1、 土建工程扩大劳务合同书2017年 月 日土建工程扩大劳务施工合同书甲方： 乙方： 第一条：工程概况：（一）、工程名称和地址：1.1项目名称： 某商业住宅项目 1.2项目地址： （二）、工程内容：2.1建筑面积约为5万平方米，具体以设计图纸为准。2.2承包方式：包辅材、包周转材料、包人工、包机械、包模板、包安全、包工期；按建筑面积计算： 元/，地下室建筑面积按1.5倍计算。斜屋面按标准层1.5倍计算。包工及机械模板，现浇砼工程，制模（含周转材料），钢筋制作、安装；砌砖、室内抹灰、外墙抹灰、粘贴纸皮砖；楼梯步级粘贴、排栅及井字架以下的施工机具：施工电梯、抽水机、切铁机、弯矩机、对焊机、搅拌机、磨
2、光机、模板、方条、步步紧扣、焊机、焊条、铝合金尺、钢管（不含高支模钢管）、安全网、竹排等一切器具及人工费用的土建工程，（不含工程：水电工程、消防工程、防水工程、门窗工程、楼梯扶手工程、油漆材料工程）。2.3负责完成进场前的临时设施及加工场地设施等搭拆各项工作（要求有足够的劳动力并按业主及招标人总工期要求和节点工期要求时间按期或提前完成）。（三）、范围：甲方有权调整乙方范围，并承担由此引起的任何费用。3.1基础工程3.1.1基坑机械开挖过程中配合清土，人工清理基底承台及地梁余土、垫层工作。3.1.2基础砖胎膜、底板垫层、保护层、降水配合等内容的施工。3.1.3基础施工阶段过程中，需配备的预防雨期
3、施工的抽水泵机以及各种措施性费用。3.1.4施工过程中搭设进入基坑内安全通道和行人马道，并符合某市标化工地的要求。3.2砼工程 3.2.1所有现浇层、基础、梁、板、柱等砼的筑捣固及找平压实（不少于两遍）且压纹顺直、楼面平整度必须达到楼面验收优良（观感评分“好”、不用砂浆找平、天棚达到不抹灰质量要求）标准、卫生间达到可直接做防水层的要求；包括模板的冲洗、润湿、砼泵机（管）安装拆除清理维护（不含泵机）、施工缝清理、砼的养护及成品保护（包括成品钢筋）、架空跳板、架板的搭设、拆除等相关工作。 3.2.2养护、保护材料的保管和回收，施工中和完工后的楼面清扫（特别是落地砼的及时清理回收）。 3.2.3现场
4、搅拌零星砼（除商品砼外的所有砼、构造柱、过梁、平板、垫层、压顶、腰带、雨棚等）砂的筛选，石子冲洗，搅拌机前后台运输、计量、搅拌，即直到各工作面的所有垂直、水平运输工作内容（包括水泥的搬运）。3.2.4砼损耗率控制在2%以内（扣除钢筋体积），对爆模、尺寸超设计部分及浪费的商品砼按照市场价赔偿。 3.3砌筑工程 3.3.1各种砖砌体、砌块的润湿，场内水平及垂直运输，包括各楼层的装卸、堆码、清扫的水平及垂直运输。 3.3.2所有墙体的砌筑，所有管、线、盒、槽、洞的留设、及补洞，预制过梁的制作、安放、拉结筋安放、砌筑前的基层清理；包括因设计变更、交叉作业损坏的补修和堵砌施工洞。 3.3.3砌筑脚手架的
5、搭拆及各种材料的搬运并按指定场地堆码及规范规定的工作内容及砂浆梭槽铺设及平台铺设、收捡架板等工作。 3.3.4砂浆制作砂的筛选，冲洗，搅拌机前后台运输、计量、搅拌，即直到各工作面的所有垂直、水平运输工作内容（包括水泥的搬运等）。 3.3.5各部位、各种拉结筋的安放和构造植筋（包括植筋胶和相关工具设备）。3.3.6女儿墙的构造柱、压顶砼的浇筑、养护。3.3.7施工用皮数杆、木靠尺制作，安全警示牌及标语挂安。 3.3.8乙方必须派有技术经验的专业测量人员、现场施工人员，根据甲方提供的控制线（点），进行砌筑工程的测量放线工作。3.4模板工程 根据本工程的施工图、设计变更、技术核定单中所有的现浇构件及
