二级建造师考试-工程法规-练习题-验证200-共200题-第5套.pdf

1、二级建造师考试_工程法规_练习题_验证 200_共200 题_第 5 套单选题1.某工程竣工验收合格后第 10 年内， 部分梁板发生不同程度断裂。 经由相应资质的质量鉴定机构鉴定，确认断裂原因为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计要求，则该质量缺陷应由()。A)建设单位维修并承担维修费用B)施工单位维修并承担维修费用C)施工单位维修，设计单位承担维修费用D)施工单位维修，混凝土供应单位承担维修费用答案:B解析:根据建设工程质量管理条例的规定，保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。如果质量缺陷是由于施工单位未按照工程建设强制性标准和合同要求施工造成的，则施工单位不仅要负责保修，还要承担保修费用。单

2、选题2.关于招标价格的说法，正确的是（ ） 。A)招标时可以设定最低投标限价B)招标时可以设定最高投标限价C)招标时应当编制标底D)招标项目应当采用工程量清单计价答案:B解析:选项 A 错误，招标人不得规定最低投标限价。选项 B 正确，招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法。选项 C 错误，招标人可以自行决定是否编制标底。选项 D 错误，全部使用国有资金投资或者以国有资金投资为主的建筑工程，应当采用工程量清单计价；非国有资金投资的建筑工程，鼓励采用工程量清单计价。单选题3.关于招标文件的说法，正确的是（ ） 。A)招标文件的要求不得高于法律规定B)

3、潜在投标人对招标文件有异议的，招标人做出答复前，招标投标活动继续进行C)招标文件中载明的投标有效期从提交投标资格预审文件之日起算D)招标人修改已发出的招标文件，应当以书面形式通知所有招标文件收受人【答案】D答案:D解析:A 错误， 招标投标法规定，招标人应当根据招标项目的特点和需要编制招标文件。招标文件应当包括招标项目的技术要求、对投标人资格审查的标准、投标报价要求和评标标准登所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。国家对招标项目的技术、标准有规定的，招标人应当按照其规定在招标文件中提出相应要求。B 错误，潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前提出

4、。招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。C 错误，招标人应当在招标文件中载明投标有效期。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。D 正确，招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。【考点来源】2Z203013 投标人、投标文件和投标保证金单选题4.一般情况下， 勘察设计文件都是勘察设计单位接受建设单位委托创作的委托作品。如果勘察设计单位与建设单位未就该委托作品著作权的归属做出约定，则该委托作品的著作权属于()。A)勘察设计单位B)建设单位C)勘察设计单位与

5、建设单位共有D)由双方重新约定答案:A解析:受委托创作的作品， 著作权的归属由委托人和受托人通过合同约定， 未做明确约定或者没有订立合同的，著作权属于受托人。单选题5.根据注册建造师管理规定第 15 条的规定，下列不属于不予注册的法定情形的是()。A)甲被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满 2 年B)乙因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5 年C)丙在申请注册之日前 3 年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故D)丁现年已 61 周岁答案:D解析:申请人有下列情形之一的，不予以注册：(1)不具有完全民事行为能力的;(2)申请在两个

6、或者两个以上单位注册的;(3)未达到注册建造师继续教育要求的;(4)受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的;(5)因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满 5 年的;(6)因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满 3 年的;(7)被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满 2 年的;(8)在申请注册之日前 3 年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的;(9)申请人的聘用单位不符合注册单位要求的;(10)年龄超过 65 周岁的;(11)法律、 法规规定不予注册的其他情形。因此，只有 D 项符合题干要求。单选题6.

7、下列不属于施工作业人员应当履行的安全生产义务的是()。A)守法遵章的义务B)接受安全生产教育培训的义务C)安全事故隐患报告的义务D)获得施工安全防护用品的义务答案:D解析:获得施工安全防护用品属于施工作业人员的权利，注意区分权利和义务。单选题7.关于民事诉讼审判程序的说法，正确的是（ ） 。A)原告必须与案件有直接利害关系B)一审程序包括普通程序和特别程序C)必须以书面形式起诉D)所有案件都必须采用直接送达方式答案:A解析:A 正确，起诉的条件包括：原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；有明确的被告；有具体的诉讼请求、事实和理由；属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。B

