1、2019年招标师考试合同管理试题及答案某大型工程项目，采用公开招标方式招标，招标公告在当地政府规定的招标信息网上发布。开标后发现：(1)A投标人的投标报价为3200万元，为最低投标价，经评审后推荐其为中标候选人。 (2)B投标人在开标后又提交了一份补充说明，提出可以降价5%。(3)C投标人提交的银行投标保函有效期为70d。(4)D投标人投标文件的投标函盖有企业及企业法定代表人的印章，但没有加盖项目负责人的印章。(5)E投标人与其他投标人组成了联合体投标，附有各方资质证书，但没有联合体共同投标协议书。(6)F投标人的投标报价最高，故F投标人在开标后第二天撤回了其投标文件。问题1.分析A、B、C、
2、D、E投标人的投标文件是否有效?说明理由。2.F投标人的投标文件是否有效?对其撤回投标文件的行为应如何处理?答案：1.该采购项目属于政府采购项目。理由：本项目采购单位为中央直属事业单位，采购资金是财政资金，采购标的超过了采购限额标准，依照政府采购法的规定属于政府采购项目。2.(1)政府采购项目的采购方式除竞争性谈判外，还包括公开招标、邀请招标、单一来源采购、询价及其他方式。(2)政府采购的主要采购方式是公开招标。3.该采购项目采用竞争性谈判的方式进行采购妥当。理由：政府采购项目单项采购金额达到120万元以上的，必须采用公开招标方式，但是公开招标一般需要的时间较长，不能满足项目立即上马的要求。根
3、据政府采购法的规定，本项目采购可以适用竞争性谈判方式。4.批准该采购项目采用竞争性谈判的方式进行采购的部门不妥当。应在开始采购前征得国务院政府采购监督部门的批准1.()是在正式保险单出立之前先给予投保人的一种保险证明，内容比较简单，只记载保险标的等主要事项。A.保险单B.暂保单C.保险凭证D.其他书面形式答案：B2.一方当事人在紧迫情况下订立了明显对自己有重大不利的合同，情况好转后，该当事人向对方当事人提出变更合同未果，遂向人民法院提出了撤销合同的申请。该合同被法院予以撤销。则该合同的效力自( )起归于消灭。A.合同变更请求之日B.合同成立时C.合同撤销请求之日D.合同撤销裁定之日答案： B3
4、.在双务合同中，应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方( )可以中止履行合同。A.债务累积过多 B.内部发生劳资纠纷C.经营状况严重恶化 D.与第三方发生严重债务纠纷答案： C4.标的物交付之前产生的孳息归()所有。A.中间人B.买受人C.出卖人D.合约人答案：C5.设计合同中的初级设计阶段应当满足相应国家标准或行业标准中规定的()要求。A.初级B.一般C.高级D.深度答案：D6.标的物的品质是指质量标准和()。A.配件名称B.等级C.商标D.规格答案：D7.当事人没有约定交付地点或者约定不明确，标的物需要运输的，出卖人将标的物交付给第一承运人后，标的物毁损、灭失的风险由()承担。A.买受
5、人B.出卖人C.中间人D.承运人答案：A8.因标的物质量不符合质量要求，致使不能实现合同目的的，买受人可以拒绝接受标的物或者解除合同，买受人拒绝接受标的物或者解除合同的，标的物毁损、灭失的风险由()承担。A.买受人B.卖出人C.中间人D.双方共同答案：B9.有关保险合同，以下说法错误的是()。A.保险人通过承诺承担保险保障责任，获得投保人的保险费B.保险合同为最大诚信合同的含义是指保险人的危险补偿责任在很大程度上依赖于当事人的诚实信用，尤其是投保人和被保险人的诚实信用C.格式合同是能就合同的条款内容与拟订方进行协商的合同D.保险合同的内容即保险合同当事人的权利和义务及相关事项答案：C10.当事