6、现场预制梁板的材料：模板、方条、门架及制作、安装、拆除；材料清收、堆放、保管；乙方自备部分材料（包括辅材）、圆盘锯、刨木机、各种小型电动机具、手工用具等，具体内容如下： 3.4.1认真熟悉设计施工图、设计变更、技术核定单，严格按施工方案、技术交底、进度计划、文明施工要求进行翻样和施工；合理使用木材，认真进行模板配制，在定点位置进行加工（严禁材料长材短用、大材小用，锯路、刨面必须刷防腐漆，禁止带手提电锯进入作业面）、编号、钻孔、上螺杆、卡具、上套管及模板内撑配置、拼缝贴封口胶、嵌密封条（构造柱马牙处必须贴密封条，保证拆模后能保持马牙原样）、刷脱模剂，模板现场组装、支撑、校正、加固，砼浇筑时看护模
7、板、加固，即模板支撑架的搭设、加固、拆除及修理。 3.4.2模板、木枋、架料、扣件等所有模板工程所用材料的现场内二次及多次水平、垂直运输及上下车；拆模后的模板、木枋、架料、扣件等所有材料的清理、刷脱模剂、起钉子，并在指定时间、地点分规格、品种、分类堆码整齐。楼层上的模板废料（包括木屑、碎渣）渣子等清理干净，并在规定的时间内运到指定地点堆放。3.5钢筋工程 根据本工程的施工图、设计变更单、技术核定单中所有钢筋工程放样、制作、安装、焊接包括电渣压力焊、闪光对焊、预留、预埋件（不含玻璃幕墙预埋件制作、地下室止水螺杆）、架力筋、植筋、焊条、焊料、绑扎铁线、机械连接的车丝和安装（不含套筒）、配合取样、送
8、检等工作，具体内容如下： 3.5.1乙方根据甲方施工方案、措施、进度计划、技术交底、提供运转良好的钢筋制作机械、机具（电渣对焊机、竖焊机、切断机、弯曲机、调直机、车丝机等）和工具，其费用综合在承包单价内。组织技术熟练遵章守纪的工人入场，特殊工种必须持有有效证件（如焊工、电工等）上班，并将证件交给甲方验存（存复印件）。 3.5.2乙方提供工程所需的辅材，但不仅限于扎丝、焊条、麻绳等；砼垫块由乙方现场制作（甲方提供材料）。 3.5.3（甲方吊车）配合钢筋卸车分规格堆码并标识、配合清点；场内二次及多次转运、堆码，钢筋成品或半成品的垂直运输。 3.5.4向甲方提前提供钢筋配料单，并经甲方审批后方可下料
9、；施工过程中的自检、互检、专检报验工作。对业主、监理、质检、甲方提出的各种问题无条件及时整改返修，直至满足验收要求，所延误的工期损失由乙方承担。 3.5.5砌体拉结筋制作、安装（包括植筋胶），所有预埋铁件、铁马制安、所有剪力墙钢筋和后浇带钢板网、止水钢板的固定焊接。 3.6装饰及内外抹灰工程 3.6.1本工程为毛坯交房公共部分的所有装饰及内外抹灰、公共部分电梯大堂及走廊、楼地面工程、补烂；屋面工程（包括所有项目及屋面工程）；散水、明（暗）沟、砌砖（若有）；分格条制作安装；各项工程的辅助工作（筛砂、发水、润湿、基层清理、室内地坪土方夯实、补洞、打钻砼堵砌体孔洞、门窗后塞口、水电洞口、箱盒周边、管
10、线槽、收边补烂，所用材料的现场二次、多次转运、文明施工、卫生清理、安全管理相关工作。所有装饰及内外抹灰，必须先做样板，经建设单位和甲方检查验收认可，才能大面积展开施工。 3.6.2室内抹灰及相关工作操作脚手架搭设，（不含乳胶漆）。 3.6.3所有地坪、屋面、水泥砂浆、面层、砼的成品保护、养护工作。养护材料的提供、保管、回收。 3.6.4施工电梯、高速井架及周边，搅拌机前后台建渣卫生清理及文明施工工作。3.7施工管理、安全生产管理及文明施工 3.7.1施工管理：施工期间为强化质量管理，达到“市级标化工地”的要求，提高安全生产管理、文明施工的意识，乙方必须建立现场管理班子，根据工程情况配备足够管理
