1、设备监理师之设备监理合同模考模拟试题(全优)单选题（共80题）1、当工程施工过程中有分包商参与时，应掌握各分包商的HSE管理情况，避免可能发生的不利事件对整个工程的实施和其他人员造成影响的是( )。A.业主B.工程师C.工程师代表D.承包商【答案】 D2、下列与不可抗力相关的叙述，错误的是( )。A.不可抗力是指不能预见、不可避免并不能克服的客观情况B.因不可抗力不能履行合同的，可部分或全部免除责任责任C.当事人迟延履行后发生不可抗力的，也可根据情况部分免除责任D.不可抗力包括合同中约定的不可抗力情形【答案】 C3、有关组织或机构编制的合同条件范本，一般分为通用条件和专用条件，其中专用合同条件
2、构成是( )。A.履约保证和合同格式B.合同格式和合同数据C.合同格式和对拟招标合同的特殊条款规定D.合同数据和对拟招标合同的特殊条款规定【答案】 D4、根据招标投标法，评标委员会经过评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以( )。A.与投标人分别谈判，重新确定合同条件B.降低评标标准，宣布综合得分最高者中标C.向招标人建议中标候选人，由招标人酌情决定D.否决所有投标【答案】 D5、FIDIC“新黄皮书”规定，承包商应提前( )天，通知工程师可以开始竣工试验的日期。A.7B.14C.21D.28【答案】 C6、如果由于非承包商原因导致竣工后试验未能在缺陷通知期(或双方商定的其他期限)内完
3、成，则( )。A.承包商另行选择日期进行竣工后试验B.此设备工程或单位工程应被认为已通过了竣工后试验C.缺陷通知期后，工程师再安排竣工后试验D.双方商定其他期限，完成竣工后试验【答案】 B7、根据合同法规定，下列表述正确的是( )。A.承揽合同、设备工程合同必须采用书面形式B.未经定做人同意，承揽人不得把任何工作交由第三人完成C.承揽合同生效后，对于当事人均有法律约束力，任何一方不得随时解除合同D.承揽合同中的定做人可以随时解除合同，造成承揽人损失的，应当予以赔偿【答案】 D8、根据世界银行生产设备设计、供应和安装采购标准招标文件，招标文件包括( )。A.招标程序、业主要求以及合同条件和合同格
4、式B.投标人须知、招标资料表和投标保函C.投标人须知、业主要求和设计文件D.招标程序、招标资料表、合同条件和进度计划【答案】 A9、代理是代理人在代理权限内，以( )的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。A.代理人和被代理人B.被代理人C.第三人D.自己【答案】 B10、在设备采购合同中，设备所有权自( )时起转移。A.支付定金B.支付价款C.交付设备所有权凭证D.交付设备【答案】 D11、下列( )财产可以抵押。A.土地所有权B.抵押人依法承包但未经发包人同意的荒山的土地使用权C.以公开协商方式取得的土地承包经营权D.有争议的财产【答案】 C12、如果承包商隐蔽已经完成的工作前未
5、通知工程师进行检验，则当工程师提出剥露检验要求时，承担由于检验所产生的费用的是( )。A.业主B.承包商C.工程师D.如果检验的结果证明完成的隐蔽工程符合合同要求，则由业主承担全部费用，否则，将由承包商承担全部费用【答案】 B13、下列关于仲裁审理的说法，正确的是( )。A.仲裁应当开庭审理，当事人也可以协议书面审理B.仲裁应当书面审理，当事人也可以协议开庭审理C.仲裁开庭审理的，应当公开审理情况D.仲裁开庭审理的，一次开庭必须查明全部案件事实【答案】 A14、按照FIDIC新黄皮书对工程接收程序的规定，工程竣工的日期应当是( )。A.承包商完成全部工程的日期B.工程通过竣工试验的日期C.工程
