1、全国二级建造师执业资格考试(法规)一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1在我国法律体系中，建筑法属于（ ）部门。A民法B商法C经济法D诉讼法2关于民事法律行为分类，以下说法错误的是（ ）。A民事法律行为可分为要式法律行为和不要式法律行为B订立建设工程合同应当采取要式法律行为C建设单位向商业银行的借贷行为属于不要式法律行为D自然人之间的借贷行为属于不要式法律行为3引起债权债务关系发生的最主要、最普遍的根据是（ ）。A合同B扶养C不当得利D无因管理4根据物权法规定，下例关于抵押权的表述中错误的是（ ）。A在建工程可以作为抵押物B即使抵押物财产出租早于抵押，该租赁
2、关系也不得对抗已经登记的抵押物C建设用地使用权抵押后，该土地上新增的建筑物不属于抵押财产D抵押权人应当在主债权诉讼时效期间行使抵押权5根据物权法规定，一般情况下动产物权的转让，自（ ）起发生效力。A买卖合同生效B转移登记C交付D买方占有6某工程项目建设工期为三年，为保证施工顺利进行，开工前的到位资金原则上不得少于工程合同价的（ ）。A20B30C50D807建筑施工企业确定后，在建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定项工程所在地县级以上人民政府激射行政主管部门申请领取（ ）。A建设用地规划许可证B建设工程规划许可证C施工许可证D安全生产许可证8按照建筑法规定，以下正确的说法是（ ）。A建
3、筑企业集团公司可以允许所属法人公司以其名义承揽工程B建筑企业可以在其资质等级之上承揽工程C联合体共同承包的，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程D施工企业不允许将承包的全部建筑工程转包给他人9关于建筑工程的发包、承包发式，以下说法错误的是（ ）。A建筑工程的发包方式分为招标发包和直接发包B未经发包发式方同意且无合同约定，承包方不得对专业工程进行分包C联合体各成员对承包合同的履行承担连带责任D发包方有权将单位工程的地基与基础、主体结构、屋面等工程分别发包给符合资质的施工单位12根据招标投标法规定，投标联合体（ ）。A可以牵头人的名义提交投标保证金B必须由相同专业的不同单位组成C各方应在中标
4、后签订共同投标协议D是各方合并后组建的投标实体13按照建筑法及其相关规定，投标人之间（ ）不属于串通投标的行为。A相互约定抬高或者降低投标报价B约定在招标项目中分别以高、中、低价位报价C相互探听对方投标标价D先进行内部竞价，内定中标人后再参加投标14招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者组织来投标，这种招标方式称为（ ）。A公开招标B邀请招标C议标 D定向招标15招标人采取招标公告的方式对某工程进行施工招标，于2007年3月3日开始发售招标文件，3月6日停售；招标文件规定投标保证金为100万元；3月22日招标人对已发出的招标文件作了必要的澄清和修改，投标截止日期为同年3月25日。上述事实中
5、错误有（ ）处。A1B2C3D416根据法律、行政法规的规定，不需要经有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格就可以任职的岗位是（ ）。A施工企业的总经理B施工项目的负责人C施工企业的技术负责人D施工企业的董事17施工单位违反施工程序，导致一座13层在建楼房倒塌，致使一名工人死亡，直接经济损失达7000余万元人民币，根据生产安全事故报告和调查处理条例规定，该事件属于（ ）事故。A特别重大B重大C较大D一般18某建设工程施工过程中发生较大事故，根据生产安全事故调查处理条例规定，该级事故应由（ ）负责调查。A国务院B省级人民政府C设区的市级人民政府D县级人民政府19监理工程师发现施工现场料堆
