1、2019年监理员专业基础知识试题及答案（卷八）单选题1.坡屋面坡度一般( b )。A.大于50 B.大于100C.大于150 D. 大于2002.单扇门的宽度一般在( c )mm之内。A.1200 B.1100C.1000 D.9003.保温屋面隔汽层的作用是( c )。A.提高屋面的防水等级B.防止雨水侵入室内C.防止室内及改善室内光环境D. 装饰室内4.配置混凝土时，最好选用( b )石子A.单粒级 B. 连续级配C. 间断级配 D.多粒级配5.我国规定每段楼梯的踏步数量应在( d )步范围之内。A.13 B.39C.315 D.3186.我国规定，楼梯段之间的净高不应小于( c )米。A
2、.1.8 B.2.1C.2.2 D.2.47.在每一个施工层中，应该先浇注的构件是( d )。A.柱 B.梁 C.墙 D. 柱和墙8.钢管扣件式脚手架杆件中承受并传递荷载给立杆的是( c )。A.剪刀撑 B.水平斜拉杆C.纵向斜拉杆 D.横向水平扫地杆9.一般室内楼梯扶手高度不应小于( c )米。A.0.8 B.0.8C.0.9 D.1.010.自动扶梯应优先选用的角度为(b )。A.27.30 B.300C.350 D.37011.砌筑用砂浆中的砂应采用( c)。A.粗砂 B.细砂C.中砂 D.特细砂12.与平屋顶相比，坡屋顶屋面防水材料的密闭性能可以( c )。A.好一些 B.相同C.差一
3、些 D.无所谓13.沉降缝的宽度一般不小于( d )mm。A.10 B.15 C.20 D.3014.石灰的“陈伏”期应在( a )天以上。A.15 B.14C.7 D.315.硅酸盐水泥的初凝时间不得( b )。A.早于30分钟 B.早于45分钟C.迟于30分钟 D.迟于45分钟16.建筑工程中，应用最广泛的是( b )号钢。A.Q215 B.Q235C.Q255 D.Q27517.在砌块墙中设置构造柱的主要目的是( d )。A.节省砌墙材料B.用于承担楼面荷载C.与梁结合形成成承重骨架D.提高建筑的抗震能力18.( a )材料干燥收缩大，除粉刷以外，不宜单独使用。A. 石灰 B.水玻璃C.
4、建筑石膏 D. 水泥19.碳素钢中，含碳量增加时，( b)性能降低。A.硬度 B.塑性C.强度 D.脆性20.硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥，浇水养护的时间不得少于(c )。A.3天 B.5天C.7天 D.14天21.“一步架高度”是指每次搭设脚手架的高度为(c )左右。A.0.8 B.1.0C.1.2 D. 1.522.当最高气温高于300C时，搅拌好的水泥砂浆应在( c )内用完。A.半小时 B.1小时C.2小时 D.3小时23.现场搅拌混凝土时，允许骨料的投料误差不超过( d )。A.2% B.3%C.正负2% D.正负3%24.预应力钢筋混凝土，混凝土强度达到设计值的( d )以上时，才能
5、放松或截断预应力钢筋。A.50% B.65%C.70% D.75%25.下列有关虚工作的说法，错误的是(d )。A.虚工作无工作名称B.虚工作的持续时间是零C.虚工作不消耗资源D.虚工作也可用实箭线表示26.防水混凝土的养护时间不得少于( b )天。A.15天 B.14天C.7天 D.3天27.关于花岗岩表述不正确的是( d )。A.耐火性较差 B.可能有放射性C.致密坚硬 D常用于碱性环境中28.下列间歇时间中，属于组织间歇时间的是( d )。A.混凝土浇筑后的养护时间B.抹灰后的干燥时间C.油漆后的干燥时间D.施工过程的检查验收29.防止混凝土中钢筋锈蚀，最经济、最有效可行的措施是( c
