1、2019年监理员考试试题及答案(卷八)1.项目监理机构批准工程延期不包括的条件是(B )。A.施工单位在施工合同约定的期限内提出工程延期B.施工进度滞后,经采取措施赶工,进度符合计划要求C.因非施工单位原因造成施工进度滞后D.施工进度滞后影响到施工合同约定的工期2.工程质量评估报告由(B )签字A.监理单位技术负责人B.监理单位技术负责人和总监理工程师C.专业监理工程师D.总监理工程师3.工程开工令由(C )签发。A.施工单位项目经理B.经授权委托的总监理工程师代表C.总监理工程师D.建设单位项目负责人4.施工进度计划报审表应由项目监理机构对施工单位报审的施工总进度计划和阶段性施工进度计划审查
2、后,由(D )签署意见并报送建设单位A.监理单位技术负责人B.施工单位项目负责人C.进度控制专业监理工程师D.总监理工程师2013版施工合同示范文本的实施日期是(A )。A.2013年7月1日B.2013年8月1日C.2014年1月1日D.2013年10月1日承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后(C)天内,向监理人递交索赔意向通知书,并说明发生索赔事件的事由。A.7天B.14 天C.28天D.56天争议评审小组作出的书面决定 (B )对双方具有约束力,双方应遵照执行。A.自然B.经合同当事人签字确认后C.任何情况下都D.必须经法院判决才下列关于法的效力高低的表述不正确的是(D )。A.法律的
3、效力低于宪法,但高于其他的法B.行政法规的效力低于宪法和法律C.地方性法规的效力低于宪法、法律和行政法规D.行政规章的效力低于宪法、法律、行政法规和地方性法规关于法的形式,下列表述不正确的是(B )。A.切法律、行政法规和地方性法规都不得与宪法相抵触B.广义上的法律,泛指宪法调整的各类法的规范性文件C.狭义上的法律,仅指全国人大及其常委会制定的规范性文件D.自治条例和单行条例、特别行政区法律等,属于我国法的形式10下列属于行政法规的是( D)。A.合同法B.北京市招标投标条例C.建筑法D.建设工程质量管理条例下列属于民法商法的是(B)。A.土地管理法B.公司法C.建筑法D.劳动法下列原则中,不
4、属于合同法规定的基本原则的是(B )。A.平等、自愿原则B.等价有偿原则C.诚实信用原则D.不损害社会公益原则依照合同法理论,狭义的合同是指(C )。A.劳动合同B.物权合同C.债权合同D.身份合同下列协议中,适用合同法的是(C )。A.收养协议B.监护协议C.工程承包协议D.婚姻关系协议依当事人之间是否互负义务,合同可以分为双务合同与单务合同。下列合同中,属于单务合同的是(B )。A.买卖合同B.赠与合同C.勘察设计合同D.施工合同建设工程合同的性质是(BDE )。A.单务合同B.有名合同C.实践合同D.诺诚合同E.要式合同合同法中规定的基本原则有(ABCDE )。A.平等原则B.自愿原则C
5、.公平原则D.诚实信用原则E.不损害社会公益原则宪法是由(D )制定和修改的居于最高的、核心的地位的根本大法。A.最高国家行政机关B.最高国家司法机关C.国务院D.最高国家权力机关狭义的法律,是指(A )按照法定程序制定的规范性文件,是行政法规、地方性法规、行政规章的立法依据或者基础。A.全国人民代表大会及其常务委员会B.县级以上人民代表大会及其常务委员会C.国务院D.县级以上人民政府20.行政法规,是指(C )按照法定程序制定的规范性文件。A.全国人民代表大会及其常务委员会B.县级以上人民代表大会及其常务委员会C.国务院D.县级以上人民政府21.有权利制定地方性法规的主体是(A )。A.设区
6、的市的权利机关B.设区的市的行政机关C.法院D.检察院下列(D )不是工程建设法的特征。A.行政隶属性B.经济性C.政策性D.时代性建设法律关系是指,由工程建设法律规范所确认和调整的,在建设管理和建设协作做成中产生的(A )关系。A.权利、义务B.权利C.义务D.权利、责任下列(C )不是工程建设法律关系的客体。A.财B.物C.债D.行为能够引起工程建设法律关系产生、变更、消灭的是(C )。A.法律关系B.法律行为C.法律事实D.法律效力表见代理的法律后果由(B )承担。A.代理人B.被代理人C.第三人D.视情况而定下列关于代理的表述,不正确的是(C )。A.代理人应在代理权限范围内行使代理权