6、人约定应当采用书面形式的合同()。A.法定之要式合同B.约定之要式合同C.法定之不要式合同D.约定之不要式合同答案：A11、关于仲裁调解的说法，正确的是()。A.仲裁庭必须先行调解B.调解不成的不能径行作出裁决书C.仲裁调解书与裁决书具有同等的法律效力D.经仲裁庭调解双方当事人达成协议的，仲裁庭不能制作裁决书答案： C12、在中华人民共和国境内进行工程建设项目的勘察设计必须进行招标的不包括()。A.关系公众安全的项目B.使用国际组织援助资金的项目C.全部或部分使用国有资金投资或者国家融资的项目D.抢险救灾的项目答案： D13、合同双方可约定采用抽样检验，全面检验，凭样品验收等方式。对货物质量的
7、检验，尤其是在双方对质量有异议时，需要由()来检验。A.相关管理部门B.当地行政机关C.行业协会D.专门的产品检验机构答案：D14、根据合同法，下列各类合同中，属于可变更或可撤销合同的是( )。A.以合法形式掩盖非法目的的合同 B.损害社会公共利益的合同C.一方以胁迫手段订立的合同 D.恶意串通损害集体利益的合同答案： C15、仲裁的保密性特点体现在其以()为原则。A.不开庭审理B.不允许代理人参加C.不公开审理D.不允许证人参加答案： C16、除国家另有特殊规定外，包装费用应当由()承担，不应另向买受人收取包装费用。A.买方B.出卖人C.中间人D.合约人答案：B17、建设工程质量管理条例第1
8、9条规定，“勘察、设计单位必须按照工程建设()标准勘察、设计，并对其勘察、设计的质量负责”。A.推荐性B.适用性C.实用性D.强制性答案： D18、对于后续勘察费的支付，建设工程勘察合同示范文本(一)则约定，在勘察工作外业结束后，按双方在合同中约定的比例(以预算勘察费用为基数)支付勘察费，而在提交勘察成果资料后()天内，发包人应一次付清剩余的全部勘察费。A.8B.10C.15D.20答案：B19、下列不属于不安抗辩权的适用条件为()。A.当事人须因双务合同互负债务B.当事人一方须先履行的义务未届履行期C.后履行义务一方有丧失或可能丧失履行债务能力的情形D.后履行义务一方没有对待给付或未提供担保
9、答案： B20、合同义务转移是指()。A.指经债务人同意，债权人将合同的义务全部或者部分地转让给第三人B.指不改变合同权利的内容，由债权人将权利转让给第三人C.指合同一方当事人将其权利和义务一并转移给第三人，由第三人全部地承受合同权利和义务D.指经债权人同意，债务人将合同的义务全部或者部分地转让给第三人答案： D1.以下哪项不属于专业建筑工程设计服务包括工程设计基本服务。()A.编制专业建设工程初步设计文件B.施工图设计文件服务C.采用标准设计和复用设计服务D.参加试车(试运行)考核和竣工验收等服务答案：C2.对于后续勘察费的支付，建设工程勘察合同示范文本(一)则约定，在勘察工作外业结束后，按
10、双方在合同中约定的比例(以预算勘察费用为基数)支付勘察费，而在提交勘察成果资料后()天内，发包人应一次付清剩余的全部勘察费。A.8B.10C.15D.20答案：B3.我国目前的基本建设程序主要包括项目建议书、可行性研究、相关审批或核准、工程勘察与设计、工程施工、竣工验收和交付等阶段。项目立项完成后，()是建设实施阶段首要和主导的环节。A.项目建议书B.可行性研究C.工程勘察与设计D.工程施工答案：C4.设计合同中的初级设计阶段应当满足相应国家标准或行业标准中规定的()要求。A.初级B.一般C.高级D.深度答案：D5.除国家另有特殊规定外，包装费用应当由()承担，不应另向买受人收取包装费用。A.