11、人员，包括项目负责人、生产负责人、技术负责人、质量负责人、安全负责人、材料负责人，施工管理人员必须满足现场施工需要，班组作业必须由班组长带班作业，安全管理人员配置必须满足国家规范（建质2004213号文及公司安全生产监督管理人员管理条例；所有管理人员必须持证上岗、常驻现场负责施工管理及相关工作，并每天进行现场安全生产、文明施工检查（包括宿舍和厕所及环境卫生）其检查结果报甲方备案。 3.7.2文明施工，创某市安全文明施工样板工地、标化工地是本合同组成的主要内容，各种材料（包括周转材料）、工具应堆码有序（按甲方要求作好标识）、整齐，认真搞好钢筋和木工操作房、作业面及周边的现场文明施工，保证现场清洁
12、、卫生，建筑和生活垃圾清运到甲方指定地点。 3.7.3乙方应当依照国家和省、市的现行关于安全生产及文明施工的各种法律、法规、条例等规定进行生产和管理，建立健全安全生产管理体系，按要求配备专职安全员。对从业人员进行安全生产教育和培训，建立规范的从业人员培训教育档案，未经教育培训合格的人员不得上岗作业。乙方从业人员必须遵守安全生产法律、法规、规章、标准、规范、作业规程以及安全技术措施等相关规定。负责对进场班组人员每周进行一次安全生产、文明施工、质量控制培训教育，并作出书面记录（所有人员必须签字），及时报送甲方，每缺少一次将给予200元处罚。 3.7.4乙方负责施工现场的文明施工，每一层楼完工后做到
13、材料收捡干净并回收利用；乙方必须确保承担范围内的作业面达到标准化文明施工要求，收捡清除建渣或材料、工具时，必须装袋打包从楼梯或机械吊运下楼至甲方指定地点按文明施工要求堆放，严禁往外或楼下抛掷，否则将收取200元/次的违约金。 3.7.5乙方必须保证每天住宿房间清洁卫生和环境卫生。被子、鞋袜、衣帽及工具用具摆放整齐。3.7.6机械操作人员：所有机械操作人员由乙方自理并持证上岗。3.7.7工人吃饭由公司统一管理开放，不得在宿舍内烧饭、煲水等不安全行为。3.8乙方自备的机具及材料、劳保用品如下： 3.8.1本工程所需的所有施工机具、设备、工具、用具、配电箱（现场三级配电箱以下开始）、电线、电缆、养护
14、（冲洗）用软水管，抬杠、绳子、滑轮，均由乙方自备并安装，费用自理。 3.8.2劳务作业人员须统一着装，工作服、安全带、安全帽（须按发包人确定品牌、颜色）、绝缘靴及特种作业人员的保护用品均由投标人提供。 3.8.3扎丝、铁丝、钉子、焊料、套管、封口胶、泡沫密封条、脱模剂、隔离剂等所有辅助材料。 3.8.4振动器（棒）、焊机、竖焊机及施工用电缆、照明灯具（含缆线）。 3.8.5乙方自备所有施工机具、设备（须提供具有相应租赁、安拆资质的公司证明）、工具、用具、配电箱、电线、电缆、材料、安全用品、工作服（按某市建要求制作）及劳保用品须合格并符合现行安全标准要求。3.9竣工验收 竣工验收前的清洁卫生（包
15、括外墙）工作（包括人工费、工具、用具及材料费）。3.10后勤服务工作 工人宿舍区房间内所有设施均由乙方自行提供，并符合甲方及某市标准化文明工地的标准要求。3.11所有材料的场内运输及二次转运、装卸车费用（含甲方供应材料）以及人员的窝工费用。3.12为满足质量、安全、工期、施工便利或其他因素而采用的技术措施；为确保冬、雨季施工期间正常施工所发生的全部费用均已包括在合同综合单价内，不做任何调整。3.13履约期间发生的任何窝工及因气候等原因冬季确实无法施工时，乙方必须根据工程实际情况并征得甲方同意后可调剂施工人员，由此发生的各项费用均已包括在合同综合单价内。3.14施工期间的工完场清的清扫用工、CI