7、B.代理人应亲自进行代理活动C.可以实施双方代理D.不得滥用代理权下列(D )不是物权当中所有权的权能。A.占有B.使用C.收益D.放弃下列(A )不属于代理的种类。A.双方代理B.指定代理C.法定代理D.委托代理20.垫资条款的效力为( D)。A.无效B.效力待定C.可变更可撤销D.有效约定的垫资利息超过中国人民银行规定标准的,应(D )。A.减半支付B.按照约定支付C.不应支付利息D.超过部分无效招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起( B)日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。A.15.0B.30.0C.45.0D.60.0当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经
8、过备案的中标合同实质性内容不一致的,应当以(B )作为结算工程价款的根据。A.阴合同B.备案的中标合同C.双方约定为准D.阳合同或阴合同下列(C )不是无效合同的法律后果。A.恢复原状B.返还财产C.继续履行D.折价补偿下列( C)不是无效合同的法律后果。A.恢复原状B.返还财产C.继续履行D.折价补偿下列(D )不是无效合同的情形。A.一方以欺诈、胁迫的手段订立合同,损害国家利益B.恶意串通,损害国家、集体或者第三人利益C.违反法律、行政法规的强制性规定D.重大误解下列( C)不是建设部124号令规定的参照认定挂靠的情形。A.转让、出借企业资质证书的B.以其他方式允许他人以本企业名义承揽工程
9、的C.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的D.项目负责人、技术负责人、质量管理人员、安全管理人员、项目核算人员不是工程承包人本单位人员的勘察、设计、监理等服务采购,单项合同估算价在(B )人民币以上。A.100万元B.50万元C.200万元D.3000万元某建材供应商向某建筑公司发出一份销售建筑材料的广告,其内容只是介绍多种建筑材料的规格、价格与性能,则此广告不构成要约的原因是( D )。A.不具有订立合同的意思表示B.要约人不特定C.受要约人不特定D.要约内容不明确40.某建筑公司分别对两个开发商的建设项目进行投标,但是,在提交标书时不慎将两个标书互相错投。则此建筑公司的两个标
10、书均不构成要约的原因是(C )。A.不具有订立合同的意思表示B.要约人不特定C.受要约人不特定D.要约内容不明确41甲单位以电子邮件的方式向乙单位发出要约,此要约的生效时间是(B )。A.该电子邮件发出的时间B.该电子邮件进人乙单位指定的电子邮箱的时间C.乙单位知道已经收到该电子邮件的时间D.乙单位知悉该电子邮件内容的时间下列情形中,构成承诺的是(D )。A.甲向乙发出要约,丙得知后向甲表示完全同意要约的内容B.甲向乙发出要约,乙向丁表示完全同意要约的内容C.甲向乙发出要约,明确7天内不答复则视为承诺,乙未如期答复D.甲按某广告给乙汇款购买其建材,乙给甲邮寄了其指定的产品某承包商与材料供应商签
11、订了一个水泥供货合同,但是合同中没有约定水泥的交货地点,则他们应该优先采用( D )。A.在履行义务一方所在地履行B.在收受水泥一方所在地履行C.在签订合同地点履行D.补充协商决定交货地点某工程签订的钢材采购合同,由于条款内未约定交货地点,双方又无法补充协商确定交货地点,而且也无法根据交易习惯确定。则供货商备齐钢材后,应(D )。A.将钢材送到施工现场B.将钢材送到发包人的办公所在地C.将钢材送到发包人的仓库D.通知发包人自提甲乙双方签订一特种建材买卖合同,约定执行政府指导价,于2004年6月1日前交付完毕,6月1日的政府指导价是2500元/吨,但甲方直至2004年8月1日才交货,此时的政府指
12、导价是2800元/吨,结算时应按照( C )计算。A.2800元/吨B.2650元/吨C.2500元/吨D.2200元/吨某建设工程施工合同中按市场价格对合同价格作出了约定,在履行合同时,发现某分项工程价款约定不明,则法定的处理方法是( B )。A.按照订立合同时,承包人所在地的市场价格支付B.按照订立合同时,工程所在地的市场价格结算C.按照履行合同时,工程所在地的市场价格结算D.按照履行合同时,国家造价管理部门发布的价格支付下列关于合同无效的表述中,正确的是( C )。A.一方以欺诈、胁迫的手段订立合同B.损害国家、集体或者第三人利益C.以合法形式掩盖非法目的D.违反地方性法规的强制性规定下
13、列合同中,属于可变更、可撤销合同的是( D )。A.损害社会公共利益的合同B.以合法形式掩盖非法目的C.不慎造成误解的合同D.显失公平的合同某钢铁厂用更换样品包装和产品标签的方法与某建筑公司签订了钢材购销合同,将劣质钢材以优质的价格出售给该建筑公司使其蒙受损失。则该建筑公司不可(C )。A.申请法院或仲裁机构变更该合同B.申请法院或仲裁机构撤销该合同C.申请法院确认该合同无效D.继续认可该合同下列(D )不属于合同的生效要件。A.合同主体适格B.意思表示真实C.内容合法D.完全行为能力人勘察、设计、监理等服务采购,单项合同估算价在(D )万元人民币以上,属于强制招标投标的规模标准。A.100.