6、)。A 钢筋表面刷油漆 B 钢筋表面用碱处理C 提高混凝土的密实度 D 加入引气剂30.钢筋混凝土基础与主体钢筋混凝土一般作( b )连接。A.砂浆 B.整体浇捣C.电焊 D.浇贴二、多项选择题：在每小题的五个备选答案中选出二至五个正确答案，并将其代码填写于后面的括号内，多选、少选或错选者，该题无分。1、剖面图与截面图的共同之处是(AC)。A、与剖切面接触部位轮廓的投影应当用粗实线表示B、应当把没有与剖切面接触，但可以观察到的物体轮廓用细实线表示C、均应当进行编号D、表示剖切位置的符号相同E、必要时可以把剖面图或截面图绘在平面图形之内2、下列图纸中，哪些属于电气专业施工图(CDE)。A、空调系
7、统图B、消防给水系统图C、消防控制系统图D、有线电视系统图E、防雷接地系统图3、下列楼梯中，哪几种是按照楼梯的平面形式分类的(AC)。A、双跑楼梯B、消防楼梯C、螺旋楼梯D、钢筋混凝土楼梯E、型钢-木楼梯4、平屋顶采用卷材防水的主要优点是(BC)。A、建筑造型美观B、屋顶自重较轻C、耐候性好D、构造简单E、使用寿命长5、平屋顶采用刚性防水的主要优点是(BC)。A、建筑造型美观B、构造简单C、使用寿命长D、耐候性好E、适用于在寒冷地区使用6、排架结构单层工业厂房吊车梁的主要作用是(BDE)。A、承担上部墙体荷载B、传递厂房的纵向荷载C、承担屋面荷载D、承担吊车荷载E、保证厂房纵向刚度7、下列水泥
8、中不宜用于大体积混凝土工程、化学侵蚀及海水侵蚀工程的有(AB)。A、硅酸盐水泥B、普通硅酸盐水泥C、矿渣水泥D、火山灰质硅酸盐水泥E、粉煤灰水泥8、属于气硬性的胶凝材料的是(BCE)。A、硅酸盐水泥B、普通硅酸盐水泥C、建筑石膏D、水玻璃E、生石灰9、减水剂的优点有(ABCD)。A减少用水量B、显著提高抗冻性C、改善耐久性D、提高强度E、节约水泥10、混凝土用水泥试验项目包括(ABCD)。A、安定性能B、凝结时间C、强度D、细度E、保水率11、混凝土拌合物的取样应具有代表性，一般在同一盘混凝土或同一车混凝土中(ABD)处之间分别取样。A、约1/4处 B、约1/2处C、约1/3处 D、约3/4处
9、12、出厂质量证明文件和检验报告留存单位有(ADC)。A、建设单位 B、监理单位C、施工单位 D、城建档案馆13、影响基坑边坡大小的因素有(ABCDE)。A、开挖深度 B、土质条件C、地下水位 D、施工方法E、坡顶荷载14、土方工程施工的特点有(BCE)。A、工期短 B、土方量大C、工期长 D、施工速度快E、施工条件复杂15、桩基础按施工方法分为()BD。A、摩擦桩 B、预制桩C、端承桩 D、灌注桩E、空心桩16、砖墙砌筑的工序包括(ABCDE)。A、抄平 B、放线C、立皮数杆 D、挂准线E、砌砖17、砌筑工程施工中常用的垂直运输工具有BCDE()。A、汽车吊 B、塔吊C、井架 D、龙门架E、
10、施工升降机18、关于混凝土浇筑的说法正确的是(ABC)。A、倾倒自由下落高度不应超过2mB、先验模后浇筑C、竖向构件开浇应使用减半石混凝土D、竖向构件浇筑可以不分层E、先验筋后浇筑19、外墙面采用天然石材作为饰面时，一般采用的施工方式有(AB)。A、湿贴法 B、干挂法C、喷涂法 D、裱糊法E、滚涂法20、标准砖的规格：长、宽、高依次为(ACE)。A、240 mm B、120 mmC、115 mm D、57 mmE、53 mm单选题1、下列不属于保证法律关系参加方的是( )。A.保证人 B.质权人C.债务人 D.债权人2、代位权的行使范围以债权人的债权为限，其发生的费用由( )承担。A.债务人
11、B.债权人C.第三人 D.人民法院3、关于建设工程招标管理中邀请招标的叙述，有误的是( )。35A.邀请对象的数目以 57 家为宜B.邀请对象的数目不应少于 5 家C.邀请招标的优点是节约招标费用和节省时间D.邀请招标的投标竞争的激烈程度相对较差4、公用事业建设项目勘察、设计、监理等服务的采购，当单项合同估算价最低达到( )万元人民币以上时，根据相关规定，该项目就必须招标。A. 50B. 100C. 200D. 3005、某项目的监理酬金总额为 78万元，监理单位已缴纳的税金为 5 万元，在项目实施过程中，因监理单位原因给业主造成经济损失 100万元，则监理单位应承担的赔偿金额为( )万元。A