16、标化现场用工；迎接突击检查发生的用工。3.15现场生产临时设施搭设和拆除的用工，搅拌机械的操作和保养、配合安拆输送泵管、清扫、清洁用工。3.16工人生活区打扫卫生及维修用工所发生的费用由乙方负责。3.17整体工程各工作面内的安全防护、文明施工用工。3.18配合现场临时用水、用电（甲方提供部分）的安装、改线、拆卸、运迁杂工等用工。3.19由于乙方失误所造成的返工，乙方应无条件返工，返工费用由乙方自行承担，同时甲方追究因乙方失误返工造成的经济损失，并对乙方按造成的经济损失的双倍处违约罚金。相反，如因甲方造成的失误，由甲方负责乙方所有的损失。3.20工程整改期及工程保修期内发生的以及在工程交验时自身
17、施工范围内的所有配合用工。3.21乙方应按照政府有关部门规定需缴纳的费用，费用由甲方负责。3.22自身施工范围内和协助其他分包的成品保护用工。3.23钢筋房、木工房的机具及其耗材费用。3.24现场用电由甲方提供三级配电箱，三级配电箱以后的开关箱、电缆、电线等用电设施由乙方提供。3.25约定由乙方自备的工具和乙方提供的辅材，该工程甲方要求乙方提供的辅材和小型机具。3.26其他3.26.1甲方统一购买建筑工程团体意外险，费用由乙方支付。 第二条：工期本工程工期为乙方签订的绝对工期。施工期间不受农忙、季节及节假日限制、乙方须无条件按时完成（法律法规所指不可抗力因素除外）总工期 365天。1、乙方进场
18、具体的开完工日期，均按甲方的规定办理书面的开工、完工时间确认表。甲方项目经理部提供的进度计划为本合同的附件，乙方签收。2、乙方必须确保进场劳动力数量充足。对于非乙方造成的工期延误，乙方应在事件发生三日内书面报告甲方，建设单位及甲方认可后，工期可顺延。3、合同履行期间，如乙方工程进度确实无法满足甲方要求，甲方有权单方终止合同、乙方同意无条件及时退场并向甲方赔偿一切损失。第三条：工程质量与检验1、本劳务分包工程质量标准为： 合格，工程质量的具体验收标准： 主体结构达到清水混凝土质量标准，无吊顶房间天棚达到不抹灰标准 。若达不到清水混凝土质量标准，上述部位的天棚、地下室砼墙面因此而发生剔凿、抹灰时，
19、乙方承担混凝土墙面剔凿、抹灰的全部费用（含材料费）。天花，楼面均不抹灰，达到清洁，干净即可。2、乙方必须确保工程质量达到合同约定的验收标准，若因工程质量达不到甲方要求，造成返修、返工或其他损失，乙方必须承担所有费用。3、施工过程中，甲方按规定进行检查，凡因乙方原因造成的质量不符合要求，达不到本合同约定的质量等级，甲方有权向乙方要求返工、拆除、重新施工，乙方同意接受直至达到合同约定验收标准，并在要求的时间内完成。如果乙方未按照甲方要求按时整改，在质量检查中每发生一次不合格，则甲方将按 500元/次 向乙方收取违约金。甲方也有权自行安排返工、拆除、重新施工，所发生的费用均由乙方承担，同时，以防应承
20、担建设单位对甲方因质量未达到标准的相应处罚。4、本劳务分包工程具备隐蔽验收条件或达到中间验收条件后，分包方应进行自检，并在隐蔽工程或中间验收前24小时内书面形式通知甲方验收。验收合格，甲乙双方在验收记录上签字后，乙方可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，乙方负责整改或返工，直至满足合同质量要求。5、合同履行期间，如乙方施工质量确实无法满足甲方要求，甲方有权单方终止合同，乙方同意无条件及时退场并向甲方赔偿一切损失。第四条：付款方式1、因乙方原因造成合同中止，按实际乙方完成工作量50%结算付款，并扣除因此发生的一切费用及损失。2、在支付工程款时，乙方必须向甲方提供本月乙方所有现场施工人员工资结算单及工