14、0B.200.0C.60.0D.50.0招标投标法规定,投标人不得少于(B )个。A.2.0B.3.0C.4.0D.5.0开标由(A )主持,邀请所有投标人参加。A.招标人B.投标人C.评标委员会D.招标代理评标委员会成员总数应当为(B )人以上单数。A.3.0B.5.0C.7.0D.9.0侵权责任法规定,建筑物倒塌致人损害的侵权诉讼,适用(B )归责原则。A.过错原则B.过错推定原则C.无过错原则D.公平原则下列(D )不是侵权免责事由。A.无过错B.不可抗力C.第三人过错D.受损害人无过错共同危险行为适用侵权责任法规定的( A )归责原则。A.过错原则B.过错推定原则C.无过错原则D.公平
15、原则高空抛物适用侵权责任法中的( D )原则。A.过错推定原则B.无过错原则C.过错原则D.公平原则下列(C )不是发包人行使法定单方解除权的条件。A.明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的B.明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的C.提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的D.已经完成的建设工程质量不合格,并拒绝修复的60.下列(D )不是承包人行使法定单方解除权的条件。A.未按约定支付工程价款的B.提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的C.不履行合同约定的协助义务的D.非法转包、违法分包61建设工程合同解除后( A )结算。A.应当按照约定B.应当参照
16、约定C.不应D.根据法律规定约定的违约金低于或者高于造成的损失的,当事人( A )变更。A.可以B.应当C.不可D.根据法律规定发包人行使法定单方解除权的条件有(A )。A.明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的B.明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的C.已经完成的建设工程质量不合格,并拒绝修复的D.非法转包E.违法分包施工合同纠纷(质量、工程款、工期)的诉讼时效为(B )年。A.1.0B.2.0C.4.0D.20.0权利最长保护期限为(D )年。A.2.0B.4.0C.10.0D.20.0诉讼时效起算时间点为从( A )起计算。A.权利人知道或应当知道其权利受到侵害之日B.权利受到
17、侵害之日C.权利人主张权利之日D.权利人行使权利之日工程结算款请求权的诉讼时效从(C )之日开始计算。A.结算B.提交结算文件C.应付工程款D.发包人认可当事人约定,发包人收到竣工结算文件后,在约定期限内不予答复,视为认可竣工结算文件的,按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的( D )。A.根据法律规定处理B.按照约定处理C.不予支持D.应予支持一方当事人向对方当事人提出民事权利的要求,对方未用语言或者文字明确表示意见,但其行为表明已接受的,可以认定为默示。不作为的默示只有在法律有规定或者( A )的情况下,才可以视为意思表示。A.当事人双方有约定B.一方当事人主张C.对方当事
18、人同意D.法律不禁止建筑工程的承包人的优先受偿权( B )抵押权和其他债权。A.后于B.优于C.根据法律规定确定D.按照双方预定确定建设工程承包人行使优先权的期限为( C ),自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。A.1个月B.3个月C.6个月D.1年有关监理的“附加工作酬金”,下列说法正确的是(C )。A.除不可抗力外,因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时,监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。B.除不可抗力外,因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时,监理人应当将此情况与可能产生的影响及时