6、偏高，有可能滑塌，存在安全事故隐患，则监理工程师应当（ ）。A要求施工单位整改B要求施工单位停止施工C向安全生产监督行政主管部门报告D向建设工程质量监督机构报告20甲公司是某项目的总承包单位，乙公司是该项目的建设单位指定的分包单位。在施工过程中，乙公司拒不服从甲公司的安全生产管理，最终造成安全生产事故，则（ ）。A甲公司负主要责任B乙公司负主要责任C乙公司负全部责任D监理公司负主要责任21安全生产许可证的有效期为（ ）年。A2B3C4D522下列关于建设单位质量责任和义务的表述中，错误的是（ ）。A建设单位不得将建设工程肢解发包B建设工程发包方不得迫使承包方以低于成本的价格竞标C建设单位不得任
7、意压缩合同工期D涉及承重结构变动的装修工程施工期前，只能委托原设计单位提交设计方案23根据相关司法解释的规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用后的（ ）工程质量不符合约定为由主张权利的，法院应予以支持。A主体结构B电气C装饰D暖通24根据建设工程质量管理条例规定，下列关于监理单位的表述错误的是（ ）。A应当依法取得相应等级的资质证书B不得转让工程监理业务C可以是建设单位的子公司D应与监理分包单位共同向建设承担责任25施工单位于6月1日提交竣工验收报告，建设单位因故迟迟不予组织竣工验收；同年10月8日建设单位组织竣工验收时因监理单位的过错未能正常进行；10月20日建设单位实际使用
8、该工期。则施工单位承担的保修期应于（ ）起计算。A6月1日B8月30日C10月8日D10月20日26建设工程质量管理条例中确定的建设工程质量监督管理制度，其主要手段不包括（ ）。A工程质量保修制度B施工许可制度C竣工验收备案制度D工程质量事故报告制度27建设单位应当自建设竣工验收合格之日起（ ）日内，将竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A10B15C30D6028按照我国产品质量法规定，建设工程不适用该法关于产品的规定，以下不属于产品质量法所指的产品是（ ）。A购买的电气材料B购买的塔吊设备C现场制作的预制板D商品混凝
9、土29根据产品标识与标注规定，对所有产品或者包装上的标识均要求（ ）。A必须有产品质量检验合格证明B必须有中英文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址C应当在显著位置标明生产日期和安全使用期或失效日期D应当有警示标志或者中英文警示说明32某建筑公司在工地采取的下列消防安全措施中，正确的是（ ）。A责令安置在仓库里居住的员工尽量不使用明火B将施工用剩余炸药存放在会议室橱柜里C禁止仓库保管员晚上在仓库里居住D为防丢失，将消防器材锁在铁柜里33根据劳动争议调解仲裁法的规定，劳动争议申请仲裁的时效期限为（ ），仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。A2个月B6个月C1年 D2年34李某
10、今年51岁，自1995年起就一直在某企业做临时工，担任厂区门卫。现企业首次与所有员工签订劳动合同。李某提出自己愿意长久在本单位工作，也应与单位签订合同，但被拒绝并责令其结算工资走人。根据劳动合同法规定，企业（ ）。A应当与其签订固定期限劳动合同B应当与其签订无固定期限的劳动合同C应当与其签订以完成一定工作任务为期限的劳动合同D可以不与之签订劳动合同，因其是临时工35某施工单位与王先生签订了为期二年的劳动合同，按照劳动合同法的规定，王先生的试用期不得超过（ ）个月。A1B2C3D636职工李某因参与打架斗殴被判处有期徒刑一年，缓期三年执行，用人单位决定解除与李某的劳动合同。考虑到李某在单位工作多
11、年，决定向其多支付一个月的额外工资，随后书面通知了李某。这种劳动合同解除的方式称为（ ）。A随时解除B预告解除C经济性裁员D刑事性裁员37按照劳动合同的规定，企业的集体合同由（ ）与企业订立。A企业工会代表企业职工B企业每一名职工C企业10名以上职工D企业绝大部分职工38重大建设项目档案验收应在竣工验收（ ）个月前完成。A1B2C3D439根据税收征管法规定，纳税人未按期缴纳纳税款的，税务机关除责令限期缴纳外，从之纳税款之日起，按日加收滞纳税款的（ ）的滞纳金。A0.1B0.5C1D540下列属于行政处罚的是（ ）。A没收财产B罚金C撤职D责令停产停业41施工单位偷工减料，降低工程质量标准，导