8、 错误，一审程序包括普通程序和简易程序。C 错误，起诉以书面为原则，以口头为例外。D 错误，直接送达诉讼文书有困难的，可以委托其他人民法院代为送达，或者邮寄送达。【考点来源】2Z208024 民事诉讼的审批和执行单选题8.除()之外，投标文件有下列情形的，招标人不予受理。A)逾期送达B)未送达指定地点C)未按规定格式填写D)未按招标文件要求密封答案:C解析:我国招标投标法规定，投标文件有下列情形的，招标人不予受理：1.逾期送达;2.未送达指定地点;3.未按招标文件要求密封;4.未通过资格预审。单选题9.下列有关诉讼代理人的表述，不正确的是()。A)民事诉讼代理人可分为法定诉讼代理人与委托诉讼代

9、理人B)法定诉讼代理人适用于无诉讼行为能力的当事人C)委托人可以是法定代理人D)委托诉讼代理人不能是当事人的近亲属答案:D解析:委托诉讼代理人既可以是律师， 也可以是当事人的近亲属、 有关的社会团体或者所在单位推荐的人，以及经人民法院许可的其他公民。单选题10.建设工程发生质量事故， 有关单位应当在规定的时限内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。规定的时限为( )。A)6 小时B)12 小时C)24 小时D)48 小时答案:C解析:建设工程质量管理条例规定，建设工程发生质量事故，有关单位应当在 24 小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。故选项 C 正确。单选题11.根据合同法

10、 ，下列关于可撤销合同的说法中正确的是()。A)合同履行中发生重大分歧的，可以申请撤销该合同B)当事人行使撤销权只能向法院或者仲裁机构主张C)购买房屋后房价大跌，属于重大误解，购房人可申请撤销合同D)当事人在合同订立一年内不行使撤销权的，撤销权消灭答案:B解析:本题考查可撤销合同。 可撤销合同是指因意思表示不真实， 通过有撤销权的机构行使撤销权， 使已经生效的意思表示归于无效的合同。 可撤销合同的种类有：因重大误解订立的;在订立合同时显失公平的;以欺诈、胁迫等手段或者趁人之危订立的合同。A、C 均不属于可撤销合同。可撤销合同自己不能撤销，必须向人民法院或仲裁机构提起，B 正确。合同撤销权从当事

11、人知道或者应当知道撤销事由之日起一年内没有行使的，撤销权消灭，不是从合同订立之日开始，D 错误。单选题12.甲公司在乙公司办公楼附近实施基坑爆破。 爆破后 3 年， 乙公司才发现玻璃幕墙的铅框发生损伤，向法院起诉要求赔偿，则本案()。A)已经超过诉讼时效，法院不予受理B)已经超过诉讼时效，法院应驳回诉讼请求C)诉讼时效中止D)未超过诉讼时效答案:D解析:单选题13.某施工现场发生生产安全事故，造成 10 人重伤，直接经济损失达到 5000 万元。根据生产安全事故调查处理条例的规定，本次事故应当由事故发生地( )负责调查。A)国务院B)省级人民政府C)县级人民政府D)设区的市级人民政府答案:B解

12、析:本题目中，造成 10 人重伤，直接经济损失 5000 元属于重大安全事故。重大安全事故的调查由发生地省级人民政府负责，所以选 B 项。单选题14. 某建筑施工企业与建设单位因工程价款的拨付发生争议又协商不成，拟向法院提起诉讼，则该案件的管辖人民法院是()A)施工合同履行地人民法院B)建设单位住所地人民法院C)建设工程所在地人民法院D)施工合同签订地人民法院答案:C解析:民事诉讼法中规定了 3 种适用专属管辖的案件.其中，因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖，如房屋买卖纠纷、土地使用权转让纠纷等。 最高人民法院关于适用 中华人民共和国民事诉讼法的解释 规定.建设工程施工合同纠纷

13、按照不动产纠纷确定管辖。 因此， 建设工程合同纠纷适用专属管辖，应当由建设工程所在地的人民法院管辖。记忆难度：容易(0)一般(0)难(2) 笔 记：单选题15.根据建筑业企业资质管理规定 ，关于施工企业资质证书的说法，正确的是()。A)资质许可机关未在企业资质证书有效期届满前作出是否准予延续资质证书决定的，视为不准予延续B)企业发生合并、分立、重组以及改制等事项，可以直接承继原施工企业资质C)项目未取得施工许可证，施工企业擅自施工的，资质许可机关不予批准该施工企业的资质升级申请和增项申请D)资质证书有效期届满，未依法申请延续的，资质许可机关应当撤回其资质证书答案:C解析:本题考查的是资质证书的