12、. 100B. 95C. 78D. 736、增加监理工作时间的补偿酬金的计算式为( )。A.报酬=工程费节省额报酬比率B.报酬=附加工作天数(工程费节省额/实际监理服务天数)C.报酬=附加工作天数(合同约定的报酬/实际监理服务天数)D.报酬=附加工作天数(合同约定的报酬/合同中约定的监理服务天数)7、在建设工程设计合同正常履行的情况下，应在( )合同终止。A.委托专业建设工程设计完成施工安装验收后B.设计方收到全部设计款项后C.设计方提交图纸完毕后D.设计项目通过保修期检验后8、下列关于建设工程设计履行合同中定金支付的表述，不正确的是( )。A.设计合同由于采用定金担保，因此合同内有预付款B.
13、在合同履行过程中的中期支付中，定金不参与结算C.发包人应在合同签订后 3 天内，支付设计费总额的 20%作为定金D.双方的合同义务全部完成进行合同结算时，定金可以抵作设计费或收回9、发包人在施工合同履行过程中，如果发包人不按约定预付工程款，承包人在约定预付时间 7天后向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不能按要求预付，承包人可以( )。A.在发出通知 7天后停止施工B.在发出通知之日起停止施工C.立即发出解除合同的通知D.立即停工并发出通知要求支付预付款10、根据 FIDIC施工合同条件的规定，承包商接受工程师的指示完成( )项内支付的工作时，应按工程师的要求提供有关凭证，包括报价单
14、、发票、收据等结算支付的证明材料。A.预付款B.暂列金额C.暂估价D.保留金11、材料采购合同中约定，违约金为 3万元，在合同履行过程中，因供应商的违约行为给采购方带来经济损失 3.5万元，则采购方应要求供应商赔偿( )万元。A. 0.5B. 3C. 3.5D. 6.512、根据 FIDIC施工合同条件规定，为了约束分包商忠实履行合同义务，承包商可以要求分包商提供相应的履约保函。在工程师颁发( )后的 28 天内，将保函退还分包商。36A.结清单B.缺陷责任证书C.工程移交证书D.最终支付证书13、某供货合同总贷款额为 30万元，双方约定的违约金为贷款总值的 10%，同时支付定金 8000元,
15、后因一方违约造成损失 3 万元，则违约方应支付( )万元。A. 6B. 3.8C. 3D. 0.814、动产( )是指债务人或者第三人将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。A.抵押 B.提存C.留置 D.质押15、债权人转让权利的，未通知债务人，则该转让( )。A.对债务人发生效力B.从权利随之转让C.对债务人不发生效力D.抗辩可以针对受让人16、人民法院应当在受理撤销裁决申请之日起( )内作出撤销裁决或者驳回申请的裁定。A. 15日 B. 30 日C. 2 个月 D. 6 个月17、某招标人 2011年 4月 1日向中标人发出中标通知书。根据相关法律规定，招标人和投标人应在( )前
16、按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。A. 2011年 4 月 15 日 B. 2011年 5 月 1 日C. 2011年 5 月 15 日 D. 2011年 6 月 1 日18、建设工程勘察合同履行期间，提交勘察成果资料后( )天内，发包人应一次付清全部工程费用。A. 7 B. 10C. 15 D. 2119、建设工程施工合同履行中，施工图纸经过( )审核签认后，在合同约定的日期前发放给承包人。A.承包人 B.设计单位C.业主 D.工程师20、 建设工程施工合同(示范文本) 规定，工程师收到承包人通知后( )天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。A. 14 B. 21C.