12、致整栋建筑倒塌，12名工人被砸死。该行为涉嫌触犯（ ）。A重大责任事故罪B重大劳动安全事故罪C工程重大安全事故罪D以其他方式危害公共安全罪42下列属于我国合同法调整的法律关系是（ ）。A收养关系B劳动合同 C税款代扣合同D赠与合同43下列关于合同法中格式合同的表述，错误的是（ ）。A合适合同由提供方事先拟定，可以重复使用B提供格式条款的一方免除对方的责任、加重自己责任的，该条款无效C对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释D对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于格式条款提供方的解释44要约是希望和他人订立合同的意思表示，包括（ ）。A寄送的价目表B投标书C拍卖公告D招股说明书4
13、5甲企业于2月1日向乙企业发出签订合同的信函。2月5日乙企业收到了该信函，第二天又收到了通知该信函作废的传真，甲企业发出传真，通知信函作废的行为属于要约（ ）的行为。A发出B撤回C撤销D变更46某建筑公司以欺骗手段超越资质等级承揽某工程施工项目，开工在即，建设单位得知真相，遂主张合同无效，要求建筑公司承担（ ）。A违约责任B侵权责任C缔约过失责任D行政责任47某建筑材料买卖合同被认定为无效合同，则其民事法律后果不可能是（ ）。A返还财产B赔偿损失C罚金D折价补偿48根据合同法规定，对效力待定合同的理解正确的是（ ）。A在相对人催告后一个月内，当事人之法定代理人未作表示，合同即可生效B效力待定合
14、同的善意相对人有撤销的权利，撤销期限自行为作出之日起一年C表见代理实质上属于无权代理，却产生有效代理的后果D超越代理权签签订的合同，若未经被代理追认，则必定属于效力待定合同49某建筑公司为承揽一工程施工项目与某设备租赁公司签订了一份塔吊租赁合同，其中约定租赁期限至施工合同约定的工程竣工之日，则该合同是（ ）。A附条件合同，条件成就合同解除B附条件合同，条件成就合同生效C附期限合同，期限届满合同解除D附期限合同，期限届满合同生效52甲公司欠刘某100万元，丙公司欠甲公司150万元，均已届清偿期。甲公司一直拖延不行使对丙公司的债权，致使其自身无力向刘某清偿。下列关于代位权的说法正确的是（ ）。A刘
15、某可以以甲公司的名义向丙公司提出偿债请求B刘某可以通过仲裁方式行使代位权C刘某行使代位权的必要费用应当由甲公司承担D代位权顺利行使后，丙公司对甲公司所负债务消灭53下列情形中，可以导致施工单位免除违约责任的是（ ）。A施工单位因严重安全事故隐患且拒不改正而被监理工程师责令暂停施工，致使工期延误B因拖延民工工资，部分民工停工抗议导致工期延误C地震导致已完工程被爆破拆除重建，造成建设单位费用增加D由于为工人投保意外伤害险，因公致残工人的医疗等费用由保险公司支付54建设工程民事纠纷经不同主体调解成功并制作了调解书，其中可以强制执行的是（ ）。A双方签收的由人民调解委员会制作的调解书B双方签收的仲裁调
16、解书C人民法院依法作出但原告方拒绝签收的调解书D双方签收的由人民政府职能部门依法作出的调解书55民事诉讼的证据不包括（ ）。A书证B物证C视听资料D科学实验56根据民事诉讼法规定，（ ）可以作为民事诉讼证人。A本案审判员B涉及本案的鉴定人员C本案原告诉讼代理人D本案被告的亲属57对民事诉讼的基本特征表述正确的是（ ）。A当事人约定诉讼方式解决纠纷的，人民法院才有管辖权B除简易程序外均采用合议庭制C所有民事案件审理及判决结果均应当向社会公开D一个案件须由两级人民法院审理才告终结58下列关于诉讼管辖的表述正确的是（ ）。A第一审重大涉外民事案件应当由中级人民法院管辖B建设工程施工合同纠纷应当由不动
17、产所在地人民法院管辖C受移送人民法院认为移送的案件不属于本院管辖的，可继续移送有管辖权的人民法院D房屋买卖纠纷实行原告就被告原则59当事人委托傅泽律师事务所的张律师做自己的诉讼代理人，授权委托书中委托权限一栏仅注明全权代理。则张律师有权代为（ ）。A陈述事实、参加辩论B承认、放弃、变更诉讼请求C进行和解D提起反诉或上诉60下列关于仲裁法中规定的仲裁制度的表述正确的是（ ）。A仲裁委员会由当事人自主选定B仲裁委员会是人民法院的下属事业单位C仲裁审理以公开审理为原则D对生效的仲裁裁决书请求上级仲裁委员会予以撤销二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个