14、申请、 延续和变更。 资质许可机关应当在建筑业企业资质证书有效期届满前做出是否准予延续的决定;逾期未做出决定的， 视为准予延续。企业发生合并、分立、重组以及改制等事项，需承继原建筑业企业资质的，应当申请重新核定建筑业企业资质等级。资质许可机关不予批准其建筑业企业资质升级申请和增项申请:(3)未取得施工许可证擅自施工的。资质许可机关应当依法注销建筑业企业资质，并向社会公布其建筑业企业资质证书作废，企业应当及时将建筑业企业资质证书交回资质许可机关： (1)资质证书有效期届满， 未依法申请延续的。单选题16.建筑工程一切险承保的危险与损害涉及面很广， 但按国际惯例， 下列情形属于除外的情形()。A)

15、因设计错误(结构缺陷)而造成的损失B)灭火或其他救助所造成的损失C)由于工人、技术人员缺乏经验造成的损失D)建筑材料在工地范围内的运输过程中遭受的损失答案:A解析:单选题17.对于应当招标的工程建设项目，经批准可以不采用招标发包的情形是( )A)拟公开招标的费用与项目价值相比，不值得B)当地投标企业较少C)采购人依法能够自行建设、生产或者提供D)受自然地域限制的答案:C解析:招标投标法实施条例还规定，除招标投标法规定可以不进行招标的特殊情况外，有下列情形之一的，可以不进行招标：(1)需要采用不可替代的专利或者专有技术;(2)采购人依法能够自行建设、生产或者提供;(3)已通过招标方式选定的特许经

16、营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供;(4)需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求;(5)国家规定的其他特殊情形。单选题18. 根据建设工程质量管理条例 ，在正常使用条件下，房屋建筑的地基基础工程的最低保修期限为()A)永久B)2 年C)5 年D)设计文件规定的该工程的合理使用年限答案:D解析:建设工程质量管理条例第四十条规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：(1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限;(2)屋面防水工程、 有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为 5 年;(3)供热与供冷系

17、统，为 2 个采暖期、供冷期;(4)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为 2 年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。单选题19.按照劳动法和相关法规的规定，下列关于劳动者工作时间的说法中，正确的是()。A)实行计件工资的，不受日工作时间的限制B)建筑工人可实行综合计算工作时间C)企业因特殊需要延长工作时间的，每日不得超过 5 小时D)质量事故需紧急处理，不受延长工作时间的限制答案:B解析:单选题20.建筑法规定，建筑工程实行总承包，总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，分包单位应当接受()的质量管理。A)总承包单位B)设计单位C)建设单

18、位D)监理单位答案:A解析:本题考核的是总分包单位的质量责任。 建筑法规定，建筑工程实行总承包的，工程质量由工程总承包单位负责，总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任。分包单位应当接受总承包单位的质量管理。单选题21.根据注册建造师执业管理办法（试行） ，注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人， （ ）除外。A)合同约定的工程验收合格的B)合同约定工程尚未开工的C)合同约定的工程主体已经完成的D)因非承包方原因致使工程项目停工超过 120 天的答案:A解析:注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。 发生下列情形之一的除外

19、：（1）同一工程相邻分段发包或分期施工的； （2）合同约定的工程验收合格的； （3）因非承包方原因致使工程项目停工超过 120 天（含） ，经建设单位同意的。故 A 选项正确。单选题22.某市质量监督站一科长李某因涉嫌制假被公安机关拘留、处以 5000 元罚款，没收其全部违法所得财产。市质量监督站知道此事后将李某开除，李某不服公安机关和质量监督站的做法， 就以下事项提出行政复议， 其中超出行政复议范围的事项是( )。(2015.21)A)被拘留B)被罚款 5000 元C)被质量监督站开除D)被没收违法所得答案:C解析:本题考查的是行政复议的范围， 受理和复议决定， 质量监督站对内的处理不能提起