17、 42 D. 56参考答案1.B 2.A 3.B 4.A 5.D 6.D 7.A 8.A 9.A 10.B11.C 12.B 13.C 14.D 15.C 16.C 17.B 18.B 19.D 20.A多选题1、 合同法规定，承担违约责任的原则不包括( )。A.强制性 B.期限性C.惩罚性 D.补偿性E.仲裁制2、 合同法规定，合同争议的解决方式有( )。A.诉讼 B.仲裁C.行政决定 D.和解E.调解3、设计合同履行过程中，设计人在各设计阶段的工作任务主要包括( )。A.施工图设计 B.初步设计C.详细设计 D.经济设计E.技术设计4、 担保法规定的担保方式有( )。A.暂列金 B.定金C
18、.保证 D.抵押E.留置5、依据合同法 ，有关缔约过失责任的构成，说法正确的是( )。A.缔约当事人有过错B.合同已生效C.缔约双方均受有损失D.缔约一方受有损失E.缔约当事人的过错行为与该损失之间有因果关系6、债务人( )等行为的产生，债权人可以依法行使撤销权。A.未按约定投保工程险B.无偿转让财产C.放弃对其他人的到期债权D.未按合同提供担保E.怠于行使其到期债权7、招标准备阶段应编制好招标过程中可能涉及的有关文件，保证招标活动的正常进行，其文件大致包括( )等。A.计划工期 B.招标文件C.招标广告 D.资格预审和评标的方法E.资格预审文件8、在建设工程设计合同履行过程中，因发包人原因要
19、求解除合同，( )。A.设计工作不足一半时，按该阶段设计费的一半支付B.设计工作完成 80%时，应按该阶段的全部设计费用支付C.未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金D.设计工作不足一半时，支付全部设计费用E.设计工作超过一半时，按工作量计算设计费用9、承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳，若建议涉及( )，须经工程师同意。A.设计图纸的变更B.材料的换用C.设备的换用D.工期的更改E.施工组织设计的变更10、建设工程施工合同履行过程中，工程保险是转移工程风险的重要手段，如果合同约定有保险的话，在专用条款内应约定( )。A.保险范围B.保险金额C.投保的险种D.办理保险的责任E.保险的
20、内容4711、招标人向建设行政主管部门办理申请招标手续，招标备案文件应说明( )等。A.投标工作的范围B.招标项目的前期准备工作的完成情况C.招标方式D.对投标人的资质要求E.计划工期12、FIDIC施工合同条件规定，承包人可索赔工期和费用但不索赔利润的情形有( )。A.后续法规的调整B.公共当局引起的延误C.异常不利的气候条件D.不可预见的外界条件E.不可抗力事件造成的损害13、FIDIC施工合同条件规定，分包合同的管理关系包括( )对分包合同的管理。A.承包商B.发包方C.业主D.工程师E.指定分包商14、FIDIC施工合同条件规定，应由业主承担责任的索赔事件有( )。A.气候条件影响B.