11、买方B.出卖人C.中间人D.合约人答案：B6.标的物的品质是指质量标准和()。A.配件名称B.等级C.商标D.规格答案：D7.因标的物质量不符合质量要求，致使不能实现合同目的的，买受人可以拒绝接受标的物或者解除合同，买受人拒绝接受标的物或者解除合同的，标的物毁损、灭失的风险由()承担。A.买受人B.卖出人C.中间人D.双方共同答案：B8.合同双方可约定采用抽样检验，全面检验，凭样品验收等方式。对货物质量的检验，尤其是在双方对质量有异议时，需要由()来检验。A.相关管理部门B.当地行政机关C.行业协会D.专门的产品检验机构答案：D9.当事人没有约定交付地点或者约定不明确，标的物需要运输的，出卖人
12、将标的物交付给第一承运人后，标的物毁损、灭失的风险由()承担。A.买受人B.出卖人C.中间人D.承运人答案：A10.标的物交付之前产生的孳息归()所有。A.中间人B.买受人C.出卖人D.合约人答案：C11.当事人约定应当采用书面形式的合同()。A.法定之要式合同B.约定之要式合同C.法定之不要式合同D.约定之不要式合同答案：A12.()不属于房屋建筑工程设计服务包括工程设计基本服务。A.编制房屋建筑工程方案设计文件B.初步设计文件C.施工图设计文件服务D.主体设计协调服务答案：D13.标的物交付之后产生的孳息归()所有。A.合约人B.中间人C.买受人D.出卖人答案：C14.根据勘察设计合同中的
13、法定质量标准，工程设计修改必须由()负责完成。A.建设单位B.施工单位C.原设计单位D.新设计单位答案：C15.承接勘察任务或签订勘察合同时，工程的()是必须条件。A.立项批准文件B.项目建议书C.可行性研究报告D.规划审批文件答案：A16.建设工程勘察合同示范文本(一)和建设工程勘察合同示范文本(二)均约定，在合同生效后()天内，发包人应向勘察人支付勘察费的()作为定金。在合同履行后，定金可抵作勘察费。A.3;15%B.2;20%C.3;20%D.2;15%答案：C17.有关保险合同，以下说法错误的是()。A.保险人通过承诺承担保险保障责任，获得投保人的保险费B.保险合同为最大诚信合同的含义
14、是指保险人的危险补偿责任在很大程度上依赖于当事人的诚实信用，尤其是投保人和被保险人的诚实信用C.格式合同是能就合同的条款内容与拟订方进行协商的合同D.保险合同的内容即保险合同当事人的权利和义务及相关事项答案：C18.建设工程勘察合同示范文本(二)规定，发包人提供资料、文件超过规定期限()天以内，勘察人按合同规定交付报告、成果、文件的时间顺延。A.10B.15C.20D.25答案：B19.建设工程质量管理条例第19条规定，“勘察、设计单位必须按照工程建设()标准勘察、设计，并对其勘察、设计的质量负责”。A.推荐性B.适用性C.实用性D.强制性答案：D20.标的物交付之前产生的孳息归()所有。A.