19、通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为额外工作。C.附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。D.附加工作酬金的确定方法在通用条件中约定。根据建设工程质量管理条例,下列分包情形中,不属于违法分包的是(A )。A.施工总承包合同中未有约定,承包单位又未经建设单位认可,就将其全部劳务作业交由劳务单位完成B.总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位C.施工总承包单位将工程主体机构的施工分包给其他单位D.分包单位将其承包的专业工程进行专业分包甲公司与乙公司组成联合体共同承包了某大型建筑工程的施工,关于该联合体承包行为的说法,正确的是( C )。A.乙按照承担施工内容即工程质量的比例对建设单
20、位负责B.建设单位应当与甲,乙分别签订承包合同C.甲和乙就工程质量和安全对建设单位承担连带责任D.该行为属于肢解工程发包的违法行为我国工程总承包主要的方式不包括下列( D)。A.设计采购施工总承包B.设计施工总承包C.设计采购总承包D.设计施工监理总承包下列建设工程承包行为违反建筑法规定的是(C)。A.两个不同资质等级的单位联合共同承包B.承包人将其承包的建筑工程分包给他人C.分包人将其承包的工程再次进行分包D.承包人在本企业资质等级许可的业务范围承揽业务关于发包人收到竣工结算文件后,在约定期限内不予答复,视为认可竣工结算文件的说法,正确的是(A )。A.必须在合同中有此约定,才可作为结算依据
21、B.这是法定的视为认可竣工结算文件的情形C.即使合同通用条款中有此约定,也不能作为结算依据D.此约定即使写入合同中,也属于无效合同条款发包人要求甩项竣工的,承包人应予协助和配合,合同当事人应签订(B )。A.延期竣工协议B.甩项竣工协议C.顺延工期协议D.延误工期协议合同审查工作,特别是补充协议的签署应慎重。有关“补充协议”的说法正确的为(D )。A.补充协议的效力低于原合同B.补充协议的效力等于原合同C.补充协议的效力高于原合同D.在不违反法律、行政法规的强制性规定的情况下,补充协议的效力高于原合同80.除专用合同条款另有约定外,监理人应在收到竣工结算申请单后( )天内完成核查并报送发包人。
22、发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后( )天内完成审批,并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。AA.14天,14天B.14天,7天C.28天,28天D.28天,14天多项选择题1、建设工程监理规划的主要内容有( AEA 工程概况 B 工程质量目标C 工程进度目标 D 工程成本目标E项目监理工作2、合同法的基本原则有:(ABDEA 平等原则 B 自愿原则C 共利原则 D 公平原则E 诚实信用原则3、建筑安装工程费由(ACD构成A 建筑安装工程直接工程费 B财务费用C 建筑安装工程间接费 D利润及税金E 冬、雨期施工增加费4、建筑工程质量管理制度要求,对一些专项进行检测,
23、以下属于专项检测内容的有(ACDEA 地基基础工程检测B 给水管加压检测C 主体结构工程现场检测D 钢结构工程检测E 建筑幕墙工程检测5、现场监督检查有以下几种方式(ABC)A 旁站 B 巡视C 平行检验 D 完成后检验E 过程检查6、监理人执行监理业务可以行使的权利有(ABCEA 建设工程有关事项和工程设计的建议权B 对实施项目的质量、工期、费用和安全的监督控制权C 工程建设有关协作单位组织协调的主持权D 组建施工项目经理部的人事决定权E 审核承包人索赔的权利7、 在施工阶段监理工作的基本表格有(AE)A 承包单位用表 B 监理工程师通知单C 费用索赔审批表 D 工程款支付证书E 监理单位用