21、人工资卡，乙方再将工人工资发放到工人工资卡。如出现因乙方拖欠工人工资发生纠纷或引起工人停工闹事或上访等，乙方应向甲方交纳5000元/次的违约金，甲方有权在未得到乙方认可的情况下，直接从履约保证金或所欠乙方的工程款中优先支付乙方拖欠的工人工资。同时，乙方承担因未及时发放工人工资而导致的相关行政执法部门对甲方处罚等一切责任，甲方有权单方解除本合同,由此造成的一切经济及法律责任均由乙方承担。3、乙方完成至0.000结构完成，支付完成实际工程量的70%进度款.工程封顶验收合格后付工程量的80%。4、脚手架拆除后支付完成实际工程量的90%；本承包范围内的工程竣工验收后30个工作日内支付至总工程款的97%
22、，剩下3%作为工程保质金，保修期满后（1年）剩余3%保修金扣除相关维修费用后甲方一次性无息付清。第五条：工程变更及签证1、本工程所有变更须按业主、设计及甲方的要求执行。2、确认工程变更价款工程施工过程中的设计变更乙方必须按照变更要求完成，不得以任何借口拒绝施工。如引起建筑面积的变化则按变更后的建筑面积计算乙方的相应价款，如未引起建筑面积的变化则所有涉及的费用均已签证的形式结算工程量。第六条：工程结算1、乙方未经甲方认可超出设计图纸范围或因专业分包方原因造成返工的工程量，甲方不予计算，并由乙方承担由此造成的人员、材料等经济损失。2、进度结算程序：装修部分乙方每月25日前，将本月完成工程量书面上报
23、甲方，并根据甲方的总承包管理手册执行。3、所有本合同约定工作内容完工后30天内，乙方向甲方报送工程结算资料，由甲方项目预算员确认收到完整结算资料后，15天内办理完结算。如15天内没办理结算视为认可。乙方提供的任何签证单据，需经项目部门盖章和签字，否则不得作为结算的依据，乙方不得以此要求甲方支付任何款项。第七条：施工计划乙方应于工程开工前3天内向甲方递交2份施工计划，阐明为完成本合同工程所准备投入的劳动力计划、辅材、小型机具、设备等计划安排；甲方在接到乙方施工计划的3天内提出整改意见，乙方应根据甲方意见和施工进展情况，对自己的施工计划进行调整。乙方应严格按照甲方最终确认的施工计划，配备足够的劳动
24、力、管理人员、安全负责人、设备和机具，运用先进的施工工艺，合理安排工序，并接受甲方的现场总体安排，并参加安全技术交底，严格按安全操作规程组织施工。第八条：乙方及其参加施工人员的条件及要求1、乙方须持有身份证、计生证、暂住证、按规定经过年检的就业证（卡）、职业资格证书或职业技能岗位证书复印件及进场人员花名册。2、乙方劳务作业人员必须是18至45周岁的身体健康的男性公民，进场工种的人数必须满足现场进度计划要求，并根据甲方需要配备具有专业管理能力的专职人员，乙方人员进场试用期为15天，经考核不能胜任工作，应立即退场，往返一切费用自理。3、乙方进场人员应保持相对稳定，不得随意调换，若确因施工需要发生变