15、中间人B.买受人C.出卖人D.合约人答案：C1.因标的物质量不符合质量要求，致使不能实现合同目的的，买受人可以拒绝接受标的物或者解除合同，买受人拒绝接受标的物或者解除合同的，标的物毁损、灭失的风险由()承担。A.买受人B.卖出人C.中间人D.双方共同答案：B2.当事人没有约定交付地点或者约定不明确，标的物需要运输的，出卖人将标的物交付给第一承运人后，标的物毁损、灭失的风险由()承担。A.买受人B.出卖人C.中间人D.承运人答案：A3.当事人约定应当采用书面形式的合同()。A.法定之要式合同B.约定之要式合同C.法定之不要式合同D.约定之不要式合同答案：A4.标的物交付之前产生的孳息归()所有。
16、A.中间人B.买受人C.出卖人D.合约人答案：C5.标的物交付之后产生的孳息归()所有。A.合约人B.中间人C.买受人D.出卖人答案：C6.标的物的品质是指质量标准和()。A.配件名称B.等级C.商标D.规格答案：D7.除国家另有特殊规定外，包装费用应当由()承担，不应另向买受人收取包装费用。A.买方B.出卖人C.中间人D.合约人答案：B8.合同双方可约定采用抽样检验，全面检验，凭样品验收等方式。对货物质量的检验，尤其是在双方对质量有异议时，需要由()来检验。A.相关管理部门B.当地行政机关C.行业协会D.专门的产品检验机构答案：D9.有关保险合同，以下说法错误的是()。A.保险人通过承诺承担
17、保险保障责任，获得投保人的保险费B.保险合同为最大诚信合同的含义是指保险人的危险补偿责任在很大程度上依赖于当事人的诚实信用，尤其是投保人和被保险人的诚实信用C.格式合同是能就合同的条款内容与拟订方进行协商的合同D.保险合同的内容即保险合同当事人的权利和义务及相关事项答案：C10.标的物交付之前产生的孳息归()所有。A.中间人B.买受人C.出卖人D.合约人答案：C某中央直属事业单位建设的中心实验室已通过竣工验收，该项目需要立即上马，拟采用财政拨款采购其中心实验室的主要设备仪器，设备预算为220万元，该设备在国内外只有少数厂家生产。经该事业单位上级主管部门批准后，拟采用竞争性谈判的方式进行采购。问
18、题1.该采购项目是否属于政府采购项目?为什么?2.政府采购项目的采购方式除竞争性谈判外，还包括哪些?政府采购的主要采购方式是什么?3.该采购项目采用竞争性谈判的方式进行采购是否妥当?说明理由。4.批准该采购项目采用竞争性谈判的方式进行采购的部门是否正确?如不准确，请指出应由哪个部门批准。参考答案1.该采购项目属于政府采购项目。理由：本项目采购单位为中央直属事业单位，采购资金是财政资金，采购标的超过了采购限额标准，依照政府采购法的规定属于政府采购项目。2.(1)政府采购项目的采购方式除竞争性谈判外，还包括公开招标、邀请招标、单-来源采购、询价及其他方式。(2)政府采购的主要采购方式是公开招标。3
19、.该采购项目采用竞争性谈判的方式进行采购妥当。理由：政府采购项目单项采购金额达到120万元以上的，必须采用公开招标方式，但是公开招标-般需要的时间较长，不能满足项目立即上马的要求。根据政府采购法的规定，本项目采购可以适用竞争性谈判方式。4.批准该采购项目采用竞争性谈判的方式进行采购的部门不正确。应在开始采购前征得国务院政府采购监督部门的批准。一、单项选择题1.我国目前的基本建设程序主要包括项目建议书、可行性研究、相关审批或核准、工程勘察与设计、工程施工、竣工验收和交付等阶段。项目立项完成后，()是建设实施阶段首要和主导的环节。A.项目建议书B.可行性研究C.工程勘察与设计D.工程施工2.()不
20、属于房屋建筑工程设计服务包括工程设计基本服务。A.编制房屋建筑工程方案设计文件B.初步设计文件C.施工图设计文件服务D.主体设计协调服务3.以下哪项不属于专业建筑工程设计服务包括工程设计基本服务。()A.编制专业建设工程初步设计文件B.施工图设计文件服务C.采用标准设计和复用设计服务D.参加试车(试运行)考核和竣工验收等服务4.根据勘察设计合同中的法定质量标准，工程设计修改必须由()负责完成。A.建设单位B.施工单位C.原设计单位D.新设计单位5.承接勘察任务或签订勘察合同时，工程的()是必须条件。A.立项批准文件B.项目建议书C.可行性研究报告D.规划审批文件6.建设工程勘察合同示范文本(一