20、行政复议。单选题23.环境噪声污染防治法规定，在城市市区范围内，建筑施工过程可能产生噪声污染，施工单位须在开工()以前向所在地县以上环境行政主管部门申报该工程采取的环境噪声污染防治情况。A)10 天B)15 天C)20 天D)30 天答案:B解析:单选题24.甲将闲置不用的工程设备出售给乙，双方约定 3 天后交付设备，次日，甲又将该设备卖给丙，并向丙交付了该设备。经查，丙不知甲与乙之间有合同关系。关于甲、乙、丙之间的合同效力的说法，正确的是()。A)甲与乙、丙之间的合同均有效B)甲与乙之间的合同无效，甲与丙之间的合同有效C)甲与乙、丙之间的合同均无效D)甲与乙之间的合同先生效后失效，甲与丙之间

21、的合同有效答案:A解析:本题考查的是物权的设立、变更、转让、消灭和保护。甲与乙，甲与丙之间的合同均是有效的，但由于甲丙之间交付了设备，根据物权法 ，动产物权权的设立和转让，自交付时发生效力。因此甲丙之间已转让了物权，但并不等于甲乙之间的合同失效。正确的处理是，甲乙之间已转让物权，所以设备归丙所有，但甲乙之间合同有效，根据此合同，甲向乙承担违约责任。单选题25.没有代理权、超越代理权或者代理权终止后的行为，为无权代理人签订的合同()。A)非表见代理的，不产生任何法律后果B)一律无效C)经过相对人催告，被代理人在法定期间做表示的视为追认D)构成表见代理的，被代理人应承担责任答案:D解析:本题考查无

22、权代理。没有代理权、超越我理权或者代理权终止后的行为，只有经过被代理人的追认，被代理人才承担民事责在。未经追认的，由行为人承担民事责任。 本人知道他人以本人名义实施民事行为而不做否认表示的， 视为同意。 A、B 选项的说法太绝对，C 选项的说法与法律规定正好相反，均错误，本题应选 D。单选题26.施工单位的下列行为中，属于承揽业务不良行为认定标准的是()。A)以欺骗手段取得资质证书承揽工程的B)未在规定期限内办理资质变更手续的C)涂改、伪造、出借、转让建筑业企业资质证书的D)不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的答案:D解析:本题考核的是承揽业务不良行为认定标准。承揽业务不良行为认定标准

23、：(1)利用向发包单位及其工作人员行贿、 提供回扣或者给予其他好处等不正当手段承揽业务的;(2)相互串通投标或与招标人串通投标的，以向招标人或评标委员会成员行贿的手段谋取中标的;(3)以他人名义投标或以其他方式弄虚作假， 骗取中标的;(4)不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的;(5)将承包的工程转包或违法分包的。单选题27.招标投标法规定，招标人应当在招标文件中载明投标有效期。投标有效期从( )起算。A)招标公告发布之日B)领取招标文件之日C)提交投标文件的截止之日D)资格预审结束之日答案:C解析:招标人应当在招标文件中载明投标有效期。 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。单选题2

24、8.某项目分期开工建设，开发商二期工程 3、4 号楼仍然复制使用一期工程的施工图纸。 施工时施工单位发现该图纸使用的 02 标准图集现已废止， 施工单位的正确做法是( )。A)继续按图施工B)按现行图集套改后继续施工C)及时向相关单位提出修改建议D)由施工单位技术人员修改图纸答案:C解析:根据建设工程质量管理条例的规定：施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。故选项 C 正确。单选题29.关于建设工程分包的说法，正确的是()A)实行施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包

25、单位自行完成B)总承包单位可以将全部建设工程拆分成若干部分后全部分包给其他施工企业C)总承包单位可以将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位D)总承包单位未经建设单位同意，将其承包的部分建设工程交由其他企业完成答案:A解析:建筑法规定，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位。禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人， 禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。单选题30.关于留置的说法，正确的是()。A)留置的标的是不动产B)不转移对物的占有是留置与质押的显著区别