18、错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）61根据行政复议法规定，下列选项中不可申请行政复议的有（ ）。A建设行政主管部门吊销建筑公司的资质证书B人民法院对保全财产予以查封C监察机关给予机关工作人员降级处分D建设行政主管部门对建设工程合同争议进行的调解E行政拘留62根据我国宪法规定，公民的宪法权利包括（ ）。A在法律面前一律平等B有言论、出版、游行和示威的自由C有宗教信仰的自由D对任何国家机关和国家工作人员有批评和建议权E有维护祖国的安全、荣誉和利益的权利63下列各选项中，属于民事法律关系客体的是（ ）。A建设工程施工合同中的工程价款B建设工程施工合同中的建筑物C建材买卖合同中的
19、建筑材料D建设工程勘察合同中的勘察行为E建设工程设计合同中的施工图纸64国有建设用地使用权的用益物权，可以采取（ ）方式设立。A出租B出让C划拨D抵押E转让65根据建设工程施工许可管理办法，下列工程项目无需申请施工许可证的是（ ）。A北京故宫修缮工程B长江汛期抢险工程C工地上的工人宿舍D某私人投资工程E部队导弹发射塔66在工程建设项目招标过程中，招标人可以在招标文件中要求投标人提交投标保证金。投标保证金可以是（ ）。A银行保函B银行承兑汇票C企业连带责任保证D现金E实物67按照招标投标法及相关规定，在建筑工程投标过程中，下列应当作为废标处理的情形是（ ）。A联合体共同投标，投标文件中没有附共同
20、投标协议B交纳投标保证金超过规定数额C投标人是响应招标、参加投标竞争的个人D投标人在开标后修改补充投标文件E投标人未对招标文件的实质内容和条件作出响应68生产经营单位保证安全生产必须的资金由（、）予以保证，并对由于安全生产所需的资金投入不足导致的后果承担责任。A公司董事会B公司法定代表C个人经营的投资人D公司股东E公司工会71建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程（ ）。A同时规划B同时设计C同时施工D同时竣工验收E同时投产使用72下列属于承担民事责任的方式是（ ）。A赔偿损失B返还财产C支付利息D支付违约金E支付定金73下列关于承诺的表述中，正确的有（ ）。A受要约人发出承诺，表
21、示价格再降一成即可成交B承诺超期的后果是承诺不可能发生法律效力C承诺一经送达要约人即发生法律效力D撤销承诺的通知应当在双方签订书面合同前到达要约人E承诺可以由受要约人的代理人向要约人授权的代理人作出74对于可撤销合同，具有撤销权的当事人（ ），撤销权消灭。A自知道或者应当知道权利受到侵害之日起一年内没有行使撤销权的B自知道或者应当知道撤销事由之日起六个月内没有行使撤销权的C自知道或者应当知道撤销事由之司起一年内没有行使撤销权的D知道撤销事由后明确表示放弃撤销权的E知道撤销事由后以自己的行为放弃撤销权的75致使承包人单位行使建设工程施工合同解除权的情形包括（ ）。A发包人严重拖欠工程价款B发包人
22、提供的建筑材料不符合国家强制性标准C发包人坚决要求工程设计变更D项目经理与总监理工程师积怨太深E要求承担保修责任期限过长76某建设工程施工合同履行期间，建设单位要求变更为国家新推荐的施工工艺，在其后的施工中予以采用，则下列说法正确的是（ ）。A建设单位不能以前期工程未采用新工艺为由，主张工程不合格B施工单位可就采用新工艺增加的费用向建设单位索赔C由此延误的工期由施工单位承担违约责任D只要双方协商一致且不违反区强制性标准，可以变更施工工艺E从法律关系构成要素分析，采用新工艺属于合同主体的变更776月1日，甲乙双方签订建材买卖合同，总价款为100万元，约定由买方支付定金30万元。由于资金周转困难，