6、师签发接收证书的日期D.接收证书中注明的竣工的日期【答案】 D15、在间接代理，也称“未披露委托人的代理”的合同中，如第三人拒绝履行合同义务，受托人应向委托人提供第三人与受托人签订的合同的情况，委托人可以直接追究第三人的法律责任。委托人的这一权利为( )。A.代理权B.介入权C.追认权D.代位权【答案】 B16、根据安全生产法的规定，施工人员在施工过程中的应当承担的法定义务是( )。A.拒绝执行违章指挥B.拒绝冒险作业C.检举危害生命安全的行为D.严格遵守安全操作规程【答案】 D17、采用FIDIC新黄皮书的设备工程合同，付款计划详细规定了合同价格分期支付的金额，如果合同有要求，付款计划应当由
7、( )编制。A.承包商根据中标合同金额B.承包商根据投标金额C.工程师根据合同价格D.业主根据资金落实情况【答案】 A18、招标公告，从合同法律性质上讲属于( )。A.要约邀请B.要约C.新要约D.承诺【答案】 A19、工程师将其权利委托给其助手时，授权委托书的生效时间是( )。A.工程师向助手签发授权委托书时B.业主和承包商收到授权委托书副本时C.工程师向助手签发授权委托书后第14天D.业主和承包商收到授权委托书副本后第14天【答案】 B20、下列关于设备采购合同中出卖人义务的陈述，错误的是( )。A.交付设备B.交付设备所有权凭证和其他凭证C.移交设备中体现的知识产权D.接受设备检验【答案
8、】 C21、甲与乙订立合同，合同约定：甲向乙购买600m3木材，在600m3木材中，乙向甲供货500m3，另100m3由丙向甲供货。合同履行期限届满，乙如期供货履行，但丙没能如期供货。在此合同中应由( )承担违约责任。A.丙向甲B.丙和乙共同向甲C.乙向甲D.丙和乙向甲连带【答案】 C22、如果业主不合理地拖延竣工后试验，由此产生的损失，承包商有权索赔( )。A.竣工时间及相关费用B.相关费用并加合理利润C.竣工时间、相关费用并加合理利润D.缺陷通知期及相关费用【答案】 B23、甲因需资金，将手中一张汇票质押给乙。根据物权法，乙对该汇票的质权自+( )时成立。A.甲将汇票交付于乙B.汇票登记C
9、.甲将汇票提存于公证处D.质押合同签字【答案】 A24、发包方与承包方签订设备工程合同后，发包方与承包方形成的法律关系是( )。A.物权关系B.雇佣关系C.债权关系D.产权关系【答案】 C25、甲公司于2006年3月10日收到了一审法院审理其工程承包合同纠纷的判决书，甲公司不服，应在( )前提起上诉。A.2006年3月15日B.2006年3月25日C.2006年4月10日D.2006年9月10日【答案】 B26、甲、乙两公司订立购销合同，双方约定：甲每周向乙供应某种货物一批，但如果在12月21日至31日之间下雪，则合同终止。该合同效力属于( )。A.可撤销合同B.附期限合同C.附条件合同D.无
10、效合同【答案】 C27、某工程因连日降雨基坑积水，总承包施工负责人指示土方分包人将积水处理后，再继续施工，分包人以下雨已经影响工期为由，一边抽水一边施工，随后发生基坑坍塌安全事故，则该事故的主要责任人是( )。A.总承包单位B.总承包单位施工负责人C.分包人D.施工人员【答案】 C28、某工程施工阶段，安装在电梯井口的护栏被撞落后长时间未予安装，施工人员发现后，应立即报告给的管理人员是( )。A.班组长B.监理工程师C.本单位负责人D.总监理工程师【答案】 C29、如果业主未能按合同约定的时间和方式给予承包商进入和占用现场的权利，承包商有权获得( )的补偿。A.工期延长B.相应费用C.合理利润
11、D.工期延长和相应费用加合理利润【答案】 D30、FIDIC新黄皮书规定，承包商在收到( )后，应按合同规定的份数和时间向工程师提交最终报表草案并附证明文件。A.接收证书B.履约担保C.履约证书D.保留金【答案】 C31、行政纠纷的处理方式不包括( )。A.听证B.复议C.和解D.诉讼【答案】 C32、甲乙双方于2009年6月1日签订了一份设备租赁合同，约定：承租方于2009年6月15日至6月17日支付租金。但承租方直到2009年6月30日也未支付租金。据此，出租方要求支付租金的诉讼时效起算的时间是( )。A.2009年6月1日B.2009年6月15日C.2009年6月17日D.2009年6月