21、发布错误的指令C.施工图纸有错误D.不利的外界障碍E.对变更工程的估价认为过少15、施工索赔按索赔事件的性质可以分为( )。A.工程变更索赔B.工期索赔C.工程加速索赔D.费用索赔E.合同被迫终止的索赔16、FIDIC施工合同条件规定，在工程实施过程中，因人力不可抗拒的自然灾害、特殊风险以及一个有经验的承包人通常不能合理预见的不利施工条件或外界障碍，如( )等引起的索赔。A.未及时交付设计图纸B.地下水C.地质断层D.溶洞E .地下障碍物17、 合同法规定，合同的成立必须经过( )。A.公证B.鉴证C.要约D.承诺E.邀请18、建设工程施工合同履行过程中，建设项目申请施工许可证应具备的条件包括
22、( )。A.已经办理该建筑工程用地批准手续B.在城市规划区的建筑工程，已经取得建设工程规划许可证C.施工场地已经基本具备施工条件，需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求D.未确定施工企业 E.建设资金已经落实19、 招标投标法规定的招标方式主要有( )。A.直接发包 B.委托发包C.邀请招标 D.公开招标E.内部定标20、公开招标过程中，关于招标准备阶段招标人的主要工作的表述，正确的是( )。A.选择招标方式B.办理招标备案C.编制招标有关文件D.资格审查E.发布招标公告参考答案1.ABE 2.ABDE 3.ABE 4.BCDE5.ADE 6.BC 7.BCDE 8.ABC9.ABCE 10.BC
23、DE 11.BCDE 12.ADE13.ACD 14.BCDE 15.ACE 16.BCDE17.CD 18.ABCE 19.CD 20.ABC单选题1、FIDIC 施工合同条件中，规定合同对业主和承包商有约束力的期限，指从合同签字日起至( )日止的时间间隔。A.接收证书中指明的竣工B.颁发履约证书C.承包商提交竣工报表D.业主按结清单中注明的金额结算支付2、FIDIC 施工合同条件规定，用从( )之日止的持续时间与合同工期比较，判定承包商的施是提前还是延误竣工。A.合同签字日起至颁发接收证书B.合同签字日起至颁发接收证书中指明的竣工33C.开工令要求的开工日起至颁发接收证书D.开工令要求的开
24、工日起至颁发接收证书中指明的竣工3、为了正确区分合同风险的责任归属，FIDIC施工合同条件中定义的“基准日”是指( )。A.投标截止日B.风险事件发生日C.投标截止到日前第 28 天D.承包商接到中标通知书日4、 FIDIC合同条件规定， 在颁发整个合同工程的移交证书后84天内， 承包商应向工程师报送( )。A.最终报表B.竣工报表C.结清单D.临时支付报表5、FIDIC 通用条件规定，监理工程师接到承包商提交的月结算报表后，应在( )内向业主报送他认为应付给承包商本月结算款额和可支付的项目。A. 14天B. 2l天C. 28天D. 35 天6、划分分包合同责任的基本原则有两个， 一是保护分包
25、商合法权益的规定：二是保护( )的合法权益不受损害。A.业主B.业主和承包商C.承包商D.业主和分包商7、承包人在索赔意向通知提交后的( )天内递交正式的索赔报告。A. 14 B. 28C. 7 D. 568、以确定合同的生效时间为目的的合同分类是( )。A.双务合同与单务合同B.主合同与从合同C.诺成合同与实践合同D.要式合同与不要式合同9、合同的成立要经过要约和承诺两个阶段。其中，关于承诺期限的表述有误的是( )。A.信件未载明日期的，自接收到该信件的日期开始计算B.要约以非对话方式作出的，承诺应当在合理期限内到达C.要约以信件或者电报作出的，承诺期限自信件载明的日期或者电报交发之日开始计
26、算D.要约以对话方式作出的，应当即时作出承诺，但当事人另有约定的除外10、甲乙于 4月 1日签订一份施工合同。合同履行过程中，双方于 5月 1日发生争议，甲于 5 月0 日单方要求解除合同。乙遂向法院提起诉讼，法院于 6 月 30 日判定该合同无效。则此合同自( )无效。A. 4 月 1 日B. 5 月 1 日C. 5月 20日D. 6 月 30日11、建设工程招标管理中，关于定标程序的表述，不正确的是( )。A.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人B.招标人确定中标人后 30天内，应向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告C.确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性
27、内容进行谈判D.中标通知书发出后的 30天内，双方应按照招标文件和投标文件订立书面合同，不得作实质性修改12、按照材料采购合同的约定，不能作为供货方交付产品时双方验收依据的资料是( )。34A.双方签订的采购合同B.施工合同对材料的要求C.产品合格证、检验单D.供货方提供的发货单、计量单、装箱单13、建设工程设计合同应当采用( )担保。A.抵押 B.预付款C.定金 D.保证14、依据 FIDIC施工合同条件 ，( )应担保承包商圆满完成施工和保修的义务。A.工程接收证书 B.结清单C.履约保函 D.合同协议书15、FIDIC施工合同条件规定，预付款的数额由承包商在( )内确认。A.投标书 B.