21、)和建设工程勘察合同示范文本(二)均约定，在合同生效后()天内，发包人应向勘察人支付勘察费的()作为定金。在合同履行后，定金可抵作勘察费。A.3;15%B.2;20%C.3;20%D.2;15%7.对于后续勘察费的支付，建设工程勘察合同示范文本(一)则约定，在勘察工作外业结束后，按双方在合同中约定的比例(以预算勘察费用为基数)支付勘察费，而在提交勘察成果资料后()天内，发包人应一次付清剩余的全部勘察费。A.8B.10C.15D.208.建设工程勘察合同示范文本(二)规定，发包人提供资料、文件超过规定期限()天以内，勘察人按合同规定交付报告、成果、文件的时间顺延。A.10B.15C.20D.25
22、9.建设工程质量管理条例第19条规定，“勘察、设计单位必须按照工程建设()标准勘察、设计，并对其勘察、设计的质量负责”。A.推荐性B.适用性C.实用性D.强制性10.设计合同中的初级设计阶段应当满足相应国家标准或行业标准中规定的()要求。A.初级B.一般C.高级D.深度1.C2.D3.C4.C5.A6.C7.B8.B9.D10.D二、多选题11、招标采购合同规划对整个项目的实施和管理的具体作用主要体现在()。A.有助于在实现工程建设项目或政府采购活动目标和招标人经营目标的过程中，节约成本、提高效率B.招标采购合同规划有助于明晰招标采购备参与主体的权利义务界限，分清责任，发挥主观能动作用C.招标
23、采购合同规划有助于减少工程建设项目或政府采购活动全过程中各参与主体之间的纷争D.通过将需要签订的合同进行合理优化组合，梳理形成清晰的合同体系E.为实现工程建设项目或政府采购活动的目标而做出的全局性统筹安排，是对项目采购系列活动的系统性筹划标准答案： A,B,C12、“初步合同规划书”应满足()。A.应当包含合同总体需求、功能分区、技术品质和标准、资金计划、里程碑时间和确定依法必须进行招标范围等方面内容B.应结合项目所在地法律政策环境和市场环境进行提炼，保证合同总体需求的可执行性C.应当涵盖项目建设可行性分析、里程碑时间、项目功能分区等各方面内容，以便甲乙双方更清楚地了解合同的要求和内容D.应具
24、体明确，尽量采用定量描述，避免采用定性描述E.成果应形成书面记录，并将相应工作明确到具体的部门和人员标准答案： A,B,D,E13、经过总体合同结构分解应达到的效果包括()。A.具体明确，尽量采用定量描述，避免采用定性描述B.明确项目相关所有合同的种类、数量，并确定合同主体C.合同结构分解应分解至最小工作单元并优化重组成招标合同单元，招标合同单元构成的体系能完全覆盖项目所有工作D.合同分解的成果应以书面形式固定，并可以采用网状结构、树状结构或表格等形式表达E.应当包含合同总体需求、功能分区、技术品质和标准、资金计划、里程碑时间和确定依法必须进行招标范围等方面内容标准答案： B,C,D14、招标
25、采购合同树状结构分解的优点主要包括()。A.直观地将工程建设项目或政府采购活动所涉及合同通过树状图清晰体现B.便于招标人全面了解招标采购合同的种类、数量以及相互关系C.反映合同签订的先后顺序以及合同管理的责任主体D.利于招标人对招标采购合同进行进度管理和绩效管理E.直观、方便的显示了合同种类和数量以及合同签订的先后顺序标准答案： A,B15、以下属于工作分解结构作用的有()。A.清晰梳理工程建设项目或政府采购活动的全貌，详细说明为完成项目所必须完成的所有工作，为计划、成本、进度和质量控制奠定共同基础，是确定项目进度控制的基准B.清晰地表示各项目工作之间的相互关系，对各独立的工作单元，进行有针对
26、性的成本、进度和资源需求量的估算，提高估算的准确度C.有助于准确界定项目工作的内容和范围，也有助于招标人确定项目管理人员和有效地管理项目D.反映合同签订的先后顺序以及合同管理的责任主体E.直观、方便的显示了合同种类和数量以及合同签订的先后顺序标准答案： A,B,C16、工作分解结构可以从多种角度进行，通常包括()。A.按建设单位的管理部门和实施主体的管理职能分解B.按项目的功能和地域分布分解C.按照项目的实施过程和各个目标分解D.按项目建设期和回收期分解E.按项目资金来源分解标准答案： A,B,C17、招标采购合同规划中的合同结构分解的方法通常包括()。A.合同单位分解法B.项目进度分解法C.