12、30日【答案】 C33、某厂开发一种新型节能炉具，先后制造出10件样品，后来样品有6件丢失。1996年某户居民的燃气罐发生爆炸，查明原因是使用了某厂丢失的6件样品炉具中的一件，而该炉具存在重大缺陷。该户居民要求某厂赔偿损失，某厂不同意赔偿，下列理由中哪一个最能支持某厂立场( )。A.该炉具尚未投入流通B.该户居民如何得到炉具的事实不清C.该户居民偷盗样品，由此造成的损失应由其自负D.该户居民应向提供给其炉具的人索赔【答案】 A34、承包商按照工程师的指示更新了进度计划，并按照新的进度计划实施设备工程。承担由此带来的风险和费用的是( )。A.工程师承担风险，承包商承担费用B.工程师承担风险，业主
13、承担费用C.承包商承担风险和费用D.业主承担风险和费用【答案】 C35、缺陷通知期的起始日期是( )。A.工程通过竣工试验的日期B.工程师颁发接收证书的日期C.承包商竣工试验申请书中注册的竣工日期D.接收证书上标明的竣工日期【答案】 D36、下列文件均属于设备工程监理服务合同的组成部分，如果在运用时发生矛盾，应优先适用( )。A.监理投标书B.中标通知书C.专用条件D.协议书及附件【答案】 D37、业主谈判的目的不包括( )。A.宣传自己的优势B.了解报价的构成C.讨论并共同确认某些局部变更D.将过去的双方业已达成的协议进一步确认和具体化【答案】 A38、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，
14、对承包商的设备进行投保时，保险金额应为( )。A.设备的购买价格B.设备的残值C.设备的全部重置成本D.设备的制造成本【答案】 C39、设备工程完工后，( )应组织对设备工程项目进行验收。A.业主B.设备监理工程师C.设计人D.承包人【答案】 A40、对于业主按照合同规定免费提供的材料，承包商在接收时，应进行( )，并将结果通知工程师。A.目视检查B.化学试验C.物理实验D.性能检查【答案】 A41、下列与不可抗力相关的叙述，错误的是( )。A.不可抗力是指不能预见、不可避免并不能克服的客观情况B.因不可抗力不能履行合同的，可部分或全部免除责任责任C.当事人迟延履行后发生不可抗力的，也可根据情
15、况部分免除责任D.不可抗力包括合同中约定的不可抗力情形【答案】 C42、某住宅工程竣工1年后，房地产开发商尚欠施工企业一笔工程款，并以资金紧张为由拒不付款。同时，购房者也拖欠房地产开发商的购房款，且已到该支付的时间。此时，施工企业应( )。A.以自己的名义向人民法院主张该购房款B.以房地产开发商名义向人民法院主张该购房款C.以自己的名义直接向购房者主张该购房款D.以房地产开发商名义直接向购房者主张该购房款【答案】 A43、我国解决合同争议采取“或裁或审”制度，如果当事人就合同争议的解决方法未订立有效的仲裁协议时，只能通过( )方式最终解决合同争议。A.和解B.调解C.行政复议D.诉讼【答案】
16、D44、诉讼时效的中止，只能发生在诉讼时效期间的( )。A.最后4个月B.最后6个月C.最后3个月D.最后2个月【答案】 B45、地处北京的甲公司就购买某一专用设备于2010年4月1日向地处广州的乙公司发出要求，要约书规定乙公司承诺的截止日期为4月30日，22日乙公司发出承诺书，通常可以于4月27日前到达甲公司，但4月23日京广线突遇洪水，承诺于5月5日到达，甲公司也未通知乙公司该承诺因迟到无效。乙公司于6月15日将该设备托运给甲公司，甲拒收，为此给乙造成损失，诉至法院，法院判决应由( )承担该损失。A.乙公司B.甲公司C.邮电部门D.双方各一半【答案】 B46、根据我国招标投标法的规定，必须