28、招标文件C.工程量清单 D.中标通知书16、关于 FIDIC施工合同条件中规定的“暂列金额”的表述，不正确的是( )。A.暂列金额实际上是一笔业主方的备用金 B.暂列金额包含在合同价格之内C.暂列金额用于招标时对尚未确定或不可预见项目的储备金额D.施工过程中工程师无权将暂列金额用于意外用途的开支17、甲与乙订立了一份水泥购销合同，约定甲向乙交付 200吨水泥，货款 6 万元，乙向甲支付定金 l 万元：如果任何一方不履行合同，应支付违约金 l.5万元。甲因将水泥卖给丙而无法向乙交付，给乙造成损失 2万元。乙提出的如下诉讼请求中，不能获得法院支持的是( )。A.要求甲双倍返还定金 2万元B.要求甲
29、双倍返还定金 2万元，同时支付违约金 l.5万元C.要求甲支付损害赔偿 2万元D.要求甲支付违约金 1.5万元18、依据合同法的规定，有关附条件和附期限合同的生效时间的说法中，正确的是( )。A.附终止期限的合同，自期限届满时失效B.附生效期限的合同，自期限界至时失效C.附生效条件的合同，自条件成就时失效D.附解除条件的合同，自条件成就时生效19、依据合同法的规定，法定解除与合同约定解除权的区别在于( )。A.解除方式不同B.解除条件的来源不同C.解除后的责任不同D.解除期限不同20、下列合同法律关系的构成要素中，( )决定了合同法律关系的性质。A.合同法律关系的客体B.合同法律关系的内容C.
30、合同法律关系主体D.合同法律关系的组织参考答案1.D 2.D 3.C 4.B 5.C 6.C 7.B 8.C 9.A 10.A11.B 12.B 13.C 14.C 15.A 16.D 17.B 18.A 19.B 20.B多选题1、FIDIC 施工合同条件规定，下列的( )文件属于对业主和承包商有约束力的合同文件组成部分。A.合同协议书B.中标意向书C.专用条件D.图纸E.资料表2、在 FIDIC 分包合同中，承包商代表有权就( )向分包商发布变更指令。A.增加分包工作内容B.改变分包商原定施工方法44C.改变分包商原定作业次序D.减少分包作业内容E.因主合同发生争议而要求分包商暂停施工3、
31、索赔按目的划分，包括( )。A.综合索赔B.单项索赔C.工期索赔D.合同内索赔E.费用索赔4、监理工程师审查承包商索赔申请时，判断索赔是否成立的条件有( )。A.与合同相比，事件造成了承包商损失B.损失的原因不属承包商责任，而属于分包商责任C.承包商在索赔事件发生后 28天内向工程师提交了索赔意向通知D.承包商在索赔意向通知发出后 28天内向业主递交了索赔报告E.索赔资料已经建设主管部门审查合格5、要使索赔得到公正合理地解决，监理工程师在工作中必须遵守( )等基本原则。A.批评教育B.公正C.自愿D.协商一致E.平等6、根据 FIDIC施工合同条件 ，指定分包商与一般分包商的差异主要体现在(
32、)。A.分包合同的工作内容不同B.选择分包单位的权利不同C.职责权限范围不同D.业主对分包商利益的保护不同E.工程款的支付开支项目不同7、工程师对承包人提出的索赔进行审查时，承包人可以提供的索赔证据不包括( )。A.施工会议记录B.汇率变化表C.招标文件D.合同文件中的条款约定E.投标保函8、建设工程施工合同履行中，关于竣工时间的确定，下列说法中正确的是( )。A.工程竣工验收通过，承包人开始进行竣工检验的日期为实际竣工日期B.工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期C.合同约定的工期指协议书中写明的时间与施工过程中遇到合同约定可以顺延工期条件情况后