25、更，应经项目经理批准并将变更后的人员花名册交项目办公室核实、存档。若乙方现场施工人员与其所提供名册人员不符，将向乙方收取至少每次 200 元/人的违约金，且该施工人员必须退场，其在施工现场期间出现的一切事故，均由乙方承担全部责任。4、在合同履行期间，乙方必须遵守甲方有关规章制度，服从甲方的工作安排、技术指导和调动，不得随意退场，否则由乙方承担由此造成的全部经济损失。第九条：双方职责（一）、甲方职责：1、甲方按时提供施工图纸，及时提供施工现场所需材料、设备等，进行技术、质量、安全、进度的文字交底，对乙方施工人员定期进行质量、环境和职业健康安全教育。2、负责协调施工中各工序之间的配合工作，并对工程
26、进度、质量、安全、文明施工等进行监督检查。3、检查隐蔽工程，办理各项签证及工程验收结算工作。4、按合同规定向乙方支付工程款。5、甲方根据现场实际有权调整乙方承包的工作内容。6、因甲方手续原因导致未能按时开工，甲方退回乙方所缴交的费用，同时另外安排相应的工程给乙方施工，甲乙双方不得争议。（二）、乙方职责1、乙方应根据本工程质量情况按甲方要求自行调节模板投入使用量。2、乙方应与其下属所有作业人员签订劳动合同，按甲方要求组织合格的作业人员进场，不得将本合同内的承包工作内容再分包或转包给他人。否则甲方有权提前终止本合同，选派其他施工队伍进场施工，且乙方须承担本合同总额的 5% 的违约责任。3、服从甲方
27、的统一指挥，遵守甲方在质量、环境和职业健康安全管理方面的各项规章制度，甲方对乙方进行质量、环境和职业健康安全教育时，乙方人员必须全部参加。4、严格按甲方质量管理体系要求、施工图纸和甲方审定的施工组织设计、专项施工方案组织施工，每道工序完工后必须经甲方检查合格后方能进行下一工序施工。5、乙方应配合甲方对其工作进行初步验收，以及甲方按建设单位或建设行政主管部门要求进行的涉及乙方工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收等。6、乙方根据工程进度需求及甲方要求，及时组织人员进场和退场，无论因任何原因出现的窝工现象乙方均应自行调整劳动力和机械设备等，并且同意自行承担全部责任且不索赔任何费用。7
28、、由甲方提供的材料，是乙方所需的，乙方有偿负责卸货运迁杂工，乙方须限额领料使用，超过定额损耗部分由乙方赔偿并外加10%的采购及管理费用。甲方提供的设施，由乙方维护、使用，如有损坏，由乙方赔偿并外加10%的采购及管理费用。第十条：安全文明施工标准1、本工程必须获得某市文明施工标准化工地（合同单价中已包含达到此标准所需的费用）。施工现场各专业工种的管理均按照某市标准化 工地要求进行管理，乙方必须服从和执行。2、现场材料要按照甲方的要求随时清理干净，码放整齐，周转材料要按甲方要求随时清理干净，码放整齐，分规格标识清晰，同时办理材料入库登记手续，并刷好各种标志。若因乙方原因不到，或认为应增加费用而耽搁
29、了时间，甲方将委托其他承包商进行此项工作，所发生的费用直接从乙方核定进度款中扣除，且乙方承担 500 元/次的违约金。3、劳务分包均要做到工完、料净、场清，并随时保持清洁。在甲方领导或其他政府有关部门检查工作时，确保现场整洁令甲方满意。若因乙方原因做不到，或认为应增加费用而耽搁了时间，甲方将委托其他承包商进行此项工作，所发生的费用直接从乙方核定进度款中扣除，且乙方承担 500 元/次的违约金。第十一条：安全工程开工前，甲方应根据国家有关规定为其作业人员办理各类保险并支付保险费用（建筑工人社会保险交由甲方统一购买），施工过程中如出现工伤事故由乙方负责。1、本工程外架、安全防护具体做法全部参照国家
