的规定,导致现场发生暂停施工的下列情形中,承包商在执行工程师暂停施工的指示后,可以要求发包人追加合同价款并顺延工期
34、的包括()。A.施工作业方法可能危及邻近建筑物的安全B.施工中遇到了与地质报告不一致的软弱层C.发包人订购的设备不能按时到货D.施工机械设备进行维修E.发包人未能按时移交后续施工的现场【答案】 BC10、根据标准施工招标文件合同附件格式有( )。A.通用合同条款格式B.专用合同条款格式C.合同协议书格式D.履约担保格式E.预付款担保格式【答案】 CD11、施工过程中如果发包人要求提前竣工,应与承包商协商并签订提前竣工协议。根据建设工程施工合同(示范文本),提前竣工协议书中应包括的内容有()。A.承包人修订进度计划B.发包人应提供的条件C.承包人采取的赶工措施D.提前竣工需追加的合同价款E.承包
35、人未能提前竣工的延误赔偿计算方法【答案】 ABCD12、当事人以()进行抵押的,抵押权自抵押合同生效时设立。A.推土机B.商务写字楼C.大学教学楼D.原材料E.正在建造的幼儿园【答案】 AD13、在材料采购合同的交货检验中,属于物理试验方法的有()A.手触B.拉伸试验C.查点法D.压缩试验E.金相试验【答案】 BD14、材料采购合同履行中,双方发现对部分货物的交货地点约定不明确,则可()确定交货地点。A.由双方协商B.由采购方自行C.按交易习惯D.由供货方自行E.按供货方所在地【答案】 AC15、下列关于勘察人勘察义务的说法正确的是()。A.应按照最新的规范和标准完成勘察工作B.规范和标准发生
36、重大变化时,应向发包人提出遵守新规定的建议C.发包人应在收到建议后 7 天内发出是否遵守新规定的指示D.如果发包人要求中的标准高于现行规范规定,应以合同约定为准E.只需要遵守发包人的要求,保证勘察质量【答案】 BCD16、根据标准施工合同,以下()属于投标函附录的内容。A.施工工程标段B.缺陷责任期C.分包工程部位D.签约合同价E.项目经理人选【答案】 BC17、根据标准材料采购招标文件,评标时进行初步评审的内容包括()。A.形式评审B.资格评审C.评标办法评审D.响应性评审E.投标价格评审【答案】 ABD18、根据FIDIC施工合同条件的规定,工程师审核承包商提交的月支付报表后,可以不签发证
37、书或扣减承包商报表中部分金额的情况包括()。A.承包商的实际施工进度滞后于进度计划B.本月应签证的金额小于合同约定的签证最小金额C.承包商本月施工的工程不符合合同要求部分的工程款D.承包商无正当理由未支付给指定分包商上月应得工程款E.承包商代表不能胜任工作【答案】 BCD19、根据标准设计施工总承包招标文件,关于联合体的说法,正确的有( )。A.总承包合同的承包人应当是联合体B.联合体协议经联合体成员协商一致可以修改C.联合体协议为总承包合同的附件D.监理人在合同履行中仅与联合体牵头人或授权代表联系协调工作E.联合体成员的内容分工不是总承包合同内容【答案】 CD20、下列关于工程设备试运行组织
38、责任的说法中,正确是( )。A.由承包人负责组织B.由发包人负责组织C.由监理人负责组织D.发包人采购的设备试运行费用由发包人承担E.承包人担全部试运行费用【答案】 A21、下列FIDIC标准合同条件,采用总价合同的有()。A.施工合同条件B.生产设备和设计施工合同条件C.土木工程施工合同条件D.设计-建造与交钥匙工程合同条件E.设计采购施工(EPC)/交钥匙工程合同条件【答案】 BD22、下列有关隐蔽工程与重新检验的说法,正确的有( )。A.承包人自检合格后书面通知监理人验收B.监理人接到承包人的通知后,应在约定的时间与承包人共同检验C.若监理人未能按时提出延期检验要求,又未能按时参加验收,
39、承包人可自行检验D.若监理人已经在验收合格记录上签字,只有当有确切证据证明工程有问题的情况下才能要求承包人对已隐蔽的工程进行重新检验E.重新检验如果不合格,应由承包人承担全部费用,工期不予顺延【答案】 ABC23、以下()属于招标公告的内容。A.项目概况B.投标人资格要求C.评标办法D.通用条款E.招标文件的获取方式【答案】 AB24、担保法规定的担保方式为()。A.保证B.公证C.抵押D.质押E.定金【答案】 ACD25、根据标准设备采购合同的规定,如专用条款无特别约定,则以下有关设备监造的说法,正确的是()。A.设备生产应当由买方进行监造B.买方监造人员的交通、食宿费用由买方承担C.买方监
40、造人员在监造中如发现合同设备及其关键部件不符合合同约定的标准,买方可以解除合同D.如买方人员对设备生产进行了监造,则不必再对设备进行发货前检验E.交货前检验的有关费用由卖方承担【答案】 B26、下列关于工程竣工结算价款的支付,说法正确的是()。A.监理人应在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14 天内完成核查B.发包人在收到监理人提出的核查结果后28 天内未完成审核,视为同意C.经发包人审核同意后,由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书D.承包人对发包人签认的竣工付款证书不得有异议E.发包人应在监理人收到竣工付款申请单后56 天内将应支付款支付给承包人【答案】 AC27、下列关于参与保
41、险合同法律关系主体的说法正确的是( )。A.投保人可以是被保险人B.投保人可以是受益人C.被保险人可以是受益人D.投保人不能是受益人E.被保险人不能是受益人【答案】 ABC28、工程移交发包人运行后,缺陷责任期内出现的工程质量缺陷可能是承包人的施工质量原因,也可能属于非承包人应负责的原因导致。应由( )共同查明原因,分清责任。A.设计人B.监理人C.发包人D.勘察人E.承包人【答案】 BC29、下列评标专家应当回避评标的是()。A.与投标人之一有亲属关系B.行政监督部门的人员C.曾在其他评标中受过行政处罚的D.曾在其他招标中受过刑事处罚的E.与投标人之一有朋友关系但不影响客观公正评标的【答案】 ABCD30、承包人应根据价格清单的()等因素,对拟支付的款项进行分解并编制支付分解表。A.价格构成B.费用性质C.计划发生时间D.相应工作量E.勘察设计【答案】 ABCD