27、项目主体分解法D.最小合同单位整合法E.最小工作单位整合法标准答案： B,C18、招标采购总体合同结构分解的结果包括()。A.项目合同结构体系B.项目建设体系说明C.项目投资体系说明D.项目标的体系说明E.合同结构体系说明标准答案： A,E19、BIM模式的特点包括()。A.可应用于工程建设项目或政府采购活动的全生命周期B.涉及到工程建设项目或政府采购活动的所有参与主体和利益相关方C.本身具有不同的层次和深度D.基于数字化技术、可视化技术集成和管理与建设项目有关招标采购的方法E.不能直观、有效地理解建设项目情况标准答案： A,B,C20、BIM模式的优点有()。A.有利于招标师全面系统地进行合
28、同结构分解B.避免遗漏项目重要节点C.是招标师进行招标采购合同规划的重要辅助工具D.是合同信息管理的重要手段E.有利于实现合同信息管理可视化操作标准答案： A,B,C,D1.根据建设工程质量保证金管理暂行办法(建质2005第7号)的规定，缺陷责任期一般为()个月，具体可由发承包双方在合同中约定。A.3;6;9B.6;12;24C.12;24;48D.1;2;3答案：B2.有关保险合同，以下说法错误的是()。A.保险人通过承诺承担保险保障责任，获得投保人的保险费B.保险合同为最大诚信合同的含义是指保险人的危险补偿责任在很大程度上依赖于当事人的诚实信用，尤其是投保人和被保险人的诚实信用C.格式合同
29、是能就合同的条款内容与拟订方进行协商的合同D.保险合同的内容即保险合同当事人的权利和义务及相关事项答案：C3.建设工程质量管理条例规定，建设工程质量保修书中应当明确建设工程的( )等。A.保修义务、保修责任和免责条件B.保修内容、保修期限和保修方法C.保修责任、保修条件和保修标准D.保修范围、保修期限和保修责任答案：D4.()转让不适用于买卖合同。A.有形物所有权的转移B.无形物的转让C.其他财产权利的转让D.知识产权、土地使用权答案：D5.当事人约定应当采用书面形式的合同()。A.法定之要式合同B.约定之要式合同C.法定之不要式合同D.约定之不要式合同答案：A6.标的物的品质是指质量标准和(
30、)。A.配件名称B.等级C.商标D.规格答案：D7.因标的物质量不符合质量要求，致使不能实现合同目的的，买受人可以拒绝接受标的物或者解除合同，买受人拒绝接受标的物或者解除合同的，标的物毁损、灭失的风险由()承担。A.买受人B.卖出人C.中间人D.双方共同答案：B8.合同双方可约定采用抽样检验，全面检验，凭样品验收等方式。对货物质量的检验，尤其是在双方对质量有异议时，需要由()来检验。A.相关管理部门B.当地行政机关C.行业协会D.专门的产品检验机构答案：D9.当事人没有约定交付地点或者约定不明确，标的物需要运输的，出卖人将标的物交付给第一承运人后，标的物毁损、灭失的风险由()承担。A.买受人B
31、.出卖人C.中间人D.承运人答案：A10.我国担保法规定的担保方式中()属于法定担保。A.抵押B.质押C.留置D.定金答案：C11、2007版标准文件建立了合同当事人逾期索赔失权的制度，即承包人未能在知道或应当知道索赔事件发生()天内向对方提出索赔意向通知书的，则丧失要求追加付款和延长工期的权利。A.7B.14C.28D.30答案：C12、2007版标准文件规定了承包人申请索赔的最终期限，即承包人在接收()证书后，即无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔A.竣工付款B.缺陷责任终止C.竣工交付D.最终责任答案：A13、除国家另有特殊规定外，包装费用应当由()承担，不应另向买受人收取