17、实行招标的项目是( )。A.外商投资工业项目B.涉及国家安全工程C.关系社会公共利益的大型基础设施D.抢险救灾工程【答案】 C47、根据世界银行的生产设备设计、供应和安装采购标准招标文件(2008年版，2010年修订)，设备工程的招标文件包括( )。A.投标邀请函、业主要求以及合同条件和合同格式B.招标程序、业主要求以及合同条件和合同格式C.招标程序、设备工程要求以及合同条件和合同格式D.投标人须知、设备工程要求以及合同条件和合同格式【答案】 B48、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，双方应在仲裁前尽力友好解决争议，仲裁可在不满意通知发出第( )天后开始。A.14B.28C.56D.84【
18、答案】 C49、根据招标投标法及招标投标法实施条例，下列投标文件中，开标时应当作为废标处理的是( )。A.逾期送达的投标文件B.没有送到指定地点的投标文件C.关键内容字迹模糊、无法辨认的投标文件D.未通过资格预审的申请人提交的投标文件【答案】 C50、某文艺团体于1970年集体创作了一部作品，该作品于1971年5月4日首次公开发表。1982年对该作品进行了修改，于1984年3月8日再度公开发表。根据我国著作权法规定，该作品著作权的财产权保护期限至( )。A.2021年5月4日B.2034年3月8日C.2021年12月31日D.2034年12月31日【答案】 C51、某设备工程合同履行期间，业主
19、基于自身利益的考虑而终止合同。业主3月1日发出的终止合同通知于次日到达承包商、业主于3月10日退还履约保证，则该合同终止生效的时间是( )。A.3月2日B.3月10日C.3月30日D.4月7日【答案】 D52、甲、乙两公司订立购销合同，双方约定：甲每周向乙供应某种货物一批，但如果在12月21日至31日之间下雪，则合同终止。该合同效力属于( )。A.可撤销合同B.附期限合同C.附条件合同D.无效合同【答案】 C53、承包商按照合同要求编制的竣工文件，应保存在现场，并在( )，提交工程师两套副本。A.移交工程时B.竣工试验开始前C.通过竣工试验后D.申请签发接收证书时【答案】 B54、某设备工程项
20、目的投标人在现场踏勘后以书面形式提出质疑问题，招标人离开标时间还剩10天才作出了书面解答。鉴于解答时间短于招标投标法规定的时间，且书面解答与招标文件规定内容不一致，对该问题应以( )。A.招标文件为准，开标时间后延B.招标文件为准，开标时间不变C.书面解答为准，开标时间后延D.书面解答为准，开标时间不变【答案】 C55、按照FIDIC生产设备和设计一施工合同条件规定，竣工时间是指( )中写明的，从开工日期算起至工程或者某分项工程根据合同规定的要求竣工的全部时间。A.投标书附录B.中标函C.合同协议书D.承包商建议书【答案】 A56、当事人依法经过协商，可以变更合同，当事人对合同变更的内容约定不
21、明确的( )。A.按变更的内容确定B.由仲裁机构裁决决定合同内容C.推定为未变更D.重新确定合同内容【答案】 C57、根据我国招标投标法，评标委员会应当按照( )确定评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。A.合同法B.招标人意见C.招标文件D.招标内容【答案】 C58、下列产品中需要依照产品质量法予以规范的是( )。A.农产品质量B.建筑工程质量C.建筑材料质量D.军工产品质量【答案】 C59、经济生活中，最为常见的债权债务关系的产生原因是( )。A.侵权B.合同C.无因管理D.不当得利【答案】 B60、由于业主原因造成竣工试验的延误，承包商有权获得的补偿是( )。A.竣工时间B.费用C.