24、表8、 建设工程质量受到多种因素影响,下列因素中对工程质量产生影响的有(ABCEA 人员素质 B 材料质量C 施工工艺方法 D 施工机械设备的价格E 环境条件9、针对工程项目的质量问题,现场常用的质量检查方法有(BCDA 分析法 B 目测法C 实测法 D 试验法E 鉴定法10、检验批的质量应按(CD)验收A 保证项目 B 基本项目C 主控项目 D 一般项目E 允许偏差项目11、单位工程验收应由(ABCD共同验收并签字A 设计单位 B 建设单位C 监理单位 D 施工单位E 质量监督总站12、在施工合同中,(BCE )属于发包人应当完成的工作。A 现场临时设施建设B 使施工现场具备施工条件C 提供
25、施工场地的工程地质资料D 提供工程进度计划 E 协助承包人申请有关许可、执照和批准13、施工现场临时用电基本原则有(ABC )A采用三相五线系统B采用三级配电系统C采用二级漏电保护系统D采用二级配电系统 E采用用电设备漏电保护14、陕西省工程档案立卷可按技术资料性质划分施工质量管理、竣工验收综合资料、(ACDE )等几部分A 分项工程检验批质量验收资料B 监理资料C 工程质量控制资料D 工程安全和功能控制及主要功能抽查资料 E 竣工图15、 做好安全控制工作的基础是制定切实可行的安全技术措施,要求编制施工安全技术措施时应使其具有(BCDE )A 全面性B 可靠性C 超前性D 针对性E 可操作性
26、16、(ACE )建筑是供人们生活起居的房屋A 住宅 B 招待所公寓 D综合楼E 宿舍17、结构平面布置图是表示( ACDE )等承重构件在平面图中的位置的图样。A 墙 B 圈梁C 梁 D板E 柱18、成品钢筋需要加工成型方可用到工程上,属于钢筋加工过程的有(ABCE )A 冷拉 B切断C 弯曲 D送检E 镦头19、梁、板的钢筋骨架由(ACDE )组成。A 分布钢筋 B 吊钩C箍筋 D 架立钢筋E 受力钢筋20、房屋总平面图通常采用的比例为( CDE )A 1:50 B 1:100C 1:500 D 1:1000E 1:200021 、变形缝有(BCE )几种A 温度缝 B 伸缩缝C 施工缝
27、D 沉降缝E 防震缝22、在单层工业厂房排架结构形式中属于承重构件的是(ADE )A 连系梁 B 外墙C 屋面 D 抗风柱E 屋架23、砌体工程中,砌筑对砂浆的要求是(ADE )A 有良好的流动性B 有良好的操作性C有良好的稳定性D 有良好的保水性E 有足够的强度24、下列(BCDE )试块、试件和材料必须实施见证取样和送检。A 用于水磨石楼地面的石子B 用于承重结构的混凝土试块C 用于承重结构的钢筋D 用于承重结构混凝土中使用的外加剂 E 地下、屋面、厕浴间使用的防水材料25、无节奏流水施工的特征是( CE )A 各施工流程之间的流水步距相等,且等于流水节拍。B 同一施工过程流水节拍相等,不
28、同施工过程流水节拍也相等。C 同一施工过程流水节拍不完全相等,不同施工过程流水节拍也不完全相等 。D 各施工过程之间的流水步距不一定相等,因为有技术间歇或组织间歇。E 各个施工过程之间的流水步距不完全相等,且差异较大。26、要画出一个正确反映逻辑关系的网络图,就必须解决每项工作的下述问题 BCEA 该工作的工程量大小B 该工作必须在哪些工作之后进行C 该工作可以和那些工作平行进行D该工作的持续时间E 该工作必须在哪些工作之前27、单位工程施工计划通常是以图表形式来表示的有(BCE )A控制图表 B水平图表C垂直图表 D排列图法E网络图表28、工程实际进度与计划进度的比较分析方法是(ACD )A
29、 横道图法 B网络图法CS形曲线比较法 D 前锋线比较E 垂直图法29、不可计算建筑面积的项目是( AC )A 用于检修、消防等的室外爬梯B电梯井C建筑物内宽度大于300的变形缝、沉降缝D室内楼梯间 E有围护结构的舞台灯控制室30、火灾事故的特点(BCE )A 社会性B 严重性C 复杂性D 必然性E 突发性综合题1、在下列描述中:(1)不属于监理员职责的是( A D )A 审查分包单位的资质,并提出审查意见。B 做好监理日记和有关的监理纪录C 在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作D 负责本专业分项工程验收E 审核工程计量的数据和原始凭证(2)属于监理职责的是( B DE)A 审核签认竣工结