30、规范及专项方案实施。2、若业主、监理公司或政府各部门组织现场专项检查时发现存在安全隐患（甲方曾经有过要求而乙方未按要求完成），并影响了安全文明标化工地的评定，甲方除了按 100 元/次对乙方进行不执行指令的处罚外，还要进行未达标的处罚，此违约罚金直接从乙方工程进度款中扣除。凡因乙方违章指挥及违章操作造成的安全事故责任及损失均由乙方承担。3、乙方应为进场施工人员按照中建企业要求，配置齐全安全帽、安全带、安全鞋等各种劳动保护防护用品，并且统一工人服装。第十二条：材料管理1、乙方必须书面明确专职材料人员，并负责与甲方进行材料业务联系，与甲方共同验收进场材料时（指甲方提供的材料等），必须由乙方指派的专
31、职材料员与甲方办理书面确认。2、甲方仅提供如下材料：钢材、商品砼、水泥、砂、石、砖与所有地材及装修相关材料。3、乙方提供的材料：除甲方提供的材料以外的甲方认定为满足工程进度所需的一切材料。（乙方是在熟悉本工程图纸并了解本工程图纸细部做法，除甲方提供外所需材料均由乙方提供）。4、材料计划：由甲方提供的一般材料计划，乙方必须提前35天报送材料需用计划，主材计划必须提前10天报送，特殊材料应提前20天以上报送。并在材料（乙方提供材料部分）进场后将相关资料（如进场验货记录、检测试验报告等）送交甲方物资部存档。5、材料进场：甲供材料进场时，由甲、乙双方共同验收交付乙方，乙方签收后负责材料的使用和保管。6
32、、乙方必须按照甲方的要求，组织好施工现场的材料用工。具体内容包括：材料上车、卸车、吊装、搬运、堆码、维修、保养及归还等，满足现场文明施工要求。若乙方不按甲方要求完成工作，借故拖延、要挟甲方增加费用，甲方将委托其他承包商进行此项工作，所发生的费用直接从乙方工程进度款中扣除，并视情况处违约罚金。7、材料的使用管理：7.1乙方必须节约使用材料，严格按照材料需用计划领用材料，杜绝各种形式的浪费，甲方按照材料消耗定额或材料损耗率将材料承包给乙方，具体损耗数据如下：7.1.1钢筋：以甲方现场审核的加2%的损耗为准；如超过限额，超额部分乙方按市场价全额赔偿，并向甲方支付5% 的采购及管理费。7.1.2其他材
33、料：以施工图预算量的损耗为准；7.2甲方按照超耗将收取采购及管理费的原则，对乙方超耗的材料，除按原采购价赔偿外，还应收取原值 1% 的采购及管理费。7.3甲方有权对乙方的任何浪费材料的行为进行处罚，甲方根据情节轻重给予处罚，违约罚金金额 500 元/次；在工程进度款或结算款中直接扣除，同时甲方保留要求乙方赔偿材料原价值的权利。第十三条：冬雨季及高温施工 1、乙方应按甲方制定的冬雨季及高温施工措施组织施工，确保工程质量达到业主的要求。2、完成冬雨季及高温施工措施所发生的人工费用已包含在总价内。第十四条：保修1、本工程保修期为 1 年，保修期从业主核准工程主合同整体验收合格之日起开始计算；乙方在保
34、修期内无偿维修，乙方在接到甲方的维修通知后 1 天内不予维修，甲方另外安排分包公司维修，所发生的费用从乙方的保修金中扣除。2、本工程保修金的留置办法和退还办法，按照第七条的规定执行。3、本工程保修金在保修期满扣除因乙方原因造成的保修扣款后，余款在 30 个工作日内一次性无息付清。第十五条：环境保护与职业健康安全教育1、乙方在进场前必须接受甲方的入场教育。2、乙方在施工过程中应严格遵守 某市 有关环境保护的相关条例和施工扬尘综合治理办法，最大限度的控制扰民和民扰问题；如果乙方在 某市 规定的施工期间施工噪声超过国家规定，则由乙方自行解决由此引发的扰民和民扰问题，甲方不承担由此引起的工期和费用的责