22、费用和利润D.竣工时间、费用和利润【答案】 C61、诉讼时效的中止，只能发生在诉讼时效期间的( )。A.最后4个月B.最后6个月C.最后3个月D.最后2个月【答案】 B62、承包商未遵守对履约保证的相关要求而导致业主终止合同的，业主应提前( )天通知承包商。A.10B.14C.20D.28【答案】 B63、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，仲裁解决合同争议的，除非双方另有商定，否则，应当适用( )的仲裁规则。A.国际商会B.中国商会C.中国国际经济贸易仲裁委员会D.FIDIC【答案】 A64、在设备采购合同中，因买受人原因致使设备不能按照约定期限交付的，买受人应当自( )之日起承担标的物毁
23、损、灭失的风险。A.合同成立B.合同签订C.合同生效D.违反约定【答案】 D65、在我国，下列知识产权中，保护期限为20年的是( )。A.发明专利权B.实用新型专利权C.职务作品著作权D.商标专用权【答案】 A66、根据保险法，对保险合同中( )的条款，保险人在订立合同时应当在投保单、保险单或者其他保险凭证上作出足以引起投保人注意的提示，并对该条款的内容以书面或者口头形式向投保人作出明确说明。A.纠纷解决方式B.免除保险人责任C.保险费用收取D.免除投保人责任【答案】 B67、FIDIC新黄皮书规定，工程师应在收到有关报表和证明文件后的( )天内，向业主发出期中付款证书。A.14B.28C.4
24、2D.56【答案】 B68、9月10日，甲公司与乙公司签订一份货物买卖合同。合同约定，乙公司于9月20日到甲公司的库房提取所购全部货物。乙公司由于自身原因至9月30日才去提取该批货物，但9月25日甲公司的库房因洪水致使乙公司应提取的部分货物毁损。根据合同法的规定，乙公司承担该批货物毁损、灭失风险的起始时间是( )。A.9月10日B.9月20日C.9月25日D.9月30日【答案】 B69、发包方在与承包方结算工程款时，发包方的财务人员误将核定的工程结算额190.5万元看成196.5万元，因此多付6万元。后来，在复核中发现该错误，发包方随后向承包方索要6万元。该债务关系属于( )之债。A.合同B.
25、侵权行为C.不当得利D.无因管理【答案】 C70、按照国际惯例，如果承包商没有在合同规定的支付时间内收到付款，有权向业主收取延误期的融资费用，计算融资费用的费率是( )。A.以银行贷款年利率计算B.以高出银行贷款利率的1个百分点的年利率计算C.以高出银行贷款利率的23个百分点的年利率计算D.以高出银行贷款利率的5个百分点的年利率计算【答案】 C71、甲、乙双方在合同中既约定违约金，又约定定金，乙违约时，( )。A.违约金与定金可以同时并用B.甲方可以选择适用违约金或者定金C.乙方可以选择适用违约金或者定金D.双方应当协商适用违约金或定金【答案】 B72、设备设计合同生效后，设计人由于自身原因拒
26、不履行合同，下列关于设计人应承担的责任形式陈述，正确的是( )。A.返还委托人已支付的定金B.免收设计费C.双倍返还定金D.委托人继续履行合同【答案】 C73、如果业主基于自身利益的考虑而提出终止合同，则承包商获得相应付款的根据是( )条款。A.不可抗力B.索赔C.风险与保险D.竣工结算【答案】 A74、设备监理工程师的合同管理对象是( )。A.合同内容B.设备工程C.监理合同D.设备合同【答案】 D75、某工程公司使用变造的资质证书参与某工程项目的投标，这一不正当竞争行为属于( )。A.投标人相互串通投标B.投标人与招标人串通招标投标C.投标人以行贿手段谋取中标D.投标人以弄虚作假方式骗取中
27、标【答案】 D76、如果业主基于自身利益的考虑而提出终止合同，则承包商获得相应付款的根据是( )条款。A.不可抗力B.索赔C.风险与保险D.竣工结算【答案】 A77、下列文件中，属于工程师监督承包商实施过程和实施方法的重要依据的是( )。A.设计文件B.业主要求C.承包商建议书D.中标通知书【答案】 C78、大中型工程从发出中标通知书后的( )天内，双方应按照招投标文件订立书面合同。A.30B.28C.20D.15【答案】 A79、下列产品中需要依照产品质量法予以规范的是( )。A.农产品质量B.建筑工程质量C.建筑材料质量D.军工产品质量【答案】 C80、在承包商负责照管期间，由于业主风险中