30、算B 担任旁站工作,发现问题及时指出并向专业监理工程师报告C 主持整理工程项目的监理资料D按设计图及有关标准,对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录E 检查承包单位投入工程项目的主要设备及其使用、运行情况,并做好检查记录。2、某南大街临街大厦工程外墙装修用脚手架为一字型钢管脚手架,脚手架东西长60米,高36米。项目工长安排3名工人对脚手架进行拆除,由于违反拆除作业程序,当局部拆除到30米左右时,架子向外突然整体倾覆,架子上的3名工人一同坠落地面,后被紧急送往医院抢救,2人脱离危险,1人因抢救无效死亡。事后经调查,拆除脚手架的3名工人刚刚进场两天,并非专业架子工,进场后并没有接受三级安全教
31、育在拆除作业前,项目经理也没有对他们进行相应的安全交底。回答问题:(1)不属于特种作业人员的有( C )A 电工、焊工B 架子工、起重机司机C 抹灰工、涂料工(2)三级安全教育指( BC)个级次的安全教育A 总公司 B 公司C 项目部、班组(3)属于脚手架拆除作业的安全技术措施的是(ABA、分段拆除时,高差应不大于两步B、拆除作业程序由上而下逐层进行C、剪刀撑,连墙件,应随架子高度的上升及时装设2、某汽车厂二期扩建工程,安排电工将混凝土搅拌机棚的三个照明灯接亮,当电工将照明灯接完线推闸试灯时,听见有人喊“电人了”,立即将闸拉掉,可是手扶搅拌机外倒混凝土的杨某倒地经医院抢救无效死亡。经查工地使用
32、的时四芯电缆在线路上的工作零线已断掉,这个开关箱照明和动力混设。单项选择题:该事故的直接原因( )A搅拌机用电与照明共用一个电源线,当三个照明灯用380V两根火线供电时,因工作零线断掉,使搅拌机外壳带电,当开灯杨某触电。B没有使用五芯电缆C动力照明线未分设这段线路应该采用( )系统A TN-SB TS-CC TT多项选择题:该事故发生的原因有( )A搅拌机与照明共用一个电源B未按临时用电规范,采用TN-S系统,使用五芯电缆C开关箱中未装漏电保护器D未按规定将动力照明两条线分设以下说法正确的有( )A按三级配电要求,配备总配电箱、分配电箱、开关箱B开关箱应符合“一机、一闸、一箱、一漏”,三类电箱
33、中的各类电器应是合格品C按二级保护的要求选取符合容量要求的漏电保护器D施工现场可采用TN-S-C系统3、在下列描述中选择答案:(1)时标网络计划正确的说法是( BC )A 时标网络计划是横道计划的一种形式。B 时标网络计划以波形线表示工作的自由时差.。C 时标网络计划是以时间坐标为尺度表示工作持续时间的网络计划。D 时标网络计划节点中心可以不对应相应时标位置,但必须保持连续。(2)在建设工程项目投资控制中,正确的说法是( ACD )A 工程项目投资主要由建筑安装工程费、设备工器具购置费、工程建设其他费用、预备费、建设期贷款利息、固定资产投资方向调节税构成。B 工程量清单包括:措施项目清单和零星
34、工程量项目两项。C 建设工程工程量清单计价规范规定了工程量清单统一格式的内容。D 项目评价主要包括经济评价,环境影响和社会评价等内容。4、在钢筋混凝土工程施工中选择答案:(1)钢筋分项正确说法为( AC )A 使用钢筋应有出厂质量证明书和材质单.。B 钢筋的力学性能指标为屈服点一项。C 冷拉、冷拔属于钢筋的一般加工过程。D 钢筋的连接方法是焊接。(2)模板分项正确的说法为( AC )A 模板系统要保证构件尺寸、形状相互位置正确。B 为施工方便首先采用木质模板材料。C 柱子的断面尺寸不大但比较高。D 梁模板拆除先拆底模板后拆侧面模板。(3) 混凝土分项正确的说法为( B )A 长距离运输、浇筑前
35、禁止二次搅拌。B 混凝土一般均采用机械搅拌方法。C 混凝土浇后三天内必须进行养护。D 混凝土构件要求一次浇筑完毕。1.在工程项目设计阶段,设计方案竞赛工作应由( )来组织。a.设计单位b.监理单位c.设计单位与监理单位共同d.设计单位与建设单位共同2.质量 管理 是一个组织全部管理职能的组成部分,质量管理工作的内容包括( )。a.组织机构b.程序c.过程d.质量改进3.质量控制点应抓住影响( )施工质量的主要因素设置。a.单位工程b.分部工程c.分项工程d.工序4.根据材料信息和保证资料的具体情况,( )应采用全检进行材料的检验。a.当材料的性能不清楚时b.对材料质量保证资料有怀疑时c.对重要