35、任，如果乙方在 某市 规定的施工期间施工噪声不超过国家规定，但仍引起了扰民和民扰问题，则由乙方和甲方共同向业主办理工期和费用签证，由业主解决扰民和民扰时间，并承担发生的费用。3、乙方在施工过程中应控制粉尘污染，如被政府有关部门警告，则按2000元/次处罚违约金；如果政府部门有罚款，由乙方全部承担。4、乙方应保持生活区的清洁卫生环境，严禁随地乱扔、乱抛生活垃圾，禁止随地大小便，一切污物都应排放到指定地点；建筑材料禁止带入生活区。5、对土堆、砂堆、水泥等必须采用有效的防护措施，以防刮风时造成扬尘，如有发生甲方将对乙方做出相应的处罚与整改。第十六条：合同内容的变更与解除1、乙方不能满足工期、质量或业
36、主（甲方）对承包范围有调整（变更），甲方有权调整合同承包的内容，乙方无权要求任何补偿，并继续完成履行其余合同内容。2、甲方认为有必要时，以书面函件通知乙方，自乙方收到函件之日起，本合同解除；甲方根据乙方已完工程的实际价款扣除相关违约金和保修金后，支付乙方剩余工程款。3、合同终止后，乙方应立即退场，妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，并按本合同第八条约定同甲方办理已完工程结算手续。第十七条：违约责任1、经甲方检查认定，乙方在工程质量、工期、安全、文明施工等任何方面达不到合同要求时，甲方将不结算合同单价中的此部分费用。2、乙方应遵守甲方现场管理的各项规定，不得在施工现场出现偷盗、打架
37、、斗殴等现象，否则后果自负，且甲方有权视情节轻重要求乙方每次支付 1000 元违约金。3、乙方履行合同中有任何形式的违约，除按合同约定向甲方支付违约金外，给甲方造成损失的，还应另行赔偿由此给甲方造成的全部损失，包括但不限于甲方的直接损失、增加的费用开支、甲方向业主及其他第三方承担的责任等。违约金及损失赔偿甲方有权随时从乙方向甲方缴纳的履约保证金中直接扣除，履约保证金不足部分，甲方有权随时从应付乙方的工程款中直接扣除，并无需事先通知乙方或征得乙方同意。第十八条：争议的解决双方发生争议时，可以通过友好协商解决纠纷；协商或调解不成的，向被告人所在地人民法院提起诉讼。双方发生争议后，除非出现下列情况，
38、双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：1、单方违约导致合同确已无法履行，甲方可终止合同；2、调解要求停止合同工作，且为双方接受；3、法院要求停止合同工作。 第十九条：诚意金本合同签订时乙方须向甲方缴交诚意金￥ 元，若乙方未向甲方交齐诚意金,则本合同不生效，发包人有权收回所有合同及相关合同附件。 地下室0.000完成验收合格后，无息退付诚意金￥ 元。承包方按合同要求的工期、质量等级完成验收合格，结构封顶10个工作日内无息返还剩余的诚意金￥ 元。 第二十条：其他事项 本合同书签订后，双方在履行过程中的具体事宜可另行协商签订补充合同。补充合同是本合同书的组成部分，与本合同具有同等效力，如各补充合同之间、补充合同与本合同之间存在条款上的冲突，则以签订时间在后的补充合同条款为准。 第二十条：合同生效 本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，具有同等法律效益，希共同履行，双方代表签字盖章即日起生效。甲方(盖章)： 乙方(盖章)：法定代表人(签字）： 法定代表人(签字）： 经办人(签字）： 经办人（签字)：甲方地址： 乙方地址：联系人电话： 联系人电话：签约日期： 年 月 日 签约日期： 年 月 日