28、所列的风险以外的原因，致使工程发生任何损失，由( )承担修正该项损失的费用。A.业主B.承包商C.工程师D.保险公司【答案】 B多选题（共30题）1、下列属于委托人授予监理人的权力有( )。A.对本项目有关方案、计划的审查权B.对本项目有关参与单位的协调权C.压缩合同工期D.在项目实施过程中对“被监理人”的工作质量的检查权、监督权E.对本项目合同款支付申请的审核权【答案】 ABD2、根据FIDIC生产设备和设计一施工合同条件，下列关于付款及其程序的说法，正确的有( )。A.预付款结算和竣工结算均为期中付款B.工程师应在收到承包商提交的月报表后28天内签发期中付款证书C.承包商应在收到履约证书后
29、56天内提交最终报表草案D.业主应在收到最终付款证书后56天内付款E.结清证明应在承包商提交最终报表时生效【答案】 ABCD3、设备工程合同履行中发生的下列情况中，按照合同法对不可抗力免责的规定，承包人不承担责任的有( )。A.洪水灾害导致工程受损B.地震灾害导致工程受损C.社会动乱导致停工损失D.承包人安全管理制度不落实导致火灾损失E.承包人拖欠工人工资导致罢工的停工损失【答案】 ABC4、根据我国相关规定，评标方法包括( )。A.经评审的最低投标价法B.综合打分法C.平均分值法D.经验估计法E.设备寿命周期成本评标价法【答案】 AB5、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，工程师提出变更的
30、方式有( )。A.由业主向承包商提出建议书B.工程师请求承包商提交变更建议书C.工程师向承包商发出变更建议书D.工程师直接发出变更指示E.由业主直接发出变更指示【答案】 BD6、下列关于定金的说法，正确的有( )。A.定金应当以书面形式约定B.定金数额不得超过主合同标的额的20%C.定金合同从实际交付定金之日起生效D.定金合同必须公证E.收受定金的一方不履行约定债务的，应当双倍返定金【答案】 ABC7、合同文档管理的主要内容有( )。A.建立合同文档管理制度B.分析、改进合同条款C.妥善分类、保存和使用合同文档D.及时审核和接收承包商提交的竣工文档E.整理和编制整个设备工程的竣工资料并归档【答
31、案】 ACD8、设备采购合同当中，买方因卖方未按合同履行义务而受到损失，欲提起诉讼，则必须满足的条件有( )。A.有具体的诉讼请求B.有事实和理由C.有充分的证据D.没有超过诉讼时效期间E.属于受诉法院管辖【答案】 AB9、业主的设备工程合同总体策划的内容包括( )。A.确定合同的谈判策略B.按合同类型选择合同范本C.确定每个合同的范围和采购方式D.编制设备工程合同管理计划E.明确重大合同问题的决策程序【答案】 BCD10、根据民法通则，被代理人与代理人承担连带责任的情形有( )。A.委托书授权不明B.代理人不履行职责C.代理人与第三人串通D.代理的事项违法E.代理人实施代理行为过程中给第三人
32、造成损害【答案】 AD11、下列情形中，可能导致业主向承包商提出索赔的有( )。A.承包商没有如约提交履约保证B.承包商没有按合同中的规定办理保险C.政府干扰导致暂停施工D.业主雇请他人运出承包商没有执行工程师指示从现场运出的不合格材料E.飓风导致已完工程垮塌【答案】 ABD12、某施工单位组织编制深基坑的专项施工方案时实施的下列行为中，符合建设工程安全生产管理条例的有( )。A.组织专家论证B.附具安全验算结果C.经专职安全生产管理人员和项目经理签字报送监理机构D.经总监理工程师签字后实施E.由专职安全生产管理人员现场监督实施【答案】 ABD13、可供承包商使用的业主设备，在业主要求中应详细