36、部位的材料d.对成批生产的构配件5.在质量管理和质量保证标准中,质量保证的目的在于( )。a.质量控制b.提供证据c.提供信任d.保证质量6.保证设计质量的基础是工程设计必须遵守有关的( )。a.技术标准和质量保证标准b.技术规程和质量管理标准c.技术标准和技术规程d.支持性技术标准7.在分项工程的质量检验评定中,对工程安全和使用性能有较大影响,并对其质量由基本要求的检验项目是( )。a.保证项目b.基本项目c.主要项目d.一般项目8.在质量等级检验评定中,为达到合格标准的分项工程,在返工重做后,该分项工程的质量( )。a.可重新评定其等级b.不在评定其等级c.只能评为合格d.经设计单位鉴定认
37、可才能重新评定等级9.在工程项目施工中,对于砂、石、水泥等散料,在抽样检验时样品的抽取方法通常采用( )。a.单纯随机抽样法b.系统抽样法c.二次抽样法d.分层抽样法10.在进行质量数据的统计分析时,样本数据特征中的样本标准偏差S是表示( )。a.数据偏离标准直的偏差b.数据偏差的标准值c.数据的分散程度d.数据的相对分散程度11.某工程项目在 施工 中基础出现严重不均匀沉降,结构开裂,这种质量事故在 建筑工程 按事故性质和严重程度分类中属于( )。a.一般事故b.较大事故c.重大事故d.严重事故12.生产单位提前进场参加施工、设备安装、调试等人员的工资、补贴等应从( )中支付。a.建筑安装工
38、程费b.设备购置费c.生产装备费d.预备费13.预算定额是编制施工图预算的主要依据,预算定额编制的基础是( )。a.概算定额b.施工定额c.概算指标d.收费定额14.某住宅项目,设计标准落后,用户入住后,对原设计的功能不满意,提出要增加某项新功能,由此造成的局部处理费应由( )承担。a.施工单位b.设计单位c.房地产开发商d.用户15.根据新的财务制度, 土地 使用权属于( )。a.固定资产b.无形资产c.递延资产d.流动资产16.工程质量监督检测费应在( )中计取。a.建设单位 管理 费b.施工单位间接费c.工程监理费d.施工单位现场经费17.价值工程定义中的成本是指( )。a.一次性投资费
39、用b.使用过程中的运营费用c.使用过程中的维修费用d.一次性投资费用与使用过程中的运营费用18.详细可行性研究的目的是( )。a.鉴别或选择投资机会b.筛选项目方案c.多方案优化,提出结论性意见d.确定投资最高限额19.工程项目年度计划的内容包括( )。a.投资计划年度分配表b.工程项目进度平衡表c.年度计划项目表d.工程项目一览表20.在某工程 网络 计划中,工作M的最迟完成时间为第30天,其持续时间为7天,工作M有三项紧前工作,他们的最早完成时间分别为第13天,第15天和第17天、则工作M的总时差为( )天。a.17 b.13c.10 d.621.工程网络计划的计划工期应( )。a.等于要
40、求工期b.等于计算工期c.不超过要求工期d.不超过计算工期22.在工程网络计划中,如果某工作的自由时差刚好被全部利用时,则会影响( )。a.本工作最早完成时间b.其平行工作的最早完成时间c.其紧后工作的最早完成时间d.其后续工作的最早完成时间23.在工程网络计划执行过程中,如果只发现工作P出现进度拖延,且拖延的时间超过其总时差,则( )。a.将使工程总工期延长b.不会影响其后续工作的元计划安排c.不会影响其紧后工作的总时差d.工作P不会变为关键工作24.在常用的质量控制方法中,( )可以反映质量的动态变化。a.因果分析图法b.直方图法c. 管理 图法d.排列图法25.工程项目的施工组织设计或施工方案由( )。a.施工单位编制,监理单位审查b.监理单位编制,施工单位执行c.设计单位编制,施工单位执行d.施工单位编制,设计单位审查26.隐蔽工程必须经( )检查后方可隐蔽。a.地区质量监督站b.监理工程师或施工单位质检员c.监理工程师或其代表d.工序交接检、互检27.对进口的设备应( )。a.随