26、C)留置权人负有妥善保管留置财产的义务D)置物留置期间债权人不能与债务人协议处理留置物答案:C解析:本题考查的是留置权。留置是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权以该财产折价或者以变卖、拍卖该财产的价款优先受偿的担保方式。单选题31.某工程监理单位在实施监理过程中，发现现场存在安全事故隐患，且情况严重，对此监理单位应采取的措施是（） 。A)要求施工单位对存在的安全事故隐患进行整改B)要求施工单位采取有效措施保证生产安全C)要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位D)直接向建设单位和有关主管部门报告答案:C解析:建设工程安全生产管理条例规定，

27、工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。故选项 C 正确。单选题32. 根据劳动合同法 ，下列属于可以约定试用期的劳动合同的是()A)期限不满 3 个月的劳动合同B)无固定期限劳动合同C)以完成一定工作任务为期限的劳动合同D)非全日制用工劳动合同答案:B解析:劳动合同法第十九条规定，以完成一定工作任务为期限的劳动合同或者劳动合同期限不满 3 个月的，不得约定试用期。第七十条规定，非全日制用工双方当事人不得约定试用期。单选题33.因中标候选人的经营.财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可

28、能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由()按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。A)建设行政主管机关B)招标人或其委托的招标代理机构C)原评标委员会D)新组建的评标委员会答案:C解析:中标候选人的经营财务状况发生较大变化或者存在违法行为， 招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。故 C 为正确选项。单选题34.甲公司根据生效判决书向法院申请强制执行。 执行中与乙公司达成和解协议。 和解协议约定：将乙所欠 220 万元债务减少为 200 万元，乙自协议生效之日起 2 个月内还清。协议生效 2 个月后，乙并未履行协议的约定

29、。下列说法中，正确的是()。A)甲可向法院申请恢复原判决的执行B)甲应向乙住所地法院提起民事诉讼C)由法院执行和解协议D)由法院依职权恢复原判决的执行答案:A解析:本题考核的是执行中的和解。 民事诉讼法规定，在执行中，双方当事人自行和解达成协议的，执行员应当将协议内容记人笔录，由双方当事人签名或者盖章。一方当事人不履行和解协议的或者反悔的，对方当事人可以申请人民法院按照原生效法律文书强制执行。单选题35. 下列选项中，不属于建设工程合同的是()A)工程勘察合同B)工程设计合同C)工程施工合同D)工程监理合同答案:D解析:合同法第二百六十九条规定，建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款

30、的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。单选题36.下列属于行政处罚的是( )。A)没收财产B)罚金C)撤职D)责令停产停业答案:D解析:单选题37.在我国法律体系中， 侵权责任法属于( )。A)民法商法B)社会法C)经济法D)诉讼法答案:A解析:民法通则 、 合同法 、 物权法 、 侵权责任法 、 公司法 、 招标投标法等属于民法商法。单选题38.招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。 澄清或者修改的内容可能影响资格投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少( )日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。A)3B)5C)7D)15答案:D解析:招标人对已发出

31、的招标文件进行必要的澄清或者修改的， 应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少 15 日前， 以书面形式通知所有招标文件收受人。 该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。单选题39.某建筑设计单位未按照建筑工程质量、 安全标准进行设计的， 受到当地建设行政主管部门的处罚。在对其的处罚项目中，不属于行政处罚的是( )。A)处 10 万元以上 30 万元以下的罚款B)责令停业整顿C)降低资质等级D)构成犯罪的，依法追究刑事责任答案:D解析:常见的行政处罚为警告、罚款、没收违法所得、取消投标资格、责令停止施工、责令停业整顿、降低资质等级、吊销资质证书等。依法追究刑事责任不属于行政处罚的范畴。故选

32、项 D 正确。单选题40.行政规章是一种法律规范性文件， 包括部门规章和地方政府地章， 规章制订者是()。A)人大常委会B)最高人民法院C)国务院D)国家行政机关答案:D解析:行政规章是由国家行政机关制订的法律规范性文件， 包括部门规章和地方政府见章。单选题41. 乙是甲公司采购部经理。甲公司需木材若干，派乙采购。乙到办公室领取介绍信，办公室主任丙仅在介绍信上写明“采购原材料”。乙持该介绍信与丁公司签订合同，购丁公司钢材若干。丁公司发货后，甲公司以钢材并非原材料为由拒付货款。该违约责任应由()承担。A)甲公司B)采购部经理乙C)甲公司、采购部经理乙、办公室主任丙D)甲公司与采购部经理乙负连带责