32、包装费用。A.买方B.出卖人C.中间人D.合约人答案：B14、合同当事人应当约定清楚缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不应当超过()个月。A.6B.12C.24D.48答案：C15、建设施工合同中应当约定质量保证金，质量保证金的比例一般为签约合同价的()。A.3%B.5%C.10%D.15%答案：B16、标的物交付之后产生的孳息归()所有。A.合约人B.中间人C.买受人D.出卖人答案：C17、根据建设工程质量管理条例，在正常使用条件下，设备安装和装修工程的最低保修期限为( )年。A.1B.2C.3D.5答案：B18、建设工程质量管理条例规定，在正常使用条件下，电气管线、给排水管道、设备安装和装
33、修工程的最低保修期限为( )年。A.5B.3C.2D.1答案：C19、()能够有效地解决传统争议解决方式的专业性不足和效率低下的问题，快速定纷止争，以确保项目的经济效益和社会效益。A.和解制度B.调解制度C.诉讼制度D.争议评审制度答案：D20、()不属于合同中的索赔条款。A.索赔情形B.索赔期限C.索赔方式D.索赔程序答案：D试题一某大型工程项目由政府投资建设，业主委托某招标代理公司代理施工招标。招标代理公司确定该项目采用公开招标方式招标，招标公告在当地政府规定的招标信息网上发布。招标文件中规定：投标担保可采用投标保证金或投标保函方式担保。评标方法采用经评审的最低投标价法。投标有效期为60d
34、。业主对招标代理公司提出以下要求：为了避免潜在的投标人过多，项目招标公告只在本市日报上发布，且采用邀请招标方式招标。项目施工招标信息发布以后，共有12家潜在的投标人报名参加投标。业主认为报名参加投标的人数太多，为减少评标工作量，要求招标代理公司仅对报名的潜在投标人的资质条件、业绩进行资格审查。经过标书评审，A投标人被确定为中标候选人，A投标人的投标报价为8000万元。发出中标通知书后，招标人和A投标人进行合同谈判，希望A投标人能再压缩工期、降低费用。经谈判后双方达成一致：不压缩工期，降价3%。问题1.业主对招标代理公司提出的要求是否正确?说明理由。2.该项目施工合同应该如何签订?合同价格应是多
35、少?试题二某中央部委以公开招标方式，利用财政资金采购一台技术复杂的实验室分析仪器，达到了政府采购限额标准。该仪器国内有十余家制造商生产。投标截止时，没有供应商投标。经审查，招标文件中没有不合理条款，招标公告及采购程序均符合政府采购相关规定。由于重新公开招标不能满足时间要求，经财政部门批准，可以改变采购方式。但采购人对采用什么方式拿不定主意，为此，采购人向某政府采购中心咨询，得到以下4条建议： (1)采用邀请招标。 (2)采用竞争性谈判。采购人可直接确定2家生产该实验室仪器的国内制造厂家谈判。采购人再成立由采购人1人和从财政部门专家库中随机确定的有关专家2人组成采购小组。进行两轮谈判，按照评判中
36、确定的最低报价来确定成交供应商。 (3)采用询价采购。采购人先制定询价文件，询价文件中明确规定采购项目的价格构成和评定成交的标准。评定成交的办法可采用综合打分法。 (4)采用单一来源采购方式。采购人直接与本地一家该实验室分析仪器制造厂家谈判，签订采购合同。问题：指出某政府采购中心提出的4条建议的不妥之处，并分别说明理由。试题一参考答案：1.业主对招标代理公司提出的要求是否正确的判断及理由如下。(1)“业主提出招标公告只在本市日报上发布”不正确。理由：公开招标项目的招标公告，必须在指定媒介发布，任何单位和个人不得非法限制招标公告的发布地点和发布范围。(2)“业主要求采用邀请招标”不正确。理由：因