33、，经过工程师确认应给予承包人顺延工期之和D.承包人的实际施工期限，从开工日起到上述确认为竣工日期之间的日历天数E.开工日正常情况下为专用条款内约定的日期，也可能是由于发包人或承包人要求延期开工，经工程师确认的日期9、FIDIC施工合同条件规定，工程师对分包合同的管理，是对分包商( )进行监督管理。A.施工工艺B.工程质量C.施工期限D.使用的材料E.使用的设备10、质押包括( )。A.工程质押B.动产质押C.权利质押D.地产质押E.不动产质押11、有关要约和承诺的说法，错误的是( )。A.承诺在通知发出时生效B.要约在到达受要约人生效45C.要约可以撤回，但不可以撤销D.建筑工程合同的投标书是
34、要约E.承诺只能在承诺通知到达要约人时撤回12、承诺具有法律约束力的条件是( )。A.第三方向要约人做出的意思表示B.受要约人向要约人做出的意思表示C.承诺的内容应该与要约的内容完全一致D.承诺人必须在要约有效期内做出承诺E.承诺应当经过要约人批准，方能有效13、下列选项中属于要约邀请的是( )。A.中标通知书B.商业广告C.招标公告D.招股说明书E.价目表的寄送14、有关要约和承诺生效的表述中，正确的是( )。A.承诺的通知送达给要约人时生效 B.世界上大部分国家采用了投邮主义C.对于要约和承诺的生效，世界各国有不同的规定，但主要有投邮主义、到达主义和了解主义D.只有投邮主义可以允许承诺撤回
35、，而到达主义则不可能撤回 E.我国采用了到达主义15、建设工程招标管理中，建设行政主管部门对投标人资格审查文件核查的主要内容包括( )。A.不得强制投标人组成联合体投标B.不得对潜在投标人实行歧视待遇C.不得以不合理条件限制或排斥潜在投标人D.不得使招标时间过长 E.不得使招标费用过高16、根据建设工程监理合同(示范文本) (GF-2012-0202) ，委托人对监理人履行合同的监督权利体现在( )等方面。A.对合同质量的监督权B.对监理合同转让和分包的监督C.对监理人员的控制监督D.对监理合同进度的监督权E.对合同履行的监督权17、施工合同示范文本规定，关于工期顺延的确认程序。下列说法中正确
36、的是( )。A.承包人在工期可以顺延的情况发生后 28 天内，应将延误的工期向监理工程师提出书面报告B.监理工程师在收到报告后 14天内予以确认答复，逾期不予答复，视为报告要求已经被确认C.监理工程师确认工期是否应予顺延，应当首先考察事件实际造成的延误时间，然后依据合同、施工进度计划、工期定额等进行判定D.经监理工程师确认顺延的工期应纳入合同工期，作为合同工期的一部分E.如果承包人不同意监理工程师的确认结果，则按合同规定的争议解决方式处理18、关于合同成立时间的说法，正确的是( )。A.要式合同自双方当事人签字时成立B.不要式合同在承诺生效时成立C.要式合同在承诺生效时成立D.以信件订立的合同