33、任答案:D解析:民法通则第六十五条规定，书面委托代理的授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、权限和期间，并由委托人签名或者盖章。委托书授权不明的，被代理人应当向第三人承担民事责任，代理人负连带责任。单选题42.建设工程施工常用的担保种类中， ()是指承包人向发包人提供的用于实现承包人按合同规定进行施工，偿还发包人已支付的全部预付金额的担保。A)施工投标保证金B)预付款担保C)施工合同履约保证金D)工程款支付担保答案:B解析:本题考核的是预付款担保。 预付款担保是指承包人向发包人提供的用于实现承包人按合同规定进行施工，偿还发包人已支付的全部预付金额的担保。如果承包人违约，使发包人不能

34、在规定期限内从应付工程款中扣除全部预付款，则发包人有权行使预付款担保权利作为补偿。单选题43. 施工企业主要负责人对安全生产的责任包括（ ） 。A)工程项目实行总承包的，定期考核分包企业安全生产管理情况B)督促落实本单位重大危险源的安全管理措施C)在施工现场组织协调工程项目质量安全生产活动D)保证本单位安全生产投入的有效实施答案:D解析:安全生产法规定，生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责。生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责： （1）建立、健全本单位安全生产责任制； （2）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程； （3）保证本单位安全生产投入的有效实施

35、； （4）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患； （5）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案； （6）及时、如实报告生产安全事故； （7）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。单选题44.根据招标投标法规定，在工程建设招标投标过程中，开标的时间应在招标文件规定的()公开进行。A)任意时间B)投标有效期内C)提交投标文件截止时间的同一时间D)提交投标文件截止时间之后三日内答案:C解析:本题考查的是招标基本程序。投标截止和开标必须为同一时间。单选题45.施工单位与供货商因釆购的防水材料质量问题发生争议， 双方多次协商， 但没有达成和解，则关于此争议的处理，下列说

36、法正确的是()。A)双方依仲裁协议申请仲裁后，不可以和解B)双方在申请仲裁后达成和解协议，仲裁庭依据该和解协议作出的裁决书具有强制执行力C)如果双方通过诉讼方式解决争议，不能再和解D)如果在人民法院执行中，双方当事人达成和解协议，则原判决书终止执行答案:B解析:当事人申请仲裁后，可以自行和解。双方在申请仲裁后达成和解协议，仲裁庭依据该和解协议做出的裁决书具有强制执行力。当事人之向的和解可以发生在诉讼前，也可发生在诉讼中。在人民法院执行中，双方当事人达成和解协议，但一方当事人不履行和解协议的，人民法院可以根据对方当事人的申请，恢复对原生效法律文书的执行。单选题46.关于仲裁裁决执行效力的表述中，

37、不正确的是()。A)仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决B)-方当事人不履行的，另一方当事人可以依照我国民事诉讼法的规定，向人民法院或仲裁机构申请执行C)当事人申请执行仲裁裁决案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的中级人民法院管辖D)请仲裁裁决强制执行的 2 年期间，自仲裁裁决书规定履行期限或仲裁机构的仲裁规则规定履行期间的最后 1 日起计算答案:B解析:本题考核的是仲裁裁决的执行效力。 仲裁裁决作出后， 当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以依照我国民事诉讼法的规定，向人民法院申请执行。根据我国最高人民法院的相关司法解释，当事人申请执行仲裁裁决案件，由被执行人所在地或者

38、被执行财产所在地的中级人民法院管辖。仲裁裁决在所有承认和执行外国仲裁裁决公约缔约国或者地区，均可以得到承认和执行。请仲裁裁决强制执行的 2 年期间，自仲裁裁决书规定履行期限或仲裁机构的仲裁规则规定履行期间的最后 1 日起计算。单选题47. 根据建设工程质量管理条例 ，未经()签字的建筑材料、建筑构配件和设备，不得在工程上使用或者安装。A)项目经理B)施工单位的技术负责人C)监理工程师D)总监理工程师答案:C解析:建设工程质量管理条例第三十七条规定，工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场。未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工