23、买方于6月10日交付了25万元，买方予以签收。下列说法正确的是（ ）。A买卖合同是主合同，定金合同是从合同B买卖合同自6月10日成立C买卖合同自6月1日成立D若卖方不能交付货物，应返还50万元E若买方不履行购买义务，仍可以要求卖方返还5万元78根据最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定，当事人无需要举证证明的事实有（ ）。A太阳自东方升起，自西方落下B人受重伤后若得不到及时救治，会有生命危险C人所共知的某企业偷工减料D已被仲裁机构生效的裁决书所确认的事实E已被人民法院生效裁判所确认的事实79根据仲裁法和民事诉讼法规定，的情形包括（ ）。A约定的仲裁协议无效C适用法律确有错误E申请人死亡对国内仲
24、裁而言，人民法院不予执行仲裁裁决B仲裁事项超越法律规定的仲裁范围D原仲裁机构被撤销80我国建筑业专业技术人员执业资格的共同点有（ ）。A只有注册以后才能执业B一次注册终生有效C均需接受继续教育D不得同时注册于两家不同的单位E均有各自的职业范围1-5CCABC 6-10 BCDDC 11-15DBCAB 16-20DBCAB 21-25BDADA 26-30ABCAD 31-35CCCBB 35-40AACDD 41-45CBABC 46-50CCCCA 51-55BCCBD 56-60 CBAAA 61-65CD ABCD ABCE BC ABCE 66-70ABD ACE ABCD BCDE
25、 ABC 71-75BCE ABD CE CDE AB 76-80ABD ABD ABDE ABC ACDE 2009年二级建造师施工管理考题及答案一、单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1编制项目建议书属于建设工程项目全寿命周期（ ）。A决策阶段的工作B实施阶段的工作C设计准备阶段的工作D施工阶段的工作2在建设工程施工总承包管理模式下，施工分包合同的主体一般是施工分包方和项目（ ）。A总承包管理方B业主方C设计方D咨询机构3某住宅小区工程施工前，施工项目管理机构绘制了如下框图。该图是（ ）。A项目结构图B组织结构图C工作流程图D合同结构图4组织结构模式反映了一
26、个组织系统中各子系统之间或各元素之间的（ ）。A逻辑关系B协作关系C合同关系D指令关系5下图反映的是某建设项目业主、项目总承包人、分包人之间的（ ）。A协作关系C管理关系B指令关系D合同关系6施工项目管理机构编制项目管理任务分工表之前要完成的工作是（ ）。A明确各项管理工作的工作流程B落实各工作部门的具体人员C对项目管理任务进行详细分解D对各项管理工作的执行情况进行检查7某建设工程项目施工前，业主方制定了工程款支付审批程序：施工方申报-监理方审批-业主现场代表审查-业主项目负责人审核-业主分管副经理审批支付。该程序属于（ ）。A成本控制工作流程B投资控制工作流程C信息处理工作流程D物资采购工作
27、流程8对整个建设工程项目的施工进行战略部署，并且是指导全局性施工的技术和经济纲要的文件是（ ）。A施工总平面图B施工组织总设计C施工部署及施工方案D施工图设计文件9施工项目技术负责人每天在施工日志上对当天的施工质量和进度情况进行详细记载，属于项目目标动态控制过程中（ ）的工作。A准备阶段B收集项目实际值C进行目标计划值和实际值比较 D纠偏环节10在施工成本动态控制过程中，当对工程合同价与实际施工成本、工程款支付进行比较时，成本的计划值是（ ）。A工程合同价B实际施工成本C工程款支付额D施工图预算11施工企业项目经理是（ ）。A项目的全权负责人B项目法定代表人C施工合同当事人 D项目管理班子的负
28、责人12按照建设工程项目管理规范（GBT50326-2006）中风险评估等级，下图所示的事件风险量区域中，风险等级最低的区域是（ ）。A风险区AC风险区CB风险区B D风险区D13下列建设工程施工风险因素中，属于组织风险的是（ ）。A承包人管理人员的能力B公用防火设施的可用性C岩土地质条件D工程机械的稳定性14建设工程安全生产管理条例第十四条规定，工程监理单位和监理工程师对建设工程安全生产承担（ ）。A领导责任B经济责任C监理责任 D刑事责任15下列各项工作任务，属于施工准备阶段建设监理工作任务的是（ ）。A审查施工单位选择的分包单位的资质B组织设计单位向施工单位进行技术交底C编制单位工程施工