37、该工程项目由政府投资建设，相关法规规定：全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的项目，应当采用公开招标方式招标。如果采用邀请招标方式招标，应由有关部门批准。(3)“业主提出的仅对潜在投标人的资质条件、业绩进行资格审查”不正确。理由：资质审查的内容还应包括：信誉;技术;拟投人人员;拟投入机械;财务状况等。2.(1)该项目应自中标通知书发出后30日内按招标文件和A投标人的投标文件签订书面合同，双方不得再签订背离合同实质性内容的其他协议。(2)合同价格应为8000万元。试题二参考答案：(1)不妥之处：采用竞争性谈判时，采购人直接确定2家生产该实验室仪器的国内制造厂家谈判。理由：竞争性
38、谈判是指采购人通过与符合相应资格条件不少于3家的供应商分别谈判。 (2)不妥之处：采用询价采购。理由：采购的货物规格、标准统一，现货货运充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以采用询价方式采购，而本案例中需采购一台技术复杂的实验室分析仪器。 (3)不妥之处：询价文件中明确规定采购项目的价格构成和评定成交的标准。理由：询价小组应当对采购项目的价格构成和评定成交的标准等事项作出规定。 (4)不妥之处：采用单一来源采购方式。理由：符合以下条件之一的，采购人可以采用单一来源采购方式：采购项目只有唯一的供应商;发生不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购;必须保证原有采购项目的一致性或者服务配套的要求，
39、需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额10%的。而本案例中，该仪器国内有十余家制造商生产。某大型工程项目由政府投资建设，业主委托某招标代理公司代理施工招标。招标代理公司确定该项目采用公开招标方式招标，招标公告在当地政府规定的招标信息网上发布。招标文件中规定：投标担保可采用投标保证金或投标保函方式担保。评标方法采用经评审的最低投标价法。投标有效期为60d。业主对招标代理公司提出以下要求：为了避免潜在的投标人过多，项目招标公告只在本市日报上发布，且采用邀请招标方式招标。项目施工招标信息发布以后，共有12家潜在的投标人报名参加投标。业主认为报名参加投标的人数太多，为减少评标工作
40、量，要求招标代理公司仅对报名的潜在投标人的资质条件、业绩进行资格审查。经过标书评审，A投标人被确定为中标候选人，A投标人的投标报价为8000万元。发出中标通知书后，招标人和A投标人进行合同谈判，希望A投标人能再压缩工期、降低费用。经谈判后双方达成一致：不压缩工期，降价3%。问题1.业主对招标代理公司提出的要求是否正确?说明理由。2.该项目施工合同应该如何签订?合同价格应是多少?答案：1.业主对招标代理公司提出的要求是否正确的判断及理由如下。(1)“业主提出招标公告只在本市日报上发布”不正确。理由：公开招标项目的招标公告，必须在指定媒介发布，任何单位和个人不得非法限制招标公告的发布地点和发布范围
41、。(2)“业主要求采用邀请招标”不正确。理由：因该工程项目由政府投资建设，相关法规规定：全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的项目，应当采用公开招标方式招标。如果采用邀请招标方式招标，应由有关部门批准。(3)“业主提出的仅对潜在投标人的资质条件、业绩进行资格审查”不正确。理由：资质审查的内容还应包括：信誉;技术;拟投人人员;拟投入机械;财务状况等。2.(1)该项目应自中标通知书发出后30日内按招标文件和A投标人的投标文件签订书面合同，双方不得再签订背离合同实质性内容的其他协议。(2)合同价格应为8000万元。问题1.业主对招标代理公司提出的要求是否正确?说明理由。2.该项目施工合同应该如何签订?合同价格应是多少?答案：1.业主对招标代理公司提出的要求是否正确的判断及理由如下。(1)“业主提出招标公告只在本市日报上发