39、单位不得进行下一道工序的施工。未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款.不进行竣工验收。单选题48. 根据建设工程安全生产管理条例 ，出租单位在签订机械设备租赁协议时，应当出具()A)购货发票B)检测合格证明C)产品使用说明D)生产许可证答案:B解析:建设工程安全生产管理条例第十六条规定，出租的机械设备和施工机具及配件.应当具有生产(制造)许可证、 产品合格证。 出租单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时，应当出具检测合格证明。禁止出租检测不合格的机械设备和施工机具及配件。单选题49.建设单位于 2014 年 1 月 15 日申请领取了施工许可证， 但因

40、受政策风险影响， 工程于 2015 年 1 月 22 日才决定开工，则建设单位()。A)向发证机关报告后即可开工B)应向发证机关申请施工许可证延期C)应当报发证机关重新核验施工许可证D)应向发证机关重新申请领取施工许可证答案:D解析:对于此题， 很多学员可能会错选 C 选项， 把考点引到中止施工和恢复施工这方面来，这就掉进了陷阱里。而实际上，恢复施工的前期是中止施工，而中止施工的前提是已经开工，而本题明确说明没有开工。因此，根本不存在中止施工和恢复施工的问题，而是施工单位申领施工许可证后法定开工期限。建设单位应当自申领施工许可证之日起 3 个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期

41、;延期以两次为限， 每次不超过 3 个月。 既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废纸。本题中，超过 9 个月，因此决定开工后，应当重新办理施工许可证。单选题50.关于施工现场带班制度，错误的有()。A)施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的 20%B)施工企业负责人要定期带班检查，并在企业和工程项目存档备查C)对于有分公司的集团，集团负责人可书面委托工程所在地分公司负责人带班检查D)工程项目出现险情时，企业负责人应到现场监督项目进行整改，及时消除险情和隐患答案:A解析:建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的25%：带班制度属于新增内

42、容。单选题51. 根据刑法 ，强令他人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，一般情况下应当受到的刑事处罚是()A)5 年以下有期徒刑或者拘役B)5 年以上有期徒刑C)3 年以下有期徒刑或者拘役D)3 年以上 7 年以下有期徒刑答案:A解析:刑法第一百三十四条规定，强令他人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处 5 年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的，处 5 年以上有期徒刑。单选题52.根据城乡规划法规定，建设单位应当向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料的期限为竣工验收后（ ）个月内。A)1B)3C)6D)12答案:C解析:城乡规划法规定，县级以上

43、地方人民政府城乡规划主管部门按照国务院规定对建设工程是否符合规划条件予以核实。未经核实或者经核实不符合规划条件的，建设单位不得组织竣工验收。建设单位应当在竣工验收后 6 个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料。单选题53.根据我国建筑法的规定，下列建筑过程中，()在开工前依法可以不办理施工许可证。A)投资 45 万元的厂房B)造价为 60 万元的管道安装工程C)建筑面积 250 平米的装修工程D)建筑面积 350 平米的修缮工程答案:C解析:不需要办理施工许可证的建设工程有：限额以下的小型工程(30 万以下，300 平方米以下)、抢险救灾工程、临时性房屋建筑和农民自建低层、已办理开工报告

44、(符合国务院规定办理开工报告)、另有规定的建设工程(如军用工程)。单选题54.关于建筑工程发包的说法，正确的做法是()。A)建设工程只能招标发包，不能直接发包B)发包人可以将一个单位工程的主体分解成若干部分发包C)建筑材料、建筑构配件等也必须发包，并由承包人采购D)总承包招标时，以暂估价形式包括在总承包范围内的货物达到国家规定规模标准的，应当由总承包中标人和工程建设项目招标人共同依法组织招标答案:D解析:本题考查工程发包制度。 建设工程的发包方式主要有两种： 招标发包和直接发包，A 错误。禁止发包单位将建设工程肢解发包，所谓肢解发包指的是建设单位将应当由一个承包单位完成的建设工程分解成若干部分

45、发包给不同的承包单位的行为，B 错误。小规模的建筑材料、建筑构配件的釆购，可以由招标人进行，也可以由招标人委托承包单位进行，C 错误。单选题55.单位甲委托自然人乙采购特种水泥， 乙持授权委托书向提供商丙采购， 由于缺货，丙向乙说明无法供货，乙表示愿意购买普通水泥代替，向丙出示加盖甲公章的空白合同。经查，丙不知乙授权不足的情况。关于甲、乙行为的说法，正确的是()。A)乙的行为属于法定代理B)甲有权拒绝接受这批普通水泥C)如甲拒绝，应由乙承担付款义务D)甲承担付款义务答案:D解析:本题考查的是建设工程代理法律关系。 题中的代理属于表见代理， 此代理行为有效，所以甲应承担付款义务。单选题56.关于