29、组织设计D检查和确认运到现场的材料的质量16按照建筑安装工程费用项目组成（建标2003206号），建筑安装工程费用的组成为（ ）。A直接工程费+间接费+规费+利润+税金B直接工程费+企业管理费+措施费+利润+税金C直接费+间接费+规费+利润+税金D直接工程费+措施费十企业管理费+规费+利润+税金17下列建筑安装工程费用，属于材料费的是（ ）。A对建筑构件进行一般鉴定、检查所发生的费用B混凝土、钢筋混凝土模板及支架费C搭建临时设施所耗材料费D跳板、脚手架等的摊销费18某施工项目地下水位较高，需要人工降水，由此产生的费用属于（ ）。A不可预见费B措施费C营业外支出D管理费19在建筑安装工程费用的项
30、目组成中，工具用具使用费属于（ ）。A施工机械使用费B材料费C措施费D企业管理费20某混凝土工程直接工程费为100万元，以直接费为基础计算建筑安装工程费。其中措施费为直接工程费的5，间接费费率为8，利润率为4，综合税率为3.41。则该工程的建筑安装工程含税造价为（ ）万元。A117.93B120.99C121.96D122.1021下列定额中，属于企业定额性质的是（ ）。A施工定额B预算定额C概算定额D概算指标22在工人工作时间消耗的分类中，必须消耗的工作时间不应包括（ ）。A有效工作时间B休息时间C不可避免中断时间D偶然工作时间23某施工机械的台班产量为500 ，与之配合的工人小组有4人，则
31、人工定额为（ ）。A0.2工日B0.8工日C0.2工日100 D0.8工日100 24施工成本管理的每一个环节都是相互联系和相互作用的，其中（ ）是成本决策的前提。A成本预测B成本计划C成本核算D成本考核25实施性施工成本计划应当以（ ）为主要依据编制。A预算定额B施工定额C概算定额D估算指标26下列有关施工预算和施工图预算的说法，正确的是（ ）。A施工预算的编制以预算定额为主要依据B施工预算是投标报价的主要依据C施工图预算既适用于建设单位，也适用于施工单位D施工图预算是施工企业内部管理用的一种文件27下列施工成本控制依据中，能提供工程实际完成量及工程款实际支付情况的是（ ）。A工程承包合同B
32、施工成本计划C进度报告D工程变更文件28确定施工成本偏差的严重性和偏差产生的原因，是施工成本控制过程中（ ）阶段要解决的问题。A比较B分析C预测 D纠偏29用曲线法进行施工成本偏差分析时，在检测时间点上已完工作实际费用曲线与已完工作预算费用曲线的竖向距离表示（ ）。A累计费用偏差B累计进度偏差C局部进度偏差D局部费用偏差30某混凝土工程，工程量清单的工程量为2000 ，合同约定的综合单价为400元，当实际工程量超过清单工程量10时可调整单价，调整系数为0.9。工程结束时实际工程量为2400 ，则该混凝土工程的结算价款是（ ）万元。A96.0B86.4C94.4D95.231根据建设工程施工合同
33、（示范文本）（GF99-0201），若合同中约定有工程预付款，则预付时间应（ ）。A不迟于约定的开工日期前7天B不迟于约定的开工日期前30天C不迟于实际开工以后的7天D不迟于首次支付工程款前7天32建设工程项目的总进度目标是在项目的（ ）阶段确定的。A决策B设计C招标D施工33业主方项目进度控制的任务是控制（ ）的进度。A项目设计阶段B整个项目实施阶段C项目施工阶段D整个项目决策阶段34下列施工进度计划中，属于实施性施工进度计划的是（ ）。A施工总进度计划B单体工程施工进度计划C项目年度施工计划D项目月度施工计划35编制控制性施工进度计划的主要目的是（ ）。A分解承包合同规定的进度目标，确定控
34、制节点的进度目标B指导施工班组的作业安排C确定承包合同的工期目标D参与投标竞争，提高投标竞争力36横道图计划的特点之一是（ ）。A适用于大的进度计划系统B能方便地确定关键工作C工作之间的逻辑关系不易表达清楚D计划调整只能采用计算机进行37在工程网络计划中，关键工作是指网络计划中（ ）。A总时差为零的工作B总时差最小的工作C自由时差为零的工作D自由时差最小的工作38某单代号网络计划如下图所示，工作D的自由时差为（ ）。A0B1C2D339某施工项目部决定将原来的横道图进度计划改为网络进度计划进行进度控制，以避免工作之间出现不协调情况。该项进度控制措施属于（ ）。A组织措施B管理措施C经济措施D技