37、在签订确认书时成立E.以数据电文订立的合同在承诺生效时成立19、合同内可以约定由债务人向第三人履行部分义务，其特点表现为( )。A.第三人不履行债务或履行债务不符合约定，仍由合同当事人的债务方承担违约责任B.在合同履行期限内，第三人可以向债务人请求履行，债务人不得拒绝C.债务人未向第三人履行债务或履行债务不符合约定，应向合同当事人的债权人承担违约责任46D.债权的转让在合同内有约定，但不改变当事人之间的权利义务关系E.对第三人履行债务原则上不能增加履行的难度和履行费用，否则增加费用部分应由合同当事人的债权人给予补偿20、 担保法规定，如果( )履行过程中发生债权，债权人有权行使留置。A.保管合
38、同 B.运输合同C.施工合同 D.买卖合同E.加工承揽合同参考答案1.ACDE 2.ABCD 3.CE 4.AC5.BD 6.ABDE 7.CE 8.BCDE9.ABD 10.BC 11.ACE 12.BCD13.BCDE 14.ACE 15.ABC 16.BCE17.BCDE 18.ABD 19.BCDE 20.ABE单选题01、 建设工程监理规范规定，第一次工地会议纪要应由( )负责起草，并经与会各方代表会签。A.施工单位 B.项目监理机构C.建设单位 D.设计单位02、按照建设工程的内在规律，科学的建设程序应当在坚持( )的原则的基础上实施。A.先设计、后勘察、再施工B.先勘察、后设计、
39、再施工C.先施工、后勘察、再设计D.先勘察、后施工、再设计03、在施工准备阶段，监理单位审查核验施工单位提交的有关技术文件及资料，并由( )在有关技术文件报审表上签署意见。A.项目负责人 B.项目法人代表C.项目总监 D.单位负责人04、建设工程按照政企分开的原则组建项目法人，实行项目法人责任制的目的是( )。A.为了在工程建设领域引入竞争机制B.为了使勘察、设计、施工、材料设备供应单位和工程监理企业依法履行各自的责任和义务C.为了建立投资约束机制，规范建设单位的行为11D.为了在计划目标内实现建设项目的可行性研究05、 建设工程监理规范规定，监理规划的内容不包括( )。A.监理人员名单B.监
40、理工作依据C.监理工作范围D.监理工作制度06、下列关于主动控制和被动控制的关系的表述中，错误的是( )。A.被动控制的效果比主动控制的效果好，但仅仅采取主动控制是不现实的B.对于建设工程目标控制来说，主动控制和被动控制两者缺一不可，应将主动控制与被动控制紧密结合起来C.要做到主动控制与被动控制相结合，应把握好输入环节D.要做好主动控制与被动控制相结合，关键之一是扩大信息来源07、建设工程目标系统的三大目标主要是指( )。A.投资、进度、质量B.投资、组织、进度C.过程、组织、质量D.投资、进度、设计08、 建设工程( )的思想就是要实现目标规划与目标控制之间的统一， 实现三大目标控制的统一。A.投资控制B.系统控制C.全过程控制D.全方位控制09、下列建设工程目标控制措施中，属于组织措施的是( )。A.协助业主确定工程分包方式 B.修改技术方案加快进度C.明确各级目标控制人员的任务和职能分工、权利和责任D.要求施工单位根据工程建设项目控制目标施工，保证施工质量10、只会造成损失而不会带来收益的风险是( )。A.纯风险B.投机风险C.基本风险D.特殊风险11、根据建设工程监理规范规定，下列选项中属于专业监理工程师职责的( )。A.根据本专业监理工作实施情况做好监理日记B.复核或从施工现场获取工程计量的有关数据并签署原