33、说明( )。A.设备型号B.设备状态C.目前施工能力D.存放地点E.使用的价格【答案】 ACD14、设备工程合同履行过程中，合同控制主要有( )阶段控制。A.设计B.采购C.制造D.生产运营E.安装【答案】 ABC15、根据民法通则，被代理人与代理人承担连带责任的情形有( )。A.委托书授权不明B.代理人不履行职责C.代理人与第三人串通D.代理的事项违法E.代理人实施代理行为过程中给第三人造成损害【答案】 AD16、根据FIDIC生产设备和设计一施工合同条件，下列关于合同和投标函的说法，正确的有( )。A.投标函附录不构成合同B.投标函有时也称作报价函C.投标函构成合同D.投标函应按业主规定的
34、格式填写E.投标书中的承包商建议书是合同文件的组成部分【答案】 BCD17、招标文件的作用表现在( )。A.是广泛吸引投标人参与竞争的文件B.是一种有限竞争的招标方式C.是投标人准备投标文件和参加投标的依据D.是招标投标活动当事人的行为准则和评标的重要依据E.是招标人和投标人订立合同的基础【答案】 CD18、根据有关规定，依法必须招标的项目，评标委员会推荐三名中标候选人的，排名第一的中标候选人有下列情形的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人的有( )。A.资质等级由二级晋升一级B.因不可抗力提出不能履行合同C.参与其他同类工程项目投标D.投标期间与另一投标人协商投标报价E.放弃中标【答
35、案】 BD19、地方政府部门造成的工程中断，承包商有权延长工期的条件有( )。A.业主未将地方政府部门制定的新规定告知承包商B.承包商已经采取措施，仍不能避免工程延误C.承包商已经遵守了地方政府部门制定的程序D.地方政府的行为延误或干扰了承包商的工作E.承包商无法提前预见此类延误或中断【答案】 CD20、如果( )履行过程中发生债权，债权人有权行使留置。A.买卖合同B.保管合同C.运输合同D.加工承揽合同E.施工合同【答案】 BCD21、根据招标投标法，中标人按照约定或者经招标人同意，可以将中标项目的( )工作分包给他人完成。A.全部B.部分关键性C.主体D.部分非关键性E.部分非主体【答案】
36、 D22、代理的特征有( )。A.代理人在代理权限内独立地为意思表示B.任何行为均可代理C.代理是代理人代替被代理人为民事法律行为D.代理权是依据法律的直接规定而产生E.代理人应当在代理权范围内实施代理行为【答案】 AC23、根据合同法的规定，当事人因不可抗力不能履行合同的，应当( )。A.赔偿对方全部损失B.解除合同C.及时通知对方D.在合理期限内提供证明给对方E.积极防御不可抗力的再次发生【答案】 BCD24、在因缺陷产品导致人身损害的产品责任法律关系中，内部责任主体有( )。A.设计者B.生产者C.销售者D.运输者E.仓储者【答案】 D25、下列选项中，属于要约邀请的有( )。A.寄送的
37、价目表B.拍卖公告C.悬赏告示D.招股说明书E.投标文件【答案】 ABD26、设备承揽合同中，定作人的主要义务有( )。A.协助承揽人完成工作B.支付报酬C.保守秘密D.不得随意变更工作事项、范围E.领取承揽物、接收工作成果【答案】 ABD27、无权代理人实施“代理”行为后，第三人依法可以行使( )。A.催告权B.拒绝权C.撤销权D.委托权E.追认权【答案】 AC28、在设备工程合同中，特殊事件的处理机制主要有( )。A.暂停施工的处理机制B.法律变动处理机制C.市场价格波动处理机制D.索赔和争端的解决机制E.不可抗力的处理机制【答案】 D29、下列有关承诺生效的表述，正确的有( )。A.采用书面形式作出承诺的，承诺通知发出时生效B.采用电报形式作出承诺的，电报到达要约人时生效C.采用电子邮件形式作出承诺的，电子邮件进入要约人指定的邮箱时生效D.采用电子邮件作出承诺的，要约人了解内容时生效E.采用行为方式作出承诺的，承诺行为作出时生效【答案】 BC30、许可审批机关应当撤回生产许可的情形有( )。A.被许可生产的产品列入国家决定淘汰产品目录的B.被许可人不再生产被许可的产品的C.生产许可依据的法律、法规、规章修改D.法人或者其他组织依法终止的E.企业自行转让生产许可证书【答案】 ABC