35、术措施40工程项目的质量终检存在一定的局限性，因此施工质量控制应重视（ ）。A竣工预验收B竣工验收C过程控制D事后控制41在工程项目施工质量管理中，起决定性作用的影响因素是（ ）。A人B材料C机械D方法42施工企业质量管理体系文件中，阐明质量政策、质量体系等的文件是（ ）。A质量手册B程序文件C质量计划D质量记录43对进入施工现场的钢筋取样后进行力学性能检测，属于施工质量控制方法中的（ ）。A目测法B实测法C试验法D无损检验法44某基础工程一次连续浇筑同配合比的混凝土1100，按规定该基础工程的混凝土每（ ）取样不得少予一次。A100B200C300D40045对于地基基础设计等级为甲级或地质
36、条件复杂、成桩质量可靠性低的灌注桩所形成的地基及复合地基，应采用（ ）进行检验。A静载荷试验的方法B低应变法C高应变法D动载荷试验的方法46检验批质量验收时，认定其为质量合格的条件之一是主控项目质量（ ）。A抽检合格率至少达到85B抽检合格率至少达到90C抽检合格率至少达到95D全部符合有关专业工程验收规范的规定47某工程的质量事故，造成人员死亡4人、直接经济损失20万元。则该事故属于（ ）。A一般质量事故B重大质量事故C严重质量事故D特别重大事故48某混凝土结构工程施工完成2个月后，发现表面有宽度0.25 mm的裂缝，经鉴定其不影响结构安全和使用，对此质量问题，恰当的处理方式是（ ）。A修补
37、处理B加固处理C返工处理D不作处理49政府对建设工程质量进行监督的主要手段是施工许可制度和（ ）制度。A实体检测B竣工验收备案C施工方案审查D验收会议50施工安全技术保证体系包括：安全可靠性技术；安全保（排）险技术；安全限控技术；安全保护技术四个保证环节。该体系从第一关到第四关的排列顺序是（ ）。ABC D51实行总分包模式的施工项目，对分包项目安全计划的管理方式是（ ）。A分包人编制后直接报送业主，业主负责管理B分包人编制后直接报送监理方，监理方负责管理C纳入总包项目安全计划，分包人服从总承包人的管理D分包人自行编制分包项目安全计划，并自行负责管理52建筑施工企业的三级安全教育是指（ ）。A
38、公司层教育、项目部教育、作业班组教育B进场教育、作业前教育、上岗教育C最高领导教育、项目经理教育、班组长教育D最高领导教育、生产负责人教育、项目经理教育53我国政府对安全生产的监督管理机制是（ ）。A综合管理B综合管理和部门管理相结合C综合管理为主，部门管理为辅D部门管理为主，综合管理为辅54根据GBT24001（中国环境管理体系）-SO14001标准的应用原则，在组织的管理体系中，环境管理体系（ ）。A应在组织整个管理体系之外独立存在B不必成为独立的管理系统，应纳入组织整个管理体系中C应融入组织的质量和职业健康安全管理体系中D应在组织的整个管理体系之上，作为其他管理体系的基础55施工现场发生
39、安全事故后，首先应该做的工作是（ ）。A进行事故调查B对事故责任者进行处理C抢救伤员，排除险情 D编写事故调查报告并上报56某工人在施工作业过程中脚部被落物砸伤，休养了21周。根据企业职工伤亡事故分类标准（GB6441-86），该工人的伤害程度为（ ）。A轻伤B重伤C职业病D失能伤害57根据建设工程施工现场管理规定，对施工现场泥浆水进行处理的要求是（ ）。A未经处理可直接排入河流，但不得直接排入城市排水设施B未经处理不得直接排入城市排水设施和河流C在无其他污染物的情况下，可直接排入城市排水设施和河流D在泥浆水中不合砂石的情况下，可直接排入城市排水设施和河流58施工平行承发包模式在合同管理方面的特点是（ ）。A施工单位数量较少，对业主合同管理有利B业主只需要一次招标，合同管理量较小C业主要负责对多个合同的跟踪管理，工作量较大D符合他人控制原则，对业主合同管理有利59某工程项目采用施工总承包管理模式，如施工总承包管理单位想承接该工程部分具体工程的施工任务，则其可通过（ ）。A监理单位委托取得任务B投标竞争取得任务C施工总承包人委托取得任务D自行分配取得任务6