46、劳动争议调解，与现行规定不符的是()。A)企业劳动争议调解委员会由职工代表和企业代表组成，主任由工会成员或双方推举的人员担任B)当事人申请劳动争议调解可以书面申请，也可以口头申请C)发生劳动争议，不经过劳动争议调解就不能提起诉论、D)调解协议书由双方当事人签名或盖章，经调解员签名并加盖调解组织印章后生效答案:C解析:本题考查劳动争议中的调解。 中华人民共和国劳动争周解仲裁法第 5条规定“发生劳动争议， 当事人不愿协商、 协商不成或者达成和解协议后不履行的，可以向调解组织申请调解;不愿调解、 调解不成或者达成调解协议后不履行的， 可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁;对仲裁裁决不服的， 除本法另有规

47、定的外， 可以向人民法院提起诉讼”，即提起劳动争议诉讼前，必须要进行劳动仲裁，否则不得提起诉讼，即只有劳动仲裁才是劳动争议诉讼的前置程序。发生劳动争议，即使没有调解，只要已经仲裁的，也可提起诉讼。C 选项符合题意。单选题57.某工程由甲公司承包，施工现场检查发现，工程项目管理部的项目经理、技术负责人、质量管理员和安全管理员都不是甲公司的职工，则甲公司的行为视为()。A)用其他建筑企业的名义承揽工程B)允许他人以本企业名义承揽工程C)与他人联合承揽工程D)违法分包工程答案:A解析:本题考查转包的界定。 房屋建筑和市基础设施工程施工分包管理办法规定，分包工程发包人没有将其承包的工程进行分包，在施工

48、现场所设项目管理机构的项目负责人、技术负责人、项目核算负责人、质量管理人员、安全管理人员不是工程承包人本单位人员的，视同允许他人以本企业名义承揽工程。单选题58. 关于注册建造师执业管理的说法，正确的是（ ） 。A)施工中形成的施工管理文件，应当由注册建造师签字或加盖执业印章B)施工单位签署质量合格的文件上，必须有注册建造师的签字盖章C)所有工程施工项目负责人必须由本专业注册建造师担任D)大型工程项目施工负责人可以由一级或者二级注册建造师担任答案:B解析:选项 A 错误，施工管理文件应当由注册建造师签字并加盖执业印章，而不是二者有其一。选项 C 错误，小型工程项目负责人不要求由注册建造师担任。

49、D 错误，大型工程项目负责人必须由本专业一级注册建造师担任。单选题59.根据合同法 ，当事人可以请求人民法院或仲裁机构变更或撤销的合同类型是()。A)因欺诈、胁迫订立的合同B)包含造成对方人身伤害而免责的合同C)因欺诈而订立且损害国家利益的合同D)无权代理订立的合同答案:A解析:本题考查合同效力。合同的变更、撤销，是指因意思表示不真实，法律允许撤销权人通过行使撤销权，使已经生效的合同效力归于消灭或使合同内容变更。导致合同变更与撤销的原因包括重大误解，显失公平，因欺诈、胁迫而订立的合同，乘人之危而订立的合同未损害国家利益，A 正确。此外，还应注意，可变更、可撤销合同只能向法院和仲裁机构申请变更或

50、撤销，当事人自己不能行使。B 属于无效免责条款，C 属于无效合同，D 属于效力待定合同。单选题60.根据民用建筑节能条例第 16 条的规定，未经()签字，墙体材料、保温材料、门窗、釆暖制冷系统和照明设备不得在建筑上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。A)施工单位的主要负责人B)施工单位的项目负责人C)监理工程师D)总监理工程师答案:C解析:墙体、 屋面的保温工程施工时， 监理工程师应当按照工程监理规范的要求，釆取旁站、巡视和平行检验等形式实施监理。未经监理工程师签字，墙体材料、保温材料、门窗、釆暖制冷系统和照明设备不得在建筑上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。单选